房屋加工承攬契約 篇1
甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自願簽訂本契約。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰,做到工完場清料淨,並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改並罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
5、基礎:基槽60公分,圈樑40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、牆體:外牆高 米,內牆高 米,砌築時內外錯縫採用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過 mm。
牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈樑:過梁高度不低於 公分,鋼筋直徑不宜小於 毫米,剛箍直徑不低於 毫米,最大距不宜超過 毫米,圈樑高度不低於 毫米上下圈樑。
8、屋頂:現澆厚度為 公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:。。。。
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款 ;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___,在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款 。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,並一次性支付契約總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使契約無法履行的,乙方應承擔本契約總價款25%的違約金,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本契約。本契約總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本契約履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
2、本契約中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。
3、因契約履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充契約的,補充契約與本契約具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間: 年 月 日
房屋加工承攬契約 篇2
定作方:(簡稱甲方)
承攬方:(簡稱乙方)
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產品:
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價___________
價款或酬金___________
1.產品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規格、數量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行契約,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的'違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除契約,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。
9.本契約執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都 可以向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本契約一式____份,正本雙方各執____份。
11.本契約有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本契約簽訂日期:____年____月____日
定作方:
承攬方:
房屋加工承攬契約 篇3
契約編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量
數量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規格|計量
數量|質量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本契約解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交_____________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委託代理人:委託代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:賬號:經辦人:
編碼:編碼:_______年_______月_______日
監製部門:印製單位:
房屋加工承攬契約 篇4
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒於甲方擁有 資源,乙方擁有 資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自願的原則,經友好協商,就甲方委託乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本契約,以資信守。
第1條 定義
除了本契約另有約定,本契約的相關用語以如下定義為準:
1.1 “契約產品”是指由承攬方根據本契約以及本契約的附屬檔案的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本契約中也稱定作物。
1.2 “規格”是指由本契約雙方以書面形式確認每一個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3 “機密信息”是本契約一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限於有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、契約商、市場計畫、財務、契約、法務或商務信息。
1.4 “智慧財產權”是指所有智慧財產權,包括但不限於著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的註冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5 “生產檔案”是指包含所有根據本契約製造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何檔案、指引及資料,不論該指引或資料等是來源於契約雙方或任何其他第三方。
第2條 定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)
第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準:
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應於 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本契約,承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應於 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應於檢驗完畢後 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本契約,承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3 未按契約規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條 技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 於 年 月 日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
4.3承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
第5條 轉包
5.1定作方同意承攬方可將本契約的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括: 。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除契約,要求承攬方承擔賠償責任。
第6條 定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明: 。
2.現場的檢驗: 。
3.其他: 。
第7條 交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
契約產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間: 年 月 日。
自提樣品的地點: 。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間: 年 月 日。
送交樣品的地點: 。
送交樣品的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方: 。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品後的 天內對樣品進行檢測,並於收到樣品後的 天內提供反饋並通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續履行本契約。
如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除契約,並要求承攬方承擔賠償責任。
第8條 交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間: 年 月 日。
自提定作物的地點: 。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間: 年 月 日。
送交定作物的地點: 。
送交定作物的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方: 。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括 。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工後,材料仍有剩餘,應及時返還。
8.6.1返還時間: 。
8.6.2返還方式: 。
8.6.3費用承擔方: 。
第9條 交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨後 日內驗收承攬方交付的定作物,並提出異議。如在 日內未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委託具有鑑定資質的第三方對爭議事項進行鑑定。如果一方拒絕委託鑑定的,另一方可以自行委託鑑定。鑑定費用由鑑定結果對其不利的一方承擔。
第10條 包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求: (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方: 。
第11條 風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,並由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見契約8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的,交付承攬方後所有權不發生轉移。在契約履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利後果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本契約約定的質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設定任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人智慧財產權或商業秘密。
12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個月。
12.2.1保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)並承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由於承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,並承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,並收取成本費用和適當的服務費用。
第13條 報酬的結算
13.1契約價款總額:人民幣(大寫) (¥ 元)。
(本契約價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥ 元(契約總金額的 %),作為預付款,於本契約簽訂後的 個工作日內支付;
(2)第二筆款:¥ 元(契約總金額的 %),於 年 月 日前支付;
(3)第三筆款:¥ 元(契約總金額的 %),於 後的五個工作日內支付;
(4)第四筆款:¥ 元(契約總金額的 %),於 甲方驗收通過後的 五個工作日內支付。
(5)尾款:¥ 元(契約總金額的 %),於 質保期滿後的 五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號:
指定收款賬號:
開戶行:
戶名:
房屋加工承攬契約 篇5
()加字 號
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期 :____________________
經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬契約,並嚴肅地履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料品名
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________
2.產品檢驗標準和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________
5.本契約自雙方簽定之日起生效,契約履行完畢即失效。在契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。
房屋加工承攬契約 篇6
加工承攬契約
甲方:__________
乙方:__________
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的`損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金_______元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%~30%)或酬金總額的________%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按____項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自______年______月______日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式__________份,交________________________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
______年______月______日定作方:________________________代表人:________________________
______年______月______日承攬方:________________________代表人:________________________
房屋加工承攬契約 篇7
保潔加工承攬協定
甲方:
乙方:,身份證號:
經過甲乙雙方友好協商,就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協定,供雙方共同遵守:
一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區域:
2、定期保潔區域:
3、垃圾區域:
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。
四、 乙方應身體健康、誠實勤勞,應嚴格按照操作規範、清潔標準進行工作,確保衛生質量。
五、乙方在提供保潔服務過程中,必須遵守甲方的規章制度,服從甲方的安排,不得影響甲方正常經營活動。
六、保潔加工承攬費用為 元/月,由甲方於每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:
七、本契約為加工承攬契約,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因導致自己損害的,由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準,經甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的 10 %作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協定,並不支付甲方任何費用。
十、本協定未盡事宜,雙方協商簽訂書面補充協定解決,書面補充協定與本協定具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協定執行所發生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協商解決;協商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、 本協定一式兩份,經雙方簽字蓋章後生效,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
年 月 日 年 月 日
房屋加工承攬契約 篇8
契約編號:
發包方:永寧縣教育體育局?(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取
註:整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架 ,規格型號:高xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題, 年內免費進行保修,超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後 5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後 5日內,甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後 5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的'90%。
④、剩餘的契約標的額 0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委託代理人 委託代理人
經 辦 人: 經 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年月日
房屋加工承攬契約 篇9
甲方:________________
乙方:________________
一、標的、數量、價款
二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場後,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:契約簽訂後,預付契約總額的30%,貨到5天內付契約總額的'60%,餘款完工10日內付清,付款按契約賬號,傳真契約有效,如延誤付款時間,甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔製作安裝工期為20天。
八、本塔可抗颱風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失,不可抗力的自然災害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止契約時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協定時,原契約不得變更。
十、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止契約規定的由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十一、雙方嚴守契約,如有違約時,違約方承擔10%-30%違約金,雙方發生契約爭議,由產品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,心須持廠內財務科證明信,否則甲方承擔責任。
十三、其它未盡事宜。
本契約一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章後生效。
甲方:________________乙方:________________日期:________________
房屋加工承攬契約 篇10
委託方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
房屋加工承攬契約 篇11
承攬方:__________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:__________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:______
一,材種:______櫃檯,貨架一律採用水曲柳。
二,用材尺寸:______按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:______按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:______本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_____________年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:______由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:______由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限:______乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的'違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:______在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約於_______年______月_____日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:__________縣木具廠
代表人:______
地址:______
電話:______
開戶銀行:__________縣支行營業所
帳號:______
乙方:__________縣百貨公司
代表人:______
地址:______
電話:______
開戶銀行:__________縣支行
帳號:______
日期:______
房屋加工承攬契約 篇12
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
風險告知:本契約中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這裡需要注意的是契約訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件,並針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協助進行討論。通常情況下,根據《契約法》的規定,承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除契約!
依照《中華人民共和國契約法》有關規定,為明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連線接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本契約。
一、 工程概況:
_________________項目位於_______________,工程建築面積:________________平方米,結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非契約規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委託人簽字同意後,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
風險告知:上述條款列明了定做方對加工產品的質量、數量、規格、材料等的要求,經雙方約定無異議之後擬定本契約並簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求後,承攬方不得擅自改變,否則需要承擔相應的違約責任,亦不可以以該批次產品可替代使用為由。
三、 重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作為本契約重量結算依據。結算重量單位為噸,重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、 甲方工作:
1、 契約簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字型樣本作為本契約附屬檔案,並明確其授權範圍。
2、 契約簽訂時,甲方應以書面的'形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖,計畫施工進度(月度計畫及結構封頂時間排序計畫),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數量不得超過30噸),配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字型樣本附後)。
4、 成型鋼筋加工製作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本契約執行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、 乙方工作:
1、 契約簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時,甲方授權委託人應在12小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連線工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,並按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按契約規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連線接頭應符合《鋼筋機械連線通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連線技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委託檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場後,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、契約價款及付款方式:
1、 契約價款:
(1) 本契約成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本契約結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連線頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,並戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5) 契約執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達後24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本契約補充協定。
(6) 本契約成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價中不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(7) 驗貨地點:__________________________
風險告知:承攬方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品於約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前,應當對一切風險承擔責任。承攬方在履行契約期間,對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責任,不僅對完成工作成果的質量、數量、期限負有全部責任,而且對由於不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險,也必須承擔由於未能預料和不可防止的事故所造成的一切後果。也就是說,承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經濟損失。
2、 付款方式:
(1) 本契約結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%,餘款20%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2) 鋼筋機械連線接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認,在月末前結清。
(4) 本契約總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、 乙方沒有按照本契約規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 契約執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據契約第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協定,乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按契約規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由於甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按契約規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計畫工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本契約在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本契約簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工契約原件等相關法律檔案,並註明相關檔案的授權使用範圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使契約無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、 契約附屬檔案為本契約有效檔案組成部分。
十三、本契約一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本契約自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本契約未盡事宜,執行《中華人民共和國契約法》的有關規定。
本契約變更條款及內容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
委託代理人:________________ 委託代理人:_________________
聯繫電話:__________________ 聯繫電話:___________________
公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂承攬契約的注意事項:
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂契約時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的,樣品應進行封存並當場由承攬人和定作人確認後簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂契約時要規定保管人保管義務,並要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的後期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題,所以定作人可以在契約中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外,承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外,質量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂契約時,當事人若採用定金的擔保方式的,定金數額一般以契約總額的20%為限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定,若是承攬人違反契約時,應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反契約時,承攬人不返還定金。
2、關於結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式,包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意,除了國家允許使用現金履行義務的以外,承攬契約的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關於契約中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
契約中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
房屋加工承攬契約 篇13
契約編號:
甲方(定作方): XX公司
乙方(承攬方):
鑒於:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系
專業 產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的
規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本契約。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求複雜或特殊的,可以
寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,並將技術圖紙作為契約附屬檔案)
1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,並註明單位 )
1.4 備註:(如無內容,在空格處劃線)
第二條 契約價款
2.1 契約價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,並註明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,
建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲
方具體要求,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學參數)
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:
(註:如空格不夠用,可以另設契約附屬檔案,寫明見契約附屬檔案二)
4.3 甲方於 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本契約,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的檔案或檔案副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按契約約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,並承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合契約約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按契約約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符契約約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除契約,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過契約約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線) 第十四條 爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
(一)向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。
(二)向(根據有利於我方的原則,在甲方或乙方住所地、契約簽訂地、契約履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條 本契約簽訂地點 (應詳細填寫契約簽訂的地點,如:深圳市_________區)
第十六條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效,本契約一式 份,雙方各執 份。
以下無契約正文。
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
房屋加工承攬契約 篇14
契約編號:
訂立契約雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯絡人:
聯繫電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬人營業執照:
生產報刊亭許可證明:
承攬人機構地址:
聯繫人:聯繫電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
賬戶:
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為:_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
註:整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小於_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板,結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架,透明部分不少於_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附屬檔案包括:推拉窗、電源接線板、電錶一塊,藍色陽光板封頂,並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的`規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額35%的價款,累積達到契約標的額的95%。
④、剩餘的契約標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額_____ ‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商後,作出
補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。
甲方:
乙方:
簽約人:
簽約人:
簽約地點:
房屋加工承攬契約 篇15
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
契約編號:契約簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本契約。
一、本契約所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品並送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格後,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本契約所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備註
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協定。
2.本契約所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
備註
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。
因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程式重新確認,之前仍按原價格執行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關係,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,餘額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程式到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求後回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。
但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計畫變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認後回傳。
(2)電話通知更改。
但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,並將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力範圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,於訂單下達之日,憑甲方訂單按本契約第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按契約及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。
送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告後,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。
乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就契約產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的製造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的智慧財產權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、智慧財產權保護
1.按照雙方簽訂的《智慧財產權保護協定》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可契約》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.契約生效後日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列檔案、資料:
甲方:
乙方:
授權代表:
授權代表:
日期:____年____月____日
日期:_____年_____月____日
房屋加工承攬契約 篇16
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國契約法》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協定:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
1、鋼質防火門甲級
2、乙級
3、丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
註:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠岩模壓板;表面處理為靜電噴塗;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:根據現場進度交貨。
四、交貨地點:工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、契約簽訂後,預付總貨款的`%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩餘%為質保,質保期結束結清。
八、售後服務承諾
該產品質保期自契約簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過後,所有產品實行終身售後服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《契約法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本契約一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
房屋加工承攬契約 篇17
訂立契約雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委託承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備註:________________________
第二條加工成品質量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
編號_______________________
名稱_______________________
規格_______________________
單位_______________________
數量_______________________
備註_______________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照契約規定選用原材料,並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料、圖紙提供辦法
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
房屋加工承攬契約 篇18
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則,簽定本契約,以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品,產品雕花單價雙方確認,(詳見附屬檔案《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工製作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認後予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下,能生產或製作出符合甲方產品要求及質量標準,並由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內必須完工,_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的,在雙方協定的期限內完工,非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品,乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經查明有此種行為,甲方有權終止契約並且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產品,必須完全配套,並由甲方品質管理員驗收簽名,甲方生產管理人員簽名確認,方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品,乙方必須在下月______號前將當月加工的`產品《過料單》交給甲方財務部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任:
1、乙方不能按期限交貨,應當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應當繼續履行契約。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決契約糾紛方式:甲、乙雙方因此發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成,可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、契約未盡事宜,雙方另協商解決。雕花加工單價為本契約的附屬檔案,視為契約的組成部分。
十一、本契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委託人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
房屋加工承攬契約 篇19
定作方:
法定代表人: 職務:
地址:
承攬方:
法定代表人: 職務:
地址:
因定作方需要向其客戶 供應本契約所列貨物,因此委託承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第二條 質量要求
第三條 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2、 由承攬方提供;
3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格,應在收到原材料後 天內提出書面異議,並協商解決辦法,如承攬方沒有在該期限內提出書面異議的,視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
2、若原材料損耗超過 %,則超過部分,承攬方應按照定作方購買原材料的價格,對定作方全額進行賠償。
第五條 剩餘原材料的處理
1、加工完成後,承攬方應將剩餘原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續加工的要求,則需按本契約確定價格,向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術資料,圖紙
1、定作方應當在 年 月 日之前將技術資料,圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術資料、圖紙是鑑定貨物是否符合質量要求的標準之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發票給定作方;
2、定作方在收到貨物並檢驗合格後 天內支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
第八條 貨物的交付
1、交貨地點:承攬方應在 年 月 日前,將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;
2、運費承擔:由承攬方承擔貨物的運輸費用;
3、指定時間:定作方應於 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為檢驗標準;
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質量不合格,如果可以在交貨期內返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內返修完畢,則承攬方應承擔質量不合格的相應違約責任;
4、如雙方無法就貨物的質量異議達成一致意見,可由雙方共同指定質量檢驗機構進行檢驗,如有一方不配合指定檢驗機構,則視為同意對方的質量異議。
第十條 定作方的違約責任
1、定作方可以中途解除契約或取消部分加工數量,但應向承攬方償付取消加工數量部分加工款 %的補償金,承攬方應歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的,應根據逾期時間,按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責任
1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應向定作方支付全部價款的 %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權解除本契約;若定作方解除本契約,則承攬方應返還定作方已付價款,按定作方採購價格向定作方全額補償原材料價款,並向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;
3、若加工貨物的質量不符合契約約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應按定作方採購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,並支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;
4、若貨物的質量不符契約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除契約,導致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內提出異議,承攬方都應向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨,導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的,則運輸方式改變之後的運費由承攬方承擔。
第十二條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本契約自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補充協定,補充協定內容和本契約如有衝突,以補充協定為準;
3、本契約一式二份,雙方各執一份;
4、本契約附屬檔案和本契約具有同等法律效力。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___
傳真: 傳真: Email: Email: 電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
房屋加工承攬契約 篇20
甲 方:(以下簡稱甲方)
乙 方:
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的有關法律、法規,雙方議定書櫃製作、油漆的加工與安裝,此項契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條:書櫃尺寸
長180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。
第二條:材料要求
站腳6030扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 2525方管厚度:2cm。2525角鐵厚度:2cm。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。
第四條:書櫃漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。
第五條:每個書櫃大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個,總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥20xx0.00元)
第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。
第七條:交貨時間:乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗收合格後,乙方需提供正式發票,甲方方可付款。
第八條:稅費由乙方承擔。
第九條:本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
年月日:
房屋加工承攬契約 篇21
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經甲乙雙方友好協商,依據我國《民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方採購相關___________等小商品事宜約定如下:
一、採購產品情況:
1、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
2、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
3、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
……
總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。
二、樣品約定時間
自本契約生效之日其______個工作日內,乙方負責按甲方要求製作__________樣品,經甲方去人後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
契約生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協定第一條中各拚命的尺碼數量後_______天內交貨(具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認)。
四、質量要求及技術標準:
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:
按國家興行業標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應與收到貨物後_______個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實後,儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本契約標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔:
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限:
契約生效且受到乙方發票後______日內甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其餘貨款。
八、違約責任:
1、契約生效後契約一方單方解除契約的,契約一方有權要求違約一方支付總契約金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、契約爭議的解決方式:
本契約在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本契約一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。契約未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協定。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
房屋加工承攬契約 篇22
委託方:____________________(甲方)
承攬方:____________________(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:____________________
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
房屋加工承攬契約 篇23
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結算方式及期限:
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元。
第十四條 本契約解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委託代理人:
委託代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經辦人:
編碼:
編碼:
監製部門:
印製單位:
房屋加工承攬契約 篇24
訂立契約雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守。
第一條加工成品
│品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備註│
│玻璃櫃檯│130×40×90│件│120││
│塑膠台面櫃檯│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
│玻璃台面櫃檯│180×100×95│件│20││
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
第二條加工成品質量要求:
一、材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
房屋加工承攬契約 篇25
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
契約訂立地點:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
契約訂立地點:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及國家其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本契約,共同遵守。
第一條加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包乾單價,單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工後,必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料到碎石廠現場,提供所有設備,由乙方利用路基挖方料進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。
第三條加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建築用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條加工砂石料數量
本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬33,具體數量由甲方向乙方下達使用計畫,乙方應按甲方下達的計畫編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計畫,確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計畫,乙方需服從甲方整體安排。
第五條砂石料數量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過領料單作為計算依據製作計價單,並扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計畫經營部、工程部、機物部進行簽認,經總工程師審核後報項目經理審批並加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據。
二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料後一個月之內付清給乙方,保證金待契約履行完畢後或契約終止____個月內不計利息退還。。
第六條甲方權利義務
一、指派工程技術人員和現場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行契約義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本契約項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的契約關係,契約終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。
三、負責提供施工用電引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。
五、負責協調關係。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計畫,確保每天所需的石料。
七、負責組織車輛運輸吧原材料運輸到乙方施工現場,並承擔運輸費用。
第七條乙方權利和義務
在滿足契約約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。
一、上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產操作規程操作,若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。
二、在契約期內,乙方應在生產加工區域內設定安全警示標誌,做好生產加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。
第八條違約責任
一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計畫用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場採購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場採購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品或半成品僅限於本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用於本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔_______萬元人民幣的違約金,連續兩次發生上述行為,甲方有權解除契約。
三、乙方不得將本契約項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止契約,並由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應採取有效安全保衛措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。
第九條履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條爭議解決方法
在履行契約過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條協定的生效
本契約經雙方簽字蓋章後生效。
第十二條附則
本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。本契約共四份,甲方執_____份;乙方執_____份。
甲方:
授權代理人:
契約訂立日期:
乙方:
授權代理人:
契約訂立日期:
房屋加工承攬契約 篇26
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委託承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自願公正、互利共贏的原則,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閒置等相關損失。
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復並提出修改意見。
2、.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、契約期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,契約期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按契約規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工後仍不符合契約規定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的.數量少於契約(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、契約期間,若承攬方單方中止契約,必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止契約的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾並兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方契約期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、契約期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
契約期間,若加工承攬契約雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本契約自_______年___月___日起生效,契約履行(或工程)完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
房屋加工承攬契約 篇27
承攬方(乙方):
代表人:
職務:
電話:
經雙方協商,簽定本加工承攬契約,共同遵守執行。
一、甲方供應原材料:
原材料:
規格:
單位:
數量:
日期:
成品單位耗用量:
二、乙方完成產品情況:
品種:
規格:
單位:
數量:
加工費:單價 金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
七、貨款及費用結算辦法及期限:
八、本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
房屋加工承攬契約 篇28
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條加工成品:_______________________________________________________________________________________
第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________
(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________
(1,承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)。
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________________________
(1,按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2。定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________
(1,交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________
(如:1,根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的,無權請求返還定金。承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%——30%幅度)或酬金總額的'_____%(20%——60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%——30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%——60%的幅度)違約金。
三,未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自一九____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_______年_____月_____日
房屋加工承攬契約 篇29
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期:____________________
經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬契約,並嚴肅地履行。
品名:________
規格:________
單位:________
數量:________
加工費:________
單價:________
金額:________
定作方供應原材料::________
原材料品名:________
規格:________
單位:________
數量:________
日期:________
成品單位耗用量:________
1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________
2.產品檢驗標準和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________
5.本契約自雙方簽定之日起生效,契約履行完畢即失效。在契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。
定作方(甲方):_______________
承攬方(乙方):_______________
簽訂日期:________年________月________日
房屋加工承攬契約 篇30
定作單位:xx項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:鋼結構製造有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》、《加工承攬契約條例》等有關規定,甲方將本工程風口平台出鐵場構件加工製作委託給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本契約,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:高爐大修項目鋼結構工程風口平台出鐵場構件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價檔案的影響;已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐塗裝,由甲方防腐塗裝分包單位在製作場地進行防腐塗裝,乙方免費提供構件機械翻身。
六、本契約價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定為三十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態:按甲方提供的加工製作轉換圖全部圖示狀態交付,並配合防腐塗裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與採購
一、甲方負責供應的.材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,並負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核後,作為供料依據(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,並加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購;採用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明檔案,沒有合格證書,且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批准後,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術檔案資料,遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢後收回,乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程式記錄整理,格式採用甲方提供的表格格式。
房屋加工承攬契約 篇31
甲 方:
乙 方:
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的`有關法律、法規,雙方議定書櫃製作、油漆的加工與安裝,此項契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條:書櫃尺寸
長180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。
第二條:材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度:2cm。25×25角鐵厚度:2cm。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。
第四條:書櫃漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。
第五條:每個書櫃大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個,總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥20xx0.00元)
第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。
第七條:交貨時間:乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗收合格後,乙方需提供正式發票,甲方方可付款。
第八條:稅費由乙方承擔。
第九條:本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
房屋加工承攬契約 篇32
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規定,為明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連線接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本契約。
一、 工程概況:
_________________項目位於_______________,工程建築面積:________________平方米,結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非契約規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委託人簽字同意後,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、 重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作為本契約重量結算依據。結算重量單位為噸,重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、 甲方工作:
1、 契約簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字型樣本作為本契約附屬檔案,並明確其授權範圍。
2、 契約簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖,計畫施工進度(月度計畫及結構封頂時間排序計畫),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數量不得超過30噸),配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字型樣本附後)。
4、 成型鋼筋加工製作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本契約執行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、 乙方工作:
1、 契約簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時,甲方授權委託人應在12小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連線工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,並按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按契約規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連線接頭應符合《鋼筋機械連線通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連線技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委託檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場後,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、契約價款及付款方式:
1、 契約價款:
(1) 本契約成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本契約結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連線頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,並戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5) 契約執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達後24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本契約補充協定。
(6) 本契約成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價中不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(7) 驗貨地點:__________________________
2、 付款方式:
(1) 本契約結算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%,餘款20%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2) 鋼筋機械連線接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認,在月末前結清。
(4) 本契約總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、 乙方沒有按照本契約規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 契約執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據契約第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協定,乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按契約規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由於甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按契約規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計畫工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本契約在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本契約簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工契約原件等相關法律檔案,並註明相關檔案的授權使用範圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使契約無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、 契約附屬檔案為本契約有效檔案組成部分。
十三、本契約一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本契約自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本契約未盡事宜,執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。
本契約變更條款及內容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
委託代理人:________________ 委託代理人:_________________
聯繫電話:__________________ 聯繫電話:___________________
公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂承攬契約的注意事項:
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂契約時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的,樣品應進行封存並當場由承攬人和定作人確認後簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂契約時要規定保管人保管義務,並要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的後期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題,所以定作人可以在契約中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外,承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外,質量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂契約時,當事人若採用定金的擔保方式的,定金數額一般以契約總額的20%為限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定,若是承攬人違反契約時,應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反契約時,承攬人不返還定金。
2、關於結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式,包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意,除了國家允許使用現金履行義務的以外,承攬契約的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關於契約中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
契約中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。