加工契約(三) 篇1
加工契約(示範文本)
契約編號:_________定作人:______簽訂地點:_________承攬人:______簽訂時間:__年__月__日第一條加工物、數量、報酬、交貨期限-----------------------------------------------|加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量|||||數量|-----|--------------------------||名稱|型號|單位||單價|金額|合計||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---------------------------------------------||合計人民幣金額(大寫):|-----------------------------------------------(註:空格如不夠用,可以另接)第二條定作人提供的材料----------------------------------|材料|規格|計量|||||||||數量|質量|提供日期|消耗定額||名稱|型號|單位||||||--|--|--|--|--|--------|--------||||||||||--|--|--|--|--|--------|--------||||||||||--|--|--|--|--|--------|--------|||||||||----------------------------------(註:空格如不夠用,可以另接)第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________________________________________________________________________________________________________________第四條加工物的技術標準、質量要求:_______________________________________________第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________________________________第六條加工物的包裝要求及費用負擔:_______________________________________________第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:__________________________________________________________________第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點:_________________________________________________第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:__________________________________________第十二條報酬的結算方式及期限:_________________________________________________第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。第十四條本契約解除的條件:___________________________________________________第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。第十六條違約責任:_______________________________________________________第十七條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項:_______________________________________________________________________________________-------------------------------------|定作人|承攬人|鑒(公)證意見:||||||定作人(章):|承攬人(章):|||||||住所:|住所:|||||||法定代表人:|法定代表人:|||||||居民身份證號碼:|居民身份證號碼:|||||||委託代理人:|委託代理人:|||||||電話:|電話:|||||||開戶銀行:|開戶銀行:|鑒(公)證機關(章)||||||賬號:|賬號:|經辦人:||||||郵政編碼:|郵政編碼:|年月日|-------------------------------------監製部門:印製單位:
加工契約(三) 篇2
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條 加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條 乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條 通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第十六條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第十七條 契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):_____
地址:___________________地址:___________________
_________年______月____日_________年______月____日
簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________
加工契約(三) 篇3
甲方:
乙方:
甲方問乙方訂製家具(仿古沙發)一批,為明確雙方責任及權益,根據《契約法》有關規定,經雙方協商制定契約如下:
一、訂製內容:
沙發白坯半成品和油漆成品
加工,以雙方認定的樣品為準。
二、合作形式:
甲方向乙方訂製加工沙發一批,甲方提供原生態板材,約計五十個立方米,乙方負責白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根據甲方提供的沙發樣品及件數核算實際用料方數。
_________________________________________________________________
四、甲方加工件數:
五套沙發(1+2+3)+2
五、契約加工單價:
壹套單價12000元,總價60000元,含油漆輔料,大寫陸萬元整。
六、付款方式:
甲方在契約簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用,餘款在提貨之前付清。
七、交貨方式:
㈠、乙方在收到甲方款之日起開始計算,四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日,一日不提貨,甲方收取乙方倉庫存放費,按每天百元計算,依此類推,到提貨日期止,算清現金。㈡付清加工費餘額,一次性提貨。
八、交貨地點:
甲方自提。
九、雙方發生爭議:
雙方的協商,協商不成的則可向有管轄權的人民法院訴訟。
十、本契約一式貳份
甲乙雙方各執一份,一經簽訂具有法律效力,雙方必須共遵守,契約條款至雙方完成後自行終止。甲方(簽章):乙方(簽章):
代表(簽章):
代表(簽章):
電話:
電話:
日期:
日期:
加工契約(三) 篇4
契約編號:________________________
訂立契約雙方:
甲方:______________地址_______________電報掛號:_______________電傳:____________。
乙方:______________地址_______________電報掛號:_______________電傳:_____________。
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本契約。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工_____(產品)_____套所需的原材料;甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在契約期間,每個月向甲方提供______原材料,並負責運至______車站(經______港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的_____個月內將加工後的成品_____套負責運至_______港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含_____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一(略)的規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本契約不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應予賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本契約訂立時的_____年為每套_____幣____元;契約訂立第____年起的加工費雙方另議,但不得低於每套_____幣_____元;該加工費是依據契約訂立時中國國內和國外的勞務費用而確定的,故在中國國內外勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙立將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本契約產品前_____個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本契約產品運交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行契約的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本契約在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,可提請____國_____仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的`國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例;
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條契約有效期
本契約自簽字起生效。有效期到本契約規定的“_____套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用”時終止。
第十一條契約的續訂
本契約有效期屆滿之前____月,如一方需續訂契約,可以向對方提請協商。
第十二條契約文本與文字
本契約正本一式_____份,甲乙雙方各執________份,副本______份交____等單位備案。
本契約以中、______兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套契約產品的______%。
2.甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或/和補足。
第十四條契約條款的變更
本契約如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:_________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:_________________(簽字)代表:________________(簽字)
見證人:律師_____________簽字(中國______________律師事務所)
契約訂立時間:_____________年_____月______日
契約訂立地點:_____________________________。
加工契約(三) 篇5
甲方:_____________________________
乙方:_____________________________
一、本契約是依照《中華人民共和國民法典》訂立的,經過雙方簽字蓋章後,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
二、契約條款:(共12條)
1、契約簽定雙方就以下加工零件簽定加工契約。
序號名稱規格型號數量單價總價(元)備註
1:_____________________________
2:_____________________________
3:_____________________________
4:_____________________________
5:_____________________________
6:_____________________________
7:_____________________________
8:_____________________________
9:_____________________________
2、自契約簽定生效之日起,甲方在5個工作日內按契約總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時,所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方復檢合格後,甲方可按契約總額的50%支付乙方。
5、所余契約總額的30%在零件裝配調試完成,乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票後,15日內甲方酌情付清餘款。
6、契約的交貨日期根據雙方要求確定,若乙方推遲交貨,違約金每天契約總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料有乙方負責,加工完畢後,乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。
8、甲方復檢時,出現加工見不符合圖紙要求、不合格的現象,甲方通知乙方後,乙方負責及時修復或補件;如甲方通知後,乙方未做出補救工作,甲方代替乙方修復或補加工時,所產生的一切費用從契約總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成另部件不合格率在5%以上時,不合格件處理方法除按契約條款的`第六項、第八項執行外,再處以契約總額10%的扣款。
10、本契約附屬檔案:甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙,一式兩份,甲乙各執一份,與契約具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙,不得外泄,同零件一同交還甲方。
12、契約未盡事宜,甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。
甲方代表:(簽字蓋章)_____________________________
乙方代表:(簽字蓋章)_____________________________
_________年________月________日
加工契約(三) 篇6
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結算方式及期限:
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本契約解除的`條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委託代理人:
委託代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監製部門:
加工契約(三) 篇7
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協定,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委託乙方為其加工系列產品,加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計畫分批次委託乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求並標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,並提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產,不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品,不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方,更不得提供給甲方的同行業,否則,應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力,確保加工、運輸過程的質量控制,保證所加工的產品符合質量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日,乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬,雙方確認無誤後,甲方列入應付款科目,每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收,如發現質量有異,甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨,每拖延一天,罰款500元。
2、質量與契約約定不符,導致產品報廢的,應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求,甲方有權要求乙方及時安排人員全檢,或由甲方安排專人全檢,由此產生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款,每推遲一天,罰款500元。
3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求,除追究違約責任外,甲方有權終止本契約。
4、如一方因故需要終止本契約,必須提前一個月通知甲方,否則,甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條契約有效期限
本委託加工契約期限為,自年月日至年月日止,生產期限以甲方計畫通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本契約期內,如因不可抗力因素導致契約無法繼續履行,本契約自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本契約無法繼續履行,本契約亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本契約發生爭議,應協商解決;協商不成,依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本契約一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂契約附屬檔案(或補充協定),附屬檔案(或補充協定)與本契約具有同等法律效力。
甲方:乙方:
地址:地址:
負責人簽字:
負責人簽字:
日期:日期:
加工契約(三) 篇8
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的`全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________地址:_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:___________________簽訂地點:___________________
加工契約(三) 篇9
契約編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委託代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯繫人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委託代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯繫人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
加工契約(三) 篇10
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》和《中華人民共和國建築法》等有關規定,結合本工程具體情況,為明確雙方在契約履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質量的原則,按期保質完成本工程,經雙方協商,達成以下協定:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 契約價格
木質門 元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。
三、 承包範圍
承包的內容:
四、 工期期限
1、開始工作日期: ,結束工作日期: 門必須於 完成。
2、乙方必須按甲方計畫完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質量組織施工,若乙方不能按約定完成,甲方有權解除本契約,乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算,一切費用由乙方自行承擔。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工,工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發生的一切費用。
六、承包方式:
包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料,必須提供材料的產品質量證明檔案(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式
1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式:
(1)本工程預付款元;
(3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位後,甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95%;
(4)其餘5%作為質量保證金,保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本契約項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收,並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。
4. 經甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本契約約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現場管理人員統一指揮,遵守現場管理的一切規章制度,配帶安全設施,按相關操作規程作業,保證安裝質量。做到工完場清,保證制安現場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規,嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程,發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方,並保護好現場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本契約約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。
2、在本契約簽訂後五日內,向乙方提供土建圖紙及具體技術要求,及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、依據本契約約定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、覆核工作。
(1)乙方在門製作前,應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測,並提交甲方審核確認,但甲方的審核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。
(2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次複測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,並按甲方要求執行。否則,視為乙方認可施工現場條件,由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長工期,不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理,負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現場的清潔,並在甲方要求的時間內清除,否則,甲方有權委託他人清理,所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設計變更,甲方應提前通知乙方。
2、乙方應當及時調整進度計畫。
3、雙方確認:對於涉及工程價款的確認,雙方協商後進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前,乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責並承擔所發生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復並承擔費用。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
____________年________月________日____________年________月________日
加工契約(三) 篇11
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本契約,以共同遵守。
一、加工製作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、製作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、契約價款及結算方式:
1、契約總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、契約簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為契約定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本契約不予生效)。
3、結算方式:按契約規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20__)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超音波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:契約價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在契約價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本契約_____式_____份,雙方各執_____份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章,此契約有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充契約。
甲方(蓋章):
委託代理人:
聯繫方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委託代理人:
聯繫方式:
開戶行:
賬號:
加工契約(三) 篇12
協定號:
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
電話:
傳真:
甲乙雙方經友好協商,就甲方委託乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業務達成以下協定:
一、甲方委託乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料,乙方接受甲方的委託。詳細條款參見契約(編號)。
二、雙方責任義務:
(一)甲方責任:
1.負責與外方商定所有契約條款,並對契約的全部內容及交貨內容負責。
2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為契約總金額的25%,於雙方協定簽訂三日內支付,其餘75%貨款由甲方提供工廠擔保,並於信用證開出後十天內付清,擔保函是本協定不可分割的一部分。
3.按時支付乙方代理手續費,比例為契約金額的.3%,於協定簽訂三日內支付。
4.預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等),預計為元(根據實際費用結算金額,多退少補)。支付銀行利息(二個月,金額為)及銀行費用。
5.保證該票貨物進口加工後以得利公司名義再出口,詳見雙方出口代理協定。
(二)乙方責任
1.根據甲方提供的外銷契約條款對外簽約,祥見契約(編號)。
2.負責辦理進料加工手冊及其它相關手續。
3.負責代甲方辦理報關、接貨等手續。
4.及時將有關單據轉交甲方。
5.如發生索賠等經濟糾紛,乙方可在甲方委託下,代辦有關涉外手續。
三、甲乙雙方應各自履行職責義務,如在各自職責範圍內出現問題或發生損失由各自承擔責任。
四、本協定未盡事宜,雙方另行協商解決。
五、本協定與甲方出具的擔保函同時生效。
六、本協定一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
加工契約(三) 篇13
為發展市場經濟,提高加盟者經濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據《民法典》經雙方協商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協定:
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方權利、義務
1.向乙方提供______,回收產品,現金支付加工費。
2.向乙方提供合格的充氣設備,組裝工具。
3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______,但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產場所,保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。
三、生產標準(依培訓標準)
1.氣體飽滿無氣泡,外貌乾淨。
2.火焰均勻,火苗調火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協商解決,協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優惠條件,具體如下:
1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者,若乙方終止契約,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者,若乙方終止契約,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備款。
3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者,若乙方終止契約,設備、工具歸乙方所有。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________
乙方:______________
地址:______________
電話:______________
簽定日期:__________
加工契約(三) 篇14
甲方(委託方):_____________________________________
乙方(加工方):_____________________________________
甲、乙雙方經友好協商,本著平等、自願、誠實、互惠互利的原則,就乙方長期承接甲方委託的加工製造業務長期合作事宜達成如下協定:
一、合作關係概述
1.1乙方長期承接甲方委託的加工製造業務,並保證產品的生產、質量及提供優質的服務。
1.2乙方為甲方加工製造的產品,不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經行銷售權,以及產品的技術、專利負有保密責任。
1.3甲方與乙方根據本契約,協商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發、乙方確定的訂單,安排生產加工製造。
二、產品的訂做及定價
2.1為確保甲乙雙方長期的合作關係,乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優勢。
2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時,雙方協商在保證質量的`前提下,調整價格。
三、產品名稱、加工方式
3.1加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨契約為準。
3.2甲方提供產品原材料、產品工藝檔案及要求,乙方按產品工藝檔案及要求加工生產。
四、產品的來料及成品檢驗
4.1在生產製造之前,由甲方提供產品的樣品,經乙方製作樣品並以書面的樣品確認書提交甲方檢驗,檢驗合格後雙方各執一份確認書和封存樣品,按照確認的樣品作為依據生產和保證產品的質量。
4.2產品執行的質量標準,應由甲方給予相關檢驗標準檔案。訂單另有約定的,按照訂單新約定的檔案執行。
4.3乙方保證,所製作的產品的實際技術參數符合訂單標識記載的技術參數。
五、包裝和運輸
5.1乙方向甲方提供合格產品,須按照甲方要求的包裝,貼標識。訂單另有約定的,從約定。
5.2交貨方式、地點:甲方所在地的倉庫,或另有約定的地點。
5.3輸送的費用由乙方負擔,雙方另有約定的除外。
5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。
六、結算方式及期限
6.1雙方簽訂契約後,將以此契約作為基礎,每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
6.2乙方對甲方確認訂單以後,按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的,從約定。
6.3付款結算方式約定:月結,當月產品月底之前出貨,檢驗合格驗收之後,次月初對賬完畢無誤之後,月底前結清所應付款項;甲乙雙方對於付款進度以及結算方式另有約定的,從約定。
七、違約及解決糾紛的方式
7.1如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失,由乙方承擔。
7.2如果發生糾紛,雙方應本著互讓互諒的原則協商解決。實在協商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
7.3本契約有效期為_____年,自____年____月___日至____年_____月______日止。如果甲乙雙方有違約,則契約作廢。期滿如雙方再商定續約。本契約經甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協商後增加補充協定,補充協定經雙方認可後與本契約具有同等法律效力。
7.4本契約一式二份,乙方一份,甲方一份。
甲方(章):__________________乙方(章):____________________
甲方代表:__________________乙方代表:____________________
地址:______________________地址:_______________________
電話:______________________電話:_______________________
日期:____________________日期:_______________________
當事人雙方應遵守以下基本原則:
1、承攬方必須具備履約能力和條件。
《契約法》第253條:承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事
人另有約定的除外。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果
向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除契約。
第254條:承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承
攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第255條承攬人提供材料的,承攬人應當按照約定選用材料,並接受定作人檢驗。
《加工承攬契約條例》已經廢止。
2、定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求,承攬方不得擅自改變定作方的要求。
3、當事人雙方必須遵守《經濟契約法》的規定,貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則,否則,視為無效經濟契約。
加工契約(三) 篇15
甲方:_______
乙方:_______
一、本契約是依照《中華人民共和國契約法》訂立的,經過雙方簽字蓋章後,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
二、契約條款:(共12條)
1、契約簽定雙方就以下 加工零件簽定加工契約。
2、自契約簽定生效之日起,甲方在5個工作日內按契約總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時,所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方復檢合格後,甲方可按契約總額的50%支付乙方。
5、所余契約總額的30%在零件裝配調試完成,乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票後,15日內甲方酌情付清餘款。
6、契約的交貨日期根據雙方要求確定,若乙方推遲交貨,違約金每天契約總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料由乙方負責,加工完畢後,乙方負責加工件運送至甲方所在地的.運費。
8、甲方復檢時,出現加工件不符合圖紙要求、不合格的現象,甲方通知乙方後,乙方負責及時修復或補件;如甲方通知後,乙方未做出補救工作,甲方代替乙方修復或補加工時,所產生的一切費用從契約總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成零部件不合格率在5%以上時,不合格件處理方法除按契約條款的第六項、第八項執行外,再處以契約總額10%的扣款。
10、本契約附屬檔案:甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙,一式兩份,甲乙各執一份,與契約具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙,不得外泄,同零件一同交還甲方。
12、契約未盡事宜,甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。
甲方代表:_______(簽字蓋章)
乙方代表:_______(簽字蓋章)
日期:_______
加工契約(三) 篇16
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方協商一致,簽訂本加工契約。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價(元/件)金額(元)交期備註
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求:甲方提供包裝。
六、結算方式及期限:現款現貨。
七、解決契約的糾紛方式:如果雙方發生契約糾紛,應協商解決。協商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此契約雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
契約約定的標準,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章):單位名稱(章):
委託代理人:委託代理人:
加工契約(三) 篇17
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的.理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:__________________
__________年______月____日
簽訂地點:_______________
定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:___________________
_________年______月____日
簽訂地點:_______________
加工契約(三) 篇18
甲方:AAAA家具有限公司
乙方:_________
為了共同拓展市場,充分發揮甲乙雙方的經營優勢,以在平等互利的基礎上組建穩定而有效的市場網路,共同拓展市場份額,經雙方友好協商,特訂立以下條款,以便雙方共同遵照執行。
一、雙方的權利和義務 :
1.乙方指定甲方為乙方家具產品獨家生產商。下稱加盟廠。產品款式由乙方提供,與甲方簽訂協定後,甲方不得在武漢、瀋陽、哈爾濱、香河、天津、北京、西安、南昌、等9個地區經銷乙方提供款式的專門經營品牌產品。
2.甲乙雙方初次合作期約為______年___ 月___ 日至______年____月_________日止。
本協定約定的年限滿後,甲乙雙方願意繼續合作,在本協定規定年限前3個月向甲方提出,經雙方同意後可續簽協定。如本協定終止,乙方在一年內負責業務開展地區的售後服務,甲方有義務按售後服務有關條款配合乙方工作。
3.甲乙雙方均是獨立的經營單位,實行獨立經營、自負盈虧、獨立核算,甲方在業務上接受乙方的指導。
4.協定雙方不存在共同投資、代理僱傭、承包關係。
5.甲、乙雙方若在契約期間,任何一方有特殊情況要求提前終止解決協定,應提前2個月通知對方。經雙方協商後,辦理解除合作相關手續、協定終止。
二、價格
1.甲方按雙方協定價給乙方提供貨物,如因市場與材料引起價格調整,甲方應及時通知乙方,執行日以發出通知日為準。
2.乙方可以按當地消費水平來適當調整價格適應當地市場。
三、貨款結算方式
1.乙方在下單時應以電匯、現金或其它雙方議定的有效結算方式支付全部金額後,甲方才予以生產。
2.甲乙雙方的貨款結算以訂貨單上金額和數量為依據,有出現數量或金額不符時,甲乙雙方均有義務互相配合解決。
3.乙方訂貨時每批次數量不少於10套(沙發或單椅)。
4.乙方訂貨後貨款必須一次性到位,貨可以分批從甲方提貨。
四、售後服務
A.保修
1.產品的保修期為一年,一年內出現的嚴重產品質量問題需要調換的由公司負責維修解決。
2.超過保修期的產品,公司根據國家有關維修的規定酌情處理。
3.屬於客戶保管不妥、人為原因或運輸損壞,工廠可為客戶進行有償維修。
4.工廠不接受退貨,客戶有符合退貨理由的退貨,應事先電傳退貨明細並告知原因,在得到工廠確認後方可,否則工廠不予處理。
五、運輸方式
1.甲方的交貨地點是甲方廠址:東莞市締升家具廠,乙方可委託甲方辦理運輸手續或自提。
2.如屬乙方委託甲方辦理運輸業務的,其運費和保險費由乙方承擔。
3.如屬乙方自提,由負責運輸的駕駛員代辦手續,等同乙方收貨,其代辦簽字行為具有法律效力。
六、違約責任
如乙方違反本協定第五款條時,甲方可停止供貨。如甲方違反本協定第一款第1條、及第六款第1、2、3條時,乙方可終止乙方提供給甲方的產品的供貨權。
七、甲乙雙方如發生爭執,可共同協商解決或遞交甲方所在地人民法院。
八、本協定一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
_________
_________年____月____日
____月____日
代表(簽字):_________年
加工契約(三) 篇19
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
『該文章由法律快車契約範本頻道(第一§范┆文網)整理。』
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立契約擔保書,作為本契約附屬檔案
十三、解決契約糾紛的方式:執行本契約發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
加工契約(三) 篇20
甲方:武漢魯邦建材有限公司 契約號:
乙方: 簽訂日期:
經甲、乙雙方協商一致,簽訂本加工契約。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價(元/件)金額(元)交期備註
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求: 甲方提供包裝 。
六、結算方式及期限: 現款現貨 。
七、解決契約的糾紛方式:如果雙方發生契約糾紛,應協商解決。協商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此契約雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
契約約定的標準,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章): 單位名稱(章):
委託代理人: 委託代理人:
加工契約(三) 篇21
甲方:黃
乙方:余
原由甲方投資興建的三汊港大理石加工廠,經甲方與合伙人(即乙方)一段時期的艱苦創業,由於社會和事業因素,甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠,由合伙人(即乙方)單獨經營,具體轉讓辦法經甲,乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協定: 1,加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整,由乙方用現金一次性買斷,但乙方必須在原場地經營,不得轉移場地及機械設備。
2,如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷,則乙方必須請甲方有償提供經營場地,如甲方無法提供經營場地,則乙方必須遷出以下協定中所規定的七鄉鎮。 3,乙方在經營期間,甲方不可在土塘,杭橋,三汊港,陽峰,大沙,西源,周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。
4,如乙方在經營一段時間後,想出讓加工廠設備,必須首先徵詢甲方意向,如甲方同意接手,則乙方必須按此協定原價無條件轉給甲方,如甲方不想接手,則由乙方自由處理,但乙方出手後,無論接手方是甲方還是其他人,乙方今後均不得在土塘,杭橋,三汊港,陽峰,大沙,西源,周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務,否則甲方有權干涉,由此造成的不良後果,均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
5,協定自簽訂之日起,乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方,此款在協定簽訂之日付幣貳千元,今後乙方必須在每年的公曆二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6,今後乙方在經營期間的場地費,水電費,工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。
此協定一式二份,甲,乙雙方各執一份,敬請雙方共同遵守執行。
甲方:
乙方:
加工契約(三) 篇22
委託方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:________________
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年月日
加工契約(三) 篇23
供方:
需方:
根據《中華人民共和國經濟契約法》規定,經雙方協商,簽訂本契約,以資共同遵守。
一、供方在___年___月___日前,向需方提供共___套(以實際量體人數結算)。每套___元整,合計人民幣___元整。
二、質量標準:執行國家標準,採用版型。
三、面料:
料樣:(各留料樣)
四、交貨:由供方運輸到。
五、結算方式及期限:
契約簽訂後日內,預付貨款___萬元,剩餘貨款交貨驗收後,全部付清。
六、如發生質量問題,由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑑定,如確屬質量問題,供方負責修理或重做,不超過___年___月___日。
七、本契約簽訂後,具有法律效力,如有一方因故需變更、中斷或廢除本契約時,雙方應立即協商,另立協定書。
八、如有一方不履行契約條款規定,則契約相關管理部門按國家契約法規定進行裁定,由違約方承擔經濟責任,賠償對方損失。
九、供需雙方由於人力不可抗拒的災害確屬非企業本身造成的原因不能履行契約時,經雙方協商同意,由契約管理機關查實證明,可免予承擔違約經濟責任。
十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律,雙方約定發生法律糾紛的起訴執行地為陽泉郊區法院。
十一、其他未盡事宜,另訂附屬檔案。
十二、本契約一式份,甲、乙雙方各執份。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):________
_______年______月______日
加工契約(三) 篇24
__________有限公司
產品名稱:______產品型號:______加工類別:______乙方:______乙方代表簽章:______
______年______月______日
編號:______甲方:______甲方代表簽章:______
根據甲、乙雙方簽訂的外協加工協定,甲方委託乙方進行協定產品的加工,針對此加工契約提出技術要求如下:
一、產品工藝要求
1、乙方生產加工的產品所應達到的質量標準詳見加工契約附屬檔案《質量協定》以及本協定規定的產品技術規格,以上附屬檔案需經甲乙雙方簽字確認有效。
甲方有權以書面形式通知乙方,經乙方書面確認後對產品應達到的工藝要求和技術指標進行合理修改和調整。
2、乙方必須嚴格按照本協定規定的技術要求對產品生產全過程實施工藝控制,並根據產品質量穩定情況採取相應的工藝改善措施。
為確保乙方生產加工的產品達到本協定規定的技術指標,甲方代表將有權對產品進行品質檢驗。
但甲方加強對產品的驗收,並不能減少乙方提供合格產品的'責任。
3、委託加工產品的技術資料和治具由甲方負責提供,資料包括:編程坐標檔案、電子一份,紙質受控單一份。
治具包括:錫膏鋼網一張。
乙方簽收甲方資料和治具後須按保密協定進行管理,並在加工結束後按甲方要求進行返還或銷毀。
治具如被乙方遺失或損壞,需照價賠償。
4、乙方按照甲方要求採用有鉛工藝加工,焊錫類型為6337,錫粉的顆粒應與加工的產品元件大小相適應。
5、焊接基本要求。
按照行業規範,要求焊接可靠、不得有虛焊、漏焊(除非缺料特別聲明)“短路”、“元件反向”、“懸空”、“歪斜”、嚴禁“錯焊”等電氣故障現象發生。
6、焊點要求。
甲方的產品屬於高集成度家電產品,要求100%焊接可靠。
為防止虛焊發生,焊點應儘可能做到飽滿、圓潤。
7、外觀要求。
加工後的產品應整潔乾淨,電路板加工如受到“助焊劑”污染嚴重,應清洗乾淨。
二、材料保管和使用的技術要求
1、甲方交付乙方的產品材料,由乙方按材料保存要求進行妥善保管。
尤其是各類靜電敏感元件、類潮濕敏感器件,必須嚴格按照包裝要求進行保存和使用。
確認因乙方原因造成的材料失效,乙方將承擔相應賠償責任。
2、乙方對甲方提供的元器件不做性能指標檢測,按照材料包裝所示要求對甲方提供的元器件進行符合性檢查,如不符合的要求由甲方負責聯繫供應商整改或書面回復提出處理意見。
3、由甲方按貼片物料廢損比例免費提供貼片加工物料給乙方,物料廢損比例超出規定時直接在乙方的加工費中扣除。
貼片物料廢損比例為:0603封裝貼片電阻、貼片電容、貼片電感、貼片磁珠、貼片排阻、貼片二、三極體按為3‰;0402封裝貼片電阻、貼片電容、貼片電感、貼片磁珠、貼片排阻、貼片二、三極體按為3‰;
4、乙方在生產過程中發現異常失效(器件失效大於3‰)的問題,應及時停線查找原因,必要時書面報甲方協助調查失效原因。
對於小於3‰的器件失效,乙方可自行使用甲方提供的3‰備料進行生產,失效器件判斷由甲乙雙方方共同判定,對於由乙方造成的零部件器件失效,由乙方全額賠償。
三、生產過程技術要求
1、乙方按照甲方提供的生產相關檔案(表、產品技術通知、絲印圖、樣機)以及生產材料進行生產;由於設計、生產材料產生的問題,由甲方負責解決;生產過程產生的問題由乙方負責解決。
2、加工過程管控。
乙方應有相應的工程技術部門,在加工前對甲方提供的材料進行識別,必要時進行測試、抽驗。
並根據甲方提供的加工圖紙或其他檔案對產品的加工要求做充分的了解。
在對元件及其位置確認無誤後才能進行大批量貼裝。
如發現問題應及時詢問確認,不得擅自作主,影響產品質量。
一旦發現批量“錯貼”,應承擔甲方因此造成的一切經濟損失,包括破損費、誤工費等等。
3、乙方在加工過程中應確保加工過程合理受控。
並保留為達到工藝管控和
質量目標所產生的生產記錄表單,便於甲方查閱。
生產時現場的環境記錄表、錫膏使用記錄,回流焊溫度曲線,電烙鐵測溫記錄需詳細記錄並保留備查。
4、乙方在生產甲方產品時應按基本要求進行靜電防護和其他過程防護,避免由此造成的產品損傷。
由於乙方生產過程防護不當造成的產品損壞由乙方負責賠償。
3、乙方在批量供貨中,若關鍵工藝更改,應得到甲方質量驗證合格通知後,才能提供更改的產品。
否則,由此產生的質量問題,乙方應承擔全部責任。
3、產品程式燒錄由甲方負責。
如需乙方代燒,需甲方提供軟體和樣機。
4、乙方在產品進行交付時,應提交按照上述技術和質量要求進行成品驗收的報告。
若甲方代表在對產品進行驗收或檢驗過程中發現產品不能達到本協定規定的技術和質量標準,乙方應立即採取有效的措施進行糾正,以確保產品實物質量,必要時甲方可對乙方採取的措施進行驗證。
四、產品包裝、運輸技術要求
1、產品包轉應滿足:確保產品質量和外觀不會因包裝、搬運而受到破壞為標準,儘可能的加強對產品的包裝防護。
並按加工契約要求的包裝方式進行包裝。
2、產品標記。
由於的微型化和多樣性,不同的材料在貼裝後需要分類標記的,乙方應當在包裝箱及出貨單中標記清楚。
每一個包裝箱上均應張貼產品物料標籤。
3、對因乙方包裝不當造成的產品或器件損壞,由乙方負責全部返工和賠償。
五、協定的生效、終止和其他
1、本協定書自甲、乙雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
2、甲方根據產品不合格批次率或使用中存在的產品質量問題,有權單方面暫停本協定和供貨契約。
在分清原因和責任,並確保產品質量後由甲方書面通知乙方重新啟用本協定的日期後才能恢復正常業務。
3、本協定內容發生更改時,甲方以書面形式通知乙方重新簽定更改後的《技術協定》。
4、其他未盡事宜隨雙方合作進程逐步協商進行補充或修改。
六、附註
本協定一式兩份,甲方保留一份、乙方保留一份、(複印件具有同等效力)。
甲方:______乙方:______加工方
名稱______
蓋章______
經辦人______
簽訂日期______
名稱蓋章經辦人______
加工契約(三) 篇25
委託方:(以下簡稱甲方)
受託方:(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工生貂皮及生貉皮鞣製,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協定,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委託乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣製,質量標準以甲方要求為準,價格雙方按照同期市場價格為標準。
第二條
1、向乙方提供甲方生產授權委託手續。
2、乙方提供加工品的質量標準要求。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,並提出意見和建議,確認後驗收貨物。
4、甲乙雙方嚴守商業秘密。
本契約所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。甲方不得把乙方設計的生產樣版提供給其他生產商。
5、甲方負責貨物的往來運費。
第三條
1、乙方需嚴格按照甲方的委託內容及要求從事加工活動。
2、按照甲方確定的質量標準進行加工,正常損失不超過1%,非正常損失由乙方按照同期市場價格進行賠償。
3、乙方不得將甲方提供的質量標準要求用於其他需求者。
4、嚴格遵守甲方商業秘密。
甲方責任乙方責任
第四條付款方式及交貨地點
甲方遵守貨到付款,採取銀行結算。
第五條
1、乙方未按照甲方生產質量標準加工的,按同期市場單價賠償甲方。
2、凡違反本契約之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨物價值30%的違約金。
3、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本契約。
第六條契約有效期限違約責任
本契約一式兩份,甲、乙雙方共同簽字蓋章,本契約自簽訂之日起生效,未盡事宜另補充說明,並具有同等的`法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
本契約甲方委託乙方進行新產品的刀具及工裝的購買,乙方接受委託並為甲方在雙方經過平等協商,達成如下協定,並由雙方共同恪守。
1、產品型號及名稱:(零件清單見附表)本契約總金額:¥42585肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。
2、技術及質量要求:按照國家行業標準執行;
3、驗收標準、方法:甲方負責驗收,標準按國標要求執行;
4、交貨地點及運輸費用:華德集團液壓閥分公司,運輸費用由乙方承擔;
5、結算方式及期限:契約產品全部交付後30天全款支付給乙方;
6、解決契約紛爭的方式:協商或北京法院仲裁;
7、本契約一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。本契約經雙方簽字、蓋章後生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委託方(甲方):
被委託方(乙方):
甲方委託乙方全年加工掛麵產品,為了維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關委託加工事宜達成如下協定,以供雙方共同遵守。
第一條委託加工內容
甲方委託乙方全年加工掛麵產品.乙方供給甲方的價格以乙方出廠價格為準,合作期間乙方不得私自調高價格(非人為因素的原料價格上漲因素除外)。產品質量要求如下:
1、產品淨含量誤差不能超過±3克。
2、包裝整齊,版面清晰。
第二條甲方責任:
1、按照契約要求分批次下訂單委託乙方加工掛麵產品。
2、向乙方提供甲方營業執照、稅務登記證等法律證件複印件並加蓋公司鮮公章。
3、每次訂貨需提前給乙方提供訂單,並在訂單中向乙方表明加工規格、數量、產品標準要求、交貨時間等。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣品和產品標準進行驗收貨品。
5、甲方應嚴守乙方的商業秘密。
6、甲方負責運輸。
7、甲乙雙方契約終止後剩餘包裝材料歸甲方所有,甲方按剩餘包裝材料的數量按當時市場價格退還乙方現金。
8、甲方同意乙方使用張國華的人名權、肖像權。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求進行委託加工生產。
2、按照契約約定的規格、數量、產品標準、生產期限等相關要求加工,不得以任何形式和理由超過和短缺訂單數量或任意延期交貨。
3、負責原材料的採購、驗收、加工過程控制。
4、向甲方提供產品說明、生產許可證號、產品標準號、保質期及保存條件、廠名廠址。
5、嚴守甲方的商業秘密,不得將甲方訂單的數量、價格告知第三方。
6、乙方應確保所供產品的質量(按國家標準執行)。由於乙方產品質量原因導致甲方在產品保質期內銷售過程中出現的質量問題及由此給甲方造成的經濟損失由乙方全部承擔。
第四條付款方式:
乙方保質保量生產結束後,全款交付,款到發貨。
第五條驗收標準:
根據國家標準及訂單要求。
第六條違約責任:
甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本契約。
第七條契約有效期限
本委託加工契約期限為12個月,自年月日至年月日止,具體每批產品生產、交貨時間以甲方訂單為準。
第八條契約如遇爭議,甲乙雙方可協商解決。
第九條本契約正本一式二份(補充協定、傳真件、原件具有同等法律效力)經雙方法人代表或公司代表簽字蓋章後生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工契約(三) 篇26
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國契約法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本契約,以求共同恪守:
第一條:甲方委託乙方生產加工製作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本契約第六條之規定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上註明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止契約
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本契約模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,並經雙方確認簽板後視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本契約模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認後,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本契約模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂契約預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本契約約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協定》執行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對於乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協定執行。
第八條:其他:
1、本契約約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協定、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的檔案資料為本契約的附屬檔案。
3、在本契約約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在契約簽定以及履行過程中交付的檔案技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協定》I中第9條規定及本契約第四條第1款(3)規定執行。
4、本契約約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。
6、本契約委託項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時,經雙方協商並由___________市經濟契約鑑定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:契約生效、附屬檔案
2、本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之後生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協定方可有效。本契約權利不可轉讓。
4、本契約附屬檔案資料具有同等法律效力。
第十一條:本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國契約法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本契約一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委託代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工契約(三) 篇27
買方:賣方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
聯繫人:聯繫人:
經買賣雙方友好協商,買方委託賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協定
模具基本情況:
產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(RMB元)交貨條件
總價:(含17%增值稅)
以上各套模具使用材質:_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任:
買方責任及權利如下:
1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計畫,並儘可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執行本契約所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,並且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料,買方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,賣方應徵詢買方意見,由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和製造後,由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本契約中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下:
1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造,賣方
負責按照契約規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(註明修改的
地方)
3.模具由買方認證合格後,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的後續加工生產,則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據買方或買方授權的'第三方的訂單進行批量生產。
4.對給買方生產的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或pro-Eng(pRO-el2)製作,並且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批准。
二、技術條款:
1.模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;
2.在雙方協商無異議之後,買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方,並派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附屬檔案1;
3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求:
日產能:_______K月產能:______K
5.賣方承諾本契約中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經買方允許,嚴禁賣方將本契約中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本契約的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款:
1 .模具價格:
1.1經雙方協商後,由賣方提供買方認可的模具最終報價,並簽訂價格確認書,作為本契約不可缺少的一部分。
1.2模具契約總金額(含____%增值稅)RMB___。
1.3模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:
1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2賣方按契約規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較複雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5由於賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度:
2.1賣方在收到買方確認後的產品圖檔之後,即開始進入模具設計和製作階段,開模周期為__25__天
2.2由於買方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
2.3如果賣方模具製作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產,賣方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式:月結,開票後60天,開17%增值稅發票.
3.1.1本契約製造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩餘___%模具費分攤在首50K產品內,如果訂單數量不足50K,買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方契約簽訂後,賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。
4.產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認後,賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購契約服從於本契約。
四、產品品質保證
賣方在完成模具後,賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1.本契約所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權,均歸買方所有,賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費並賠償造成的損失.
2.買方付清模具款後,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理,並發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
加工契約(三) 篇28
一、簽定時間:_____?年__?月__?日交貨地點:_____________
制單№款號?、貨品?、名稱?、?數量?、貨期?、單價?、每?件?、成本價?、備註
________、?____、?____、____、?____、?____、____、____、____
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委託加工,明確委託加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝製作要求和質量標準,經雙方認可,即為契約的組成部分,具有與契約同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供,其費用由___方承擔。線的供應商:______線價:_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
五、乙方需根據契約要求保質保量生產並如期交貨。由於乙方責任造成不能出貨,則按此款數量的零售價賠償,並承擔延誤客人契約期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,並需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失的,以每千件為單位,三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、大貨送甲方做尾部工序的,發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況,通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫的,甲方尾部幫手配片、返執,甲方則扣除乙方返工工時,按每小時3.00元計算,在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料,按制單裁數規定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料並簽收的。布料、物料如有質量問題不能生產,應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異後,方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本的:鳳眼0.1元/粒,鈕門0.025元/粒,打棗0.018元/粒,剪線0.2元/件。
十一、結算方式:按甲方實際出貨數量結算,5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計),超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算,如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度,如因契約或其它產生爭議,協商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本契約一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本契約由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方):_____________?乙方(加工方):_____________
地址:_____________________地址:______________________
授權代表:__________________?公司蓋章:___________________
授權代表:__________________?公司蓋章:___________________
日期:______________________日期:_____________________
加工契約(三) 篇29
甲方(承攬人):
乙方(定做人):
依據《中華人民共和國契約法》,經甲、乙雙方充分友好協商,簽訂此材料加工契約,達成以下協定內容:
第一條 成品原料及加工內容
註:
1、有無附圖紙;
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本契約內容的附屬檔案一併執行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
第二條 加工期限和質量要求
1、材料選定:材料的選定根據乙方自行選擇的方式:
①甲方根據乙方的制定選購。
②由乙方自行選購後交付甲方製作。
2、在契約簽訂後,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料後開始計算,甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定,本契約確定的加工期限為: 天。
3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規範的,應符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規範的,應符合相應的規格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間:甲乙雙方協商一致,甲方在契約簽訂後 日內交貨,即 年 月 日前。
2、交貨地點:
3、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務後,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內提貨;乙方收到通知後未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續並確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方後,仍應對成品的品質與數量向乙方負責。
第四條 違約責任
發生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:
1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協商順延相應期限,每逾期一天,按照契約款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應連帶損失的(如:供貨契約、施工契約、其他與本次加工相關聯的契約),甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任,給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。
3、乙方未按契約約定期限支付契約價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第五條 契約爭議及解決方式
因本契約所發生的爭議,甲乙雙方應協商解決;協商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協定,補充內容作為附屬檔案形式附於契約之後,與本契約同樣具有法律效力。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日
加工契約(三) 篇30
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除契約。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本契約自____ 年____ 月____ 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
加工契約(三) 篇31
甲方:________________________
乙方:________________________第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收後,始認為合格。第四條材料由_________方負責。第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。第六條驗收時的檢驗方法是採用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計畫,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良後果,則甲方有權取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。第十三條付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格後,甲方_________。第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
加工契約(三) 篇32
買方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________賣方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規的規定,買賣雙方在平等自願的基礎上,經充分協商,特訂立本契約,以便雙方共同信守履行。
一 契約組成及內容
1.1 本契約規範由買方委託賣方承攬加工後,賣方將全數加工製成品交付買方的一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工製成品的具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法等,按經賣方確認的買方採購單、發票或其它書面約定所列,並作為本契約附屬檔案;本契約未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協定書,亦視為契約附屬檔案。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本契約的組成部分,契約附屬檔案及其組成部份與本契約具有同等效力。
二 委託加工產品
編號:_________________________________ 名稱:______________________________________ 規格:_________________________________ 單位:______________________________________ 數量:_________________________________ 單價:______________________________________ 備註:_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
三 產品價格
3.1本契約價格包含增值稅等各種應由賣方繳納的稅金、買方要求的包裝費,運送到買方指定地點的運費、裝車費及其他可能產生的各項費用等。
3.2本契約價格如因市場行情變化需要調整的,雙方應以書面形式確認,在未能達成價格調整協定之前,仍按原定價格執行。
四 訂單確認
4.1買方以訂單形式將訂貨信息傳真給賣方。
4.2賣方收到買方訂單後,在_____個工作日內確認並回傳交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單、特殊產品及新產品,以買賣雙方另行確認的交貨期為準。
註:大宗訂單:指單品訂購數量_________以上的產品
特殊產品:指非賣方正常產品。正常產品指買方對賣方原有產品沒有改動的產品
新產品: 指買方提供實樣或圖紙需要賣方新設計、打樣或開發確認的產品。
4.3 買方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有買方公司公章才生效,否則賣方不得認可該訂單的有效性。
4.4買方傳真給賣方訂單經確認後,與本契約具有同等的法律效力。
五 原材料提供
5.1 (用買方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。買方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,賣方對買方提供的原材料需按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知買方調換或補齊。賣方對買方提供的原材料不得擅自更換。
5.2 (用賣方原材料完成工作的),賣方必須依照契約規定選用原材料,並接受買方檢驗。賣方隱瞞原材料的缺陷,或者用不符合契約規定的原材料而影響定做產品質量時,買方有權要求賣方重作、返修、減少價款或退貨。
六 技術資料、圖紙提供
6.1買方應當按規定的日期提供技術資料、圖紙等。
6.2賣方在依照買方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知買方;賣方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。賣方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知買方,因此造成的損失,由買方承擔。
七 質量要求及驗收標準
7.1 賣方所供產品必須符合國家法律法規(現時生效的法律法規及契約履行期間出台並生效的法律法規)和行業標準規定的要求。賣方應就所供產品提供有效的檢驗合格的證明。
7.2質量標準:
①按照雙方認定的樣品標準、質量標準或圖紙作為質量檢驗的標準,經檢驗,買方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。
②賣方所供產品必須不低於國家標準和相關的行業標準(即現行的及契約履行期間頒布實施的法律、法規、規章及其他規範性檔案規定的強制性和非強制性標準),且不低於賣方的企業標準。
③具體到貨質量以買方驗收合格為準,若達不到以上指標,買方有權無條件退貨或換貨,所產生的一切費用由賣方無條件承擔。
7.3 買方在收到賣方貨物後十天內對數量、規格、質量進行初步驗收。對短期檢驗難以發現質量缺陷的 產品或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除買方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由賣方負責返修或退換。
7.4 產品質量保證期限為自交貨之日起兩年。
7.5每年賣方需提供不少於兩次針對本契約約定標的物國家權威機構第三方檢驗報告,如賣方不能及時提供,買方有權抽取賣方的產品送檢,所產生的檢驗費用、抽檢產品費用等由賣方承擔,賣方同意直接從應付給賣方的貨款中扣除。
7.6當事人雙方對委託的定做產品和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由第三方權威或法定監督檢驗機構提供檢驗證明。
八 產品包裝及運輸
8.1 包裝要求:貨物包裝標識應符合中華人民共和國法律、法規等對有關產品的產地、原材料、用途、警語、保質期及保質條件、生產日期等標識之規定;買方可要求賣方製作特殊的雨潤包裝;賣方保證貨物的包裝與貨物本身相一致。在計量貨物重量或數量時,包裝物應予扣除。
8.2 運輸要求:按有利於保護產品品質的方式運輸。賣方保證進入雨潤工業園的車輛,必須嚴格遵守國家環境和安全衛生方面的法律法規;不允許鳴笛;減速慢行,時速≤5千米/小時;汽車尾氣排放必須經年檢合格,不得有跑冒滴漏現象;運輸原輔料的車輛衛生必須達標,不允許用裝化學物品、飼料的車輛運輸原輔料。
8.3發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
8.4賣方運送貨物發生的包裝、運輸及保險費用,由賣方承擔。
九 交貨時間與地點
9.1交(提)貨期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)貨的,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
9.2交(提)貨物日期計算:賣方自備運輸工具送交定做貨物的,以買方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定做貨物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做貨物的,以賣方通知的提取日期為準,但賣方在發出提取貨物通知中,必須留給買方必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
9.3交貨地點為:________________________________________________
十 貨款結算
10.1 付款期限:買方在收到符合本契約約定的產品並驗收合格後,賣方向買方提供增值稅(稅率為17%)發票。之後買方在________天內履行付款義務。
10.2 付款方式:採取銀行匯票或電匯方式付款。
十一 返利約定
11.1 無條件返利:即基本返利,賣方同意按買方年度訂單總價值的 ____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
11.2 大訂單返利:即有條件返利,指除以上基本返利之外,買方年度訂單量達到一定數額時賣方給予買方的額外返利,即年度訂單總價值達到______元(大寫:______)時,賣方按照年度訂單總價值的____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
以上返利買方可從應支付給賣方的貨款中直接扣除。
十二 履約方式
12.1 在契約期限內發生業務往來不再另行簽訂契約,採用訂單的方式明確訂購產品的名稱、品種規格、數量、交貨時間和地點等事項,賣方收到買方訂單後,如無異議,簽字蓋章確認後傳真或郵寄給買方,賣方收到買方訂單後,如3日內未反饋的,視同確認。訂單傳真件有效,訂單未盡事宜適用本契約的約定。
12.2 本契約期限內達成的訂單未得到全面實際履行的,不受本契約期限的限制。
十三 商業賄賂之禁止
買賣雙方都同意堅決杜絕商業索賄、及其他不正當的商業行為。賣方不得向買方工作人員進行商業賄賂。商業賄賂是指回扣、招待、娛樂、購房、置業、就業、國內或國外旅遊、饋贈、購物折扣、借錢等給買方的個人或其家屬物質或精神上直接收益的開支。另接受買方辭、離職人員和跳槽人員也在本條禁止之列。
十四 違約責任
14.1如賣方拒絕履行交貨義務,須向買方支付該批貨物總貨值20%的違約金,同時買方有權解除契約或要求賣方繼續履行契約。
14.2如賣方交付產品名稱、規格或質量不符合契約約定,買方有權拒收,已經接受的,買方有權要求退貨,賣方自接到買方退貨通知後5日內自行將貨物取走,逾期未取走的,買方有權做出處理;同時賣方應向買方支付該批貨物總價值10%的違約金。
14.3未按契約規定的質量交付定做貨物或完成工作,買方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,賣方應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過返修或調換後,仍不符合契約規定要求的,買方有權拒收,由此造成的損失由賣方賠償。
14.4交付定做貨物或完成工作的數量少於契約規定,買方仍然需要的,賣方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分買方不再需要的,賣方應賠償買方因此造成的損失。
14.5未按契約規包裝的定做貨物,需返修或重新包裝的,賣方應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。買方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,賣方應當償付買方該不合格包裝物低於合格包
裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.6如賣方逾期履行交貨義務,買方有權根據實際交易情況追究賣方違約責任。每逾期一天,賣方應向買方支付該次訂單總金額千分之五的逾期違約金,逾期超過5天,買方有權解除契約或要求賣方繼續履行契約。
14.7未經買方同意,提前交付定做物,買方有權拒收。
14.8異地交付的定做物不符合契約規定,暫由買方代為保管時,賣方應當償付買方實際支付的保管、保養費。
14.9實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,賣方並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.10由於保管不善致使買方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,賣方應當償付買方因此造成的損失。
14.11未按契約規定的辦法和期限對買方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知買方調換、補齊的,由賣方對工作質量、數量承擔責任。
14.12擅自調換買方提供的原材料或零部件,買方有權拒收,賣方應賠償買方因此造成的損失。如買方要求重作或返修,賣方應當按買方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
14.13如賣方違反本契約第十三條及保密協定的約定,則賣方應向買方支付違約金30萬元。
14.14 對賣方違約所應承擔的違約金,買方有權從支付給賣方的貨款中直接給予扣除。
十五 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使本契約不能履行時,賣方可免予承擔違約責任。
十六 爭議的解決
本契約在執行過程中如發生爭議,雙方友好協商解決,如協商不成,任何一方可向買方所在地人民法院提起訴訟。
十七 其他事宜
17.1在本契約項下,賣方與買方的關聯企業或買方指定企業發生的業務關係,賣方同意將發票開至買方指定單位。
17.2 本契約簽訂時,賣方需向買方提供其有效資質證件(包括但不限於:賣方授權委託書或介紹信原件、代理人身份證、營業執照副本、稅務登記證、生產許可證及其他相關行業資質證明的複印件並加蓋公章)。
17.3 為保證產品質量,買方有權到賣方生產車間進行考察。
17.4 本契約以列印版本為準,未經雙方簽字、蓋章確認的刪除、塗改、添加一律無效。
17.5本契約一式肆份,賣方持壹份,買方執叄份,經雙方簽字並蓋章後生效(傳真件有效)。
十八 契約期限
本契約期限為: 壹 年,自 ____ 年______月 ____日至_____ 年 ____ 月 ____ 日
十九 契約解除
19.1本契約簽訂後,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行契約,經雙方協商同意後,可予變更或解除契約。但提出方應於該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除契約的手續。
19.2 如賣方在規定交貨期遲延的________日內仍然無法交付貨物,買方有權解除契約。
二十 保密協定
鑒於,雙方有意發展業務關係,其中可能存在一方向另一方提供某些非公開的、專有的信息和數據等, 因此,雙方訂立本保密協定:
20.1保密資料
20.1.1 在本協定中,保密資料是指任何一方(“披露方”)向對方(“接收方”)以任何方式披露的書面或口頭資料,這些資料包括但不限於:商業計畫、業務記錄、市場或技術資料、產品項目、客戶名單、價格、成本結構、財務資料等非公開的、或專有的信息、數據等。
20.1.2 “保密資料”不包括下列資料:
20.1.2.1 簽署本協定前已為公眾所知悉的;
20.1.2.2 簽署本協定後由於接收方的無過錯行為導致公眾所知悉的;
20.1.2.3 接收方非從披露方正當地獲悉的;
20.1.2.4 接收方獨立地,並沒有通過直接或間接接觸保密資料而獲得的;
20.2保密性
20.2.1 除非披露方事先書面同意或者特別指出,接收方在知悉保密信息後五(5)年內,應保護披露方的保密信息,並不得披露、複製或者發布給其他任何個人、企業或實體。
20.2.2 除了與雙方合作項目有關外,接收方不得為了自身或其他任何人、企業或實體的利益而利用披露方的保密資料。
20.2.3 除了確須知道的人以外,接收方不得將披露方的保密資料全部或部分地披露給任何下屬公司、代理人、管理人員、董事、雇員或代表人(合稱“代表人”)。接收方同意通知其收到披露方保密資料的代表人,了解有關本協定條款對上述資料的保密責任。
20.2.4接收方應採取對自己擁有的保密資料的同等照料程度來對待對方向其披露的保密資料,但在任何情況下,對保密資料的照料都不能低於合理程度。
20.2.5 接收方如因政府機關或法院的要求必須披露有關的保密資料時,應當及時將相關事實通知披露方。
20.2.6 接收方應在其意識到披露方的保密資料被盜用或誤用時,接收方應立即採取有效保護措施,並立即告知披露方。
20.3非競爭性
賣方在此承諾,在雙方合作期內及本契約終止後三年內,賣方不會以任何方式(無論是主動方式還是被動方式)與買方的客戶接觸,未經買方書面同意,賣方不得為甲方的客戶提供任何印刷服務,包括但不限於排版、製版、印刷、裝訂、複印、影印及列印。
20.4違約補救
接收方承認披露方的保密信息對於披露方的商業經營是重要的,且是由披露方以一定的成本開發出來或由別人為之開發。任何一方違反本協定的規定,應當承擔違約責任。賣方違反非競爭條款的違約金按照其從事印刷服務所得或簽訂承印契約總金額的30%計算;違反其他條款的違約金根據買方的實際損失賠償。接收方進一步承認違約金或賠償金並不是接收方或其代表人違約的一個充分的補救方法,披露方可以主張法律規定的其他任何補救措施。
20.5其它事項
20.5.1 本協定包含買賣雙方的全部理解,取代之前所有有關的書面和口頭的解釋。本協定非經雙方書面同意不得修改。
20.5.2 本協定的訂立、解釋和履行,以及雙方由此產生的法律關係,受中華人民共和國法律管轄並依其解釋。雙方如有爭議,應首先協商解決,協商不成,應向買方所在地有管轄權的法院提請訴訟解決。
20.5.3 雙方同意,任何一方沒有或延遲行使其權利、特權,並不意味著放棄;任何個別地或部分地行使權利,並不意味著對其它權利或進一步行使權利的排除,也並不排除其它任何權利、特權的行使。對本協定任何條款的權利放棄不應被視為對違反任何條款而追究責任的放棄。任何棄權須以書面作出,並應由其簽署。
20.5.4 披露保密資料不應被視為限制任何一方:
20.5.4.1 訂立任何進一步的協定,或與對方談判,或進一步向對方披露信息;
20.5.4.2 與任何第三方就同樣事項或其它任何事項,達成協定或進行談判。
篇三:
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國契約法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委託,就委託設計事項,雙方經協商一致,簽訂本契約,信守執行。
一、委託事項:
包裝共款,元不含稅。若實際設計的包裝超過 款,按每款 元( )計算。
二、付款方式:
1、甲方需在契約簽訂之日起兩個工作日內將委託設計總費用的50%付給乙方(乙方收到甲方的款項後作為設計的開始時間);
2、設計完成後,甲方需在二天內由代理人確認,乙方以此為定稿,確認後甲方應當即付清設計費用的全部餘款。
三、設計時間:
設計完成的時間為甲方提出設計要求後 個工作日。(因甲方原因耽誤的時間,完稿時間應順延)。
四、智慧財產權約定:
1、乙方對設計完成的作品享有著作權,但按本協定約定轉讓甲方的除外;
2、甲方在餘款未付清之前對該作品不享有任何權利;甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權,乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任;
3、未被甲方採用的方案,智慧財產權仍歸乙方所有;
4、在乙方為甲方提供設計方案後,若因商品名稱變化或因乙方設計未達到甲方要求而需要變更設計方案,乙方應修改設計或重新設計以滿足甲方要求;
五 、雙方的權利義務:
(一)甲方權利:
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路,以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵;
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;
(二)甲方義務:
1、甲方按照契約約定支付相關費用;
2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。
(三)乙方權利:
1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;
2、乙方有權要求甲方按照契約約定支付相應款項;
3、甲方在未付清款項之前乙方對設計的作品享有著作權。
(四)乙方義務:
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計;
2、乙方需按照契約約定按時交付設計作品;
3、乙方應保證包裝設計的原創性,設計作品不得侵犯第三方智慧財產權。
六、違約責任:
1、甲方在乙方作品初稿完成後終止契約的,應當支付全額的設計費用;
2、乙方如提前終止契約,所收取的費用應當全部退回給甲方,並向甲方支付違約金為所收取費用的兩倍;
3、甲方因使用乙方設計的包裝設計廣告侵犯第三方的智慧財產權,侵權責任由乙方承擔,乙方應賠償甲方因使用乙方包裝設計而造成的全部損失。
七、不可抗力因素:
甲乙任何一方由於不可抗力,不能履行契約時,由雙方協商解決。確實無法調節,則根據契約法辦理。
八、契約生效:
1、本契約由甲乙雙方簽字蓋章後立即生效;
2、本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
電話: 電話:
代表簽字: 代表簽字:
加工契約(三) 篇33
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規定,經雙方協商,簽訂本契約,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時,經雙方協商由契約鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協定方可有效,並報雙方業務主管部門備案。
十一、本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規定,向契約仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本契約正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日