工程款糾紛協定 篇1
_____________建築工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建築工程公司訴_____________百貨公司建築安裝工程契約糾紛一案,在__________區人民法院主持下,雙方當事人調解結案,調解書已於_____________年_____月_____日送達。調解協定規定乙方欠甲方建築工程款83209.26元,於_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難,提出分期付款。經甲、乙方反覆協商,達成協定如下:_________________
(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關於乙方欠甲方建築工程款83209.6元,於_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方於_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;於20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應信守協定。乙方如不履行協定,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協定書一式三份。甲、乙方各執一份,交人民法院一份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_____________年_____月_____日
工程款糾紛協定 篇2
甲方:
法定代表人:
委託代理人:
乙方:
法定代表人:
委託代理人:
甲乙雙方“建設工程施工契約糾紛”一案,經充分協商,特簽訂本協定,共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(¥:14487000),於______年____月____日前一次性付給甲方。
二、甲方收款後,雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,同時,甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。
三、若乙方逾期付款,甲方則不予撤訴,並申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限:______年____月____日始至______年____月____日止)。
四、甲乙雙方撤訴後,各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費,雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴後,甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結,其他互不追究。
六、本協定甲乙雙方委託代理人簽字即生效,一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委託代理人:(簽字)
乙方:
委託代理人:(簽字)
______年____月____日
工程款糾紛協定 篇3
貸款人(甲方):__
借款人(乙方):__
因乙方公司清算,為解決乙方所欠甲方債務事宜,雙方就乙方債務償還問題,根據我國現行法律法規和有關政策規定,在自願、平等、協商的基礎上,達成如下協定:
一、債權確認條款
雙方共同確認,截止____年__月__日,乙方積欠甲方人民幣__元。
二、抵債條款
1.抵債責任人__乙方作為債務人,甲方同意乙方按下述第2項約定償還其積欠甲方的債務。
2.抵債物及抵債額__乙方自願將有合法處分權的資產抵償甲方債務人民幣合計__萬元。資產詳見後附資產清單。
三、乙方的保證
1.確保自己對抵貸資產擁有合法的處分權,並無其他任何產權糾紛。
2.確保抵債行為符合法律、法規及公司章程所規定的程式。
3.確保甲方不因該抵債行為受到乙方其他債權人的干擾。
4.承擔因無處分權和違反相關規定所產生的一切責任。
四、抵債物的交付
本協定書籤訂後,甲方有權對本協定書項下的抵債資產進行處分,將所有抵債資產進行轉讓。乙方應在接到甲方的書面通知後,向甲方所確定的受讓人交付本協定書項下抵債資產,交付方式由乙方與受讓人另行協商。
五、資產抵債行為的生效在下列條件全部成就後,乙方在得到甲方資產抵債行為生效的確認書時,本協定所約定的抵債行為正式生效。
1.經甲方上級行批准本抵債協定。
2.甲方順利完成本協定書項下抵債資產的轉讓或足額收到轉讓款。
3.甲方得到受讓人抵債物已交付的'書面證明。
六、債權債務的消滅
本協定第五條所確認的抵債行為生效後,乙方所欠甲方的借款本金和利息,視為全部清償完畢。
七、如本協定所確認的抵債行為未生效,本協定對各方均不具有法律約束力。甲方有權按原借款契約和擔保契約的約定,行使追索權。
八、本協定書一式四份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__
乙方(簽章):__
___年___月___日
___年___月___日
工程款糾紛協定 篇4
身份證號: (以下簡稱甲方)
身份證號: (以下簡稱乙方)
上述甲乙雙方就甲方以其房產抵償乙方債務一事現經協商,一致達成以下協定:
一、以房抵債:
因甲方長期從事_____,需一定資金周轉,故甲方於_________年_____月_____日向乙方借款人民幣 萬元,約定借款期為 _個月,利息按銀行同期存款利率計算。逾期甲方以其自己建造的位於___約__平方米的平瓦房(磚混結構)清償債務。現借款已逾期,甲方仍無力償還,無奈將其上述房產低償其債務及利息。
二、交房時間:甲乙雙方在簽訂好本協定的當日,由甲方無條件地將上述房產交付給乙方(包括該房的現有用水用電手續及所有大、小門鑰匙)。
三、其他條款:
1、甲方提供現有用水、用電條件,房屋交付後所產生的水、電費用由乙方自行承擔。
2、甲方提供該房屋現有通行條件,如遇相鄰之間因通行發生糾紛,則甲方有責任協助乙方調處好。
3、該房屋交付後,不論乙方自己使用或對外出租,所產生的經濟效益均歸乙方所有,與甲方無涉。
四、特別約定:如遇政府征地拆遷,乙方具有獨立簽約其補償協定的權利,其補償款等均歸乙方所有,與甲方無涉,必要時甲方無條件協助乙方辦理好拆遷補償事宜,即使拆遷房屋的安置及補償款項以甲方歸戶或以甲方辦理和領取,但甲方必須將其全部交付給乙方,甲方不得扣留和占用,更不屬甲方所有。否則甲方應承擔一切法律後果責任。
五、違約責任:
1、如甲方違約,則按其原借債務款項的三倍向乙方承擔違約責任(即承擔 萬元的違約責任)。其房屋歸甲方所有。
2、如乙方違約,除房屋退還給甲方外,乙方原借給甲方的___萬元人民幣及其利息,則乙方放棄其清償的權利。
3、本協定一經甲乙雙方簽字,則任何一方不得以任何理由及藉口反悔,否則按上述違約責任承擔。
六、本協定一式二份,甲乙雙方各執一份。本協定自甲乙雙方簽字後生效。
甲方(蓋章):___________
乙方(蓋章):___________
___年___月___日
___年___月___日
工程款糾紛協定 篇5
______年____月____日______承包______裝修總工程。後有把工程的______活分包給口頭契約人______。工程款總計______元人民幣,(大寫______元)。工程已完工後分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元,(大寫______元)人民幣。
還款期限______年____月____日為準。
利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用於償還利息。如果預期不還口頭契約人有權向______人民法院起訴。
總承包人:
身份證號:
聯繫方式:
契約人:
身份證號:
聯繫方式:
年?月?日
工程款糾紛協定 篇6
甲方:_________________
乙方:_________________
鑒於:
1、甲方、乙方於_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工契約(以下簡稱_________________契約),契約編號為_________________,契約金額為_________________元,結算額_________________元;上述契約工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述契約工程內容的部分工程款購買下述商品房,並轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下,同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協定:
一、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以位於_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付,價款應與《商品房預售契約》中規定的房款一致,該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況:
1、該商品房建築面積暫定為_________________平方米,單價_________________元平方米,房屋總額暫定為_________________元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協定為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關檔案執行。
3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符,超出或不足的面積按本契約約定的單價,多退少補。
三、契約工程結算、付款約定:
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款,其餘款項,三方同意簡化三方之間付款程式,由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款,甲方同意在簽訂契約之日一次性結清剩餘工程款給乙方。
四、甲方的協助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方在《商品房預售契約》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售契約》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房,房款交於乙方,丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此契約時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策,該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程式,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協定簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協定未盡事宜,三方簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。
九、本協定在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。本協定一式6份,甲乙丙方各執兩份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經辦人:_________________經辦人:_________________
丙方:_________________
身份證號碼:_________________
住址:_________________
___________年___________月_________日
工程款糾紛協定 篇7
_______________自治縣人民法院
執行裁定書
(______)_____執字第30號
申請執行人:______________,男,1978年10月19日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執行人:______________,男,1963年6月8日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:_________________雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款150399.00元。
本裁定送達後即發生法律效力。
執行員:______________
執行員:______________
執行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
工程款糾紛協定 篇8
甲方:開發商,我方
住所地:
法定代表人:
乙方:總包方
住所地:
法定代表人:
甲乙雙方經友好協商,就以甲方所開發的商品房抵頂甲方應付乙方的工程款事項,協定一致如下:
一、因履行雙方於 年 月日簽訂《、總包契約》(契約編號為或者契約暫定總價款 為元),甲方欠付乙方工程款,乙方同意甲方以其開發建設的 小區 號樓的房產予以抵頂。
二、乙方同意按下表所列位於 小區房產及價格抵頂工程款。
三、乙方有權將頂賬房出賣給其他購房人並由甲方將頂房房產直接過戶給該購房人,但應提前通知甲方並與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叄方協定書》,叄方協定簽訂後,購房人再與甲方簽訂《商品房買賣契約》,以完成網上備案等手續。
四、頂房款支付及差額處理
1.由購房人按《商品房買賣契約》上所列明的房款總價,直接將房款匯入本契約所列明的甲方收款賬戶。
2.甲方代乙方收到房款後,應於 日內將房款全額支付至本契約乙方列明銀行賬戶。
3.《商品房買賣契約》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的,乙方應在收到房款後 日內與購房人結清差額,甲方不再參與。
五、購房所產生的其他稅費、物業專項維修資金、物業費,由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業公司,甲方負責將物業專項維修資金代繳房管局。
六、甲方負責按頂賬房屋金額向乙方開具發票,乙方負責按頂賬房屋金額向甲方開具建築業統一發票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發票的,有關稅費由需甲方與購房人協商一致後方能確定。
七、對於抵賬房屋的隱蔽質量缺陷,購房人有權直接向甲方主張保修等權利。
八、甲方無義務配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續。
九、每套抵賬房屋房產證辦理完畢後,與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權消滅。
十、本協定一式份,甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。
十一、其他未盡事宜,甲乙雙方可另行協商解決。
(以下無正文)
甲方(章): 乙方(章):
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號:與將來簽訂的《商品房買賣契約》賬戶一致賬 號:
代理人:
年 月 日 代理人:
年 月 日
工程款糾紛協定 篇9
甲方:
乙方:
丙方:
甲方、乙方於**年**月**日簽訂了**項目工程施工契約(以下簡稱契約),契約編號為,契約金額為**元,結算額**元;該契約工程內容已完成並投入使用,現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定:
一、抵款、抵房手續辦理相關約定
1、乙方同意上述工程契約的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此契約基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣契約。
2、該商品房位於**市**區路號**室,建築面積為**平方米,單價*元/平方米,房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少,丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房買賣契約》;
3、甲方同意《商品房買賣契約》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交於乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協定簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發票,甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房契約中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其餘房款,三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款後的工程款餘額,甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協定未盡事宜,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 經辦人: 經辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
年 月 日
工程款糾紛協定 篇10
甲方:______________________
住址:______________________
身份證號碼:______________________
電話:______________________
乙方:______________________
住址:______________________
身份證號碼:______________________
電話:______________________
甲、乙雙方經友好協商,就甲方償還乙方借款事宜達成如下協定,共同遵照執行:
第一條:甲方曾於 年 月 日向乙方借款人民幣 元,該款到期甲方未能償還。
第二條:甲方同意自 年 月 日起,每月 日前向乙方償還人民幣 元,直至還清為止。
第三條:甲方任何一期未能按時足額還款的,乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息,利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求後履行義務,乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息,增收罰息後的利率按每月 %的標準執行,直至付清為止。
第四條:本契約簽訂後,甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為,否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,並按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。
第五條:甲、乙雙方應當誠信履行本協定,任何一方未能履行或完全履行本協定的,另一方有權向契約簽訂地人民法院起訴。
第六條:本協定簽訂地為 。
第七條:本協定經雙方簽字後生效,本協定一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方: ______________________乙方:______________________
年 月 日 年 月 日
工程款糾紛協定 篇11
本還款協定書(以下稱本協定)由下列各方於________年________月________日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒於:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:
甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯繫地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。
第六條 保密
第七條 其他
1、本協定自北京市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。
3、本協定正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年________月________日於北京市
工程款糾紛協定 篇12
甲方:___建設工程有限公司
乙方:___ 身份證號碼:
乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達成如下協定:
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛,車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2、乙方已對車況已完全知悉並認可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉,乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用並配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元,並且正式進入該項目開始施工,完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程後或在上述條件滿足後乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續,轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照,並當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時,視為甲方將車輛實際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔該車輛的任何費用。
6、車輛轉籍過戶所需手續、檔案乙方必須依甲方要求予以提供,並協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人,甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。
7、本協定自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協定一式肆份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方蓋章:
代理人:
日期: 年 月日
乙方簽字:
日期: 年 月 日
工程款糾紛協定 篇13
甲方:___________
乙方:_____________
經雙方友好協商達成以下協定:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款_____________元,現乙方申請將該筆款項轉給甲方,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為______________,身份證號_______________,若產生一切責任由________方承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費用轉為乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。
甲方:____________
_______年______月____日
乙方:____________
_______年______月____日
工程款糾紛協定 篇14
甲方:_________
乙方:_________
應業主的申請,我方願就業主履行主契約約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保:
一、保證的範圍及保證金額
我方的保證範圍是主契約約定的工程款。本保函所稱主契約約定的工程款是指主契約約定的除工程質量保修金以外的契約價款。我方保證的金額是主契約約定的工程款的_______%,數額最高不超過人民幣_______元。
二、保證的方式及保證期間
我方保證的方式為:連帶責任保證。我方保證的期間為:_______自本契約生效之日起至主契約約定的工程款支付之日後_______日內。貴方與業主協定變更工程款支付日期的,經我方書面同意後,保證期間按照變更後的支付日期做相應調整。
三、承擔保證責任的形式
我方承擔保證責任的形式是代為支付。業主未按主契約約定向貴方支付工程款的,由我方在保證金額內代為支付。
四、代償的安排
貴方要求我方承擔保證責任的,應向我方發出書面索賠通知及業主未支付主契約約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額,支付款項應到達的帳號。在出現貴方與業主因工程質量發生爭議,業主拒絕向貴方支付工程款的情形時,貴方要求我方履行保證責任代為支付的,還需提供項目總監理工程師、監理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料後,在_______工作日內進行核定後按照本保函的承諾承擔保證責任。
五、保證責任的解除
1、在本保函承諾的保證期間內,貴方未書面向我方主張保證責任的,自保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。
2、業主按主契約約定履行了工程款的全部支付義務的,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。
3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,保證責任即解除。
4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的,我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任後,貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內,將本保函原件返還我方。
六、免責條款
1、因貴方違約致使業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。
2、依照法律法規的規定或貴方與業主的另行約定,免除業主部分或全部義務的,我方亦免除其相應的保證責任。
3、貴方與業主協定變更主契約的,如加重業主責任致使我方保證責任加重的,需徵得我方書面同意,否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。
4、因不可抗力造成業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。
七、爭議的解決
因本保函發生的糾紛,由貴我雙方協商解決,協商不成的,通過訴訟程式解決,訴訟管轄地法院為_______法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章並交付貴方之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
_________年____月____日
工程款糾紛協定 篇15
甲方:_________________
乙方:_________________
根據甲乙雙方協商達成協定如下:_________________
一、抵頂資產情況
1、該車為抵頂的。
2、該車現值元。
3、該車各種證照齊全,相關費用繳至本協定簽訂之日。
二、車輛抵頂及辦理相關手續約定
1、本車抵頂工程款萬元,自本協定簽訂之日生效,乙方查驗並接受該車輛。
2、自抵頂車輛移交之日10日內,雙方辦理過戶手續。
3、車輛移交後,乙方在使用該車時所發生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔,與甲方無關:_________________協定生效後車輛所發生的一切費用由乙方承擔。
三、法律責任的約定
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款後,乙方不得以任何理由反悔,否則應承擔違約責任4萬元。
2、本協定簽訂生效後,任何一方均不得違約,否則違約方承擔法律責任。
四、其他約定
1、本協定自甲乙雙方蓋章後生效。
2、本協定一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_________年____月____日
工程款糾紛協定 篇16
工程擔保協定書
甲方:______________
乙方:_________________
丙方:______________
甲方承攬的,工程造價為萬元,乙方自願單獨施工,丙方自願為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理,保證履行職責,經甲丙雙方充分協商,達成共識,簽訂本協定,遵照執行。
一、丙方於年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。
二、丙方保證乙方按照有關規範和規定,建立質量管理組織體系,制訂質量管理規章制度和操作規程,並嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的契約約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失,丙方要與乙方一起承擔連帶責任。
三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系,制訂安全管理規章制度和操作規程,並嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的,由丙方負責配合與乙方積極處理,並承擔全部費用,甲方不負任何責任。
四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理,甲方不負責任。
五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來,任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易,自本契約簽訂後發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費,管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%後扣完。
七、工程自竣工驗收合格後,保修期兩年,保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。
八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失,乙方和丙方自願賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協定未盡事宜,各方協商解決,協商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協定一式三份,蓋章、簽字後生效,工程結算完成兩年後及保修期滿後協定失效。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼:_________________
代表人:_________________(簽字)代表人:_________________(簽字)
年月日年月日
丙方:_________________(蓋章)
代表人:_________________(簽字)
身份證號碼:________________
________年____月____日
工程款糾紛協定 篇17
編號:
工程地點:
工程項目:
工程契約名稱:
工程契約編號:
承包人:
經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對並同意,最終結算工程款如下:
(1)原契約金額:¥元
(2)增減金額:¥元
(3)結算金額:¥元
(4)尚余保修金金額:¥元
(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意:
1本結算協定書的簽訂僅意味著原契約價款金額的調整,並不解除承包人按原契約中規定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原契約為準,
除非該契約已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行契約規定的責任而發生保修金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外,從本結算書鑑定之日起,雙方互不向對方提出增減
工程費用要求;
3於年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後,剩餘保修金將按原契約之相關規定發還。
雙方在年月日蓋章簽署:
發包人:承包人:
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署
工程款糾紛協定 篇18
答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。
被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。
答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬契約質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭契約(見原告的證據一和被告的證據一)。契約規定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨後即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工後,於_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其餘毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續並收妥入庫(見被告的證據二),但原告並無即時向被告支付加工款。20日後,原告卻口頭通知被告,說明發現被告加工的零件全部不合格,要求被告按協定賠償並以被告違約為由單方宣布解除訴爭契約。
被告本著友好協商的態度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三),如果確係被告過錯造成的,被告願意按照契約規定進行賠償,但原告至今未有提供。據此,被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區人民法院
答辯人:_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
工程款糾紛協定 篇19
甲方:_________________
乙方:_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款契約:
一、甲乙雙方共同協定商定工程價款:
雙方共同委託第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(¥:_________________)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方於________年____月____日付給乙方工程款,剩餘欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月後的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,並按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協定書籤訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協定在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協定一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________
________年____月____日
工程款糾紛協定 篇20
委託保證人(總承包商,以下稱甲方):______________
住所:____________________
法定代表人:______________
電話:____________________傳真:_______________
保證人(以下稱乙方):____________________________
住所:____________________
法定代表人:______________
電話:_____________________傳真:______________
鑒於甲方與(以下簡稱供貨商)於_______年_____月_____日簽訂編號為《買賣契約》(以下簡稱主契約),乙方接受甲方的委託,同意為甲方向供貨商提供付款保證,甲乙雙方經協商一致訂立本契約。
第一條定義
1.1本契約所稱總承包商付款保證是指,乙方向供貨商保證,當甲方未按照主契約的約定支付貨款時,由乙方按照本契約的約定代為支付的行為。
1.2本契約所稱貨款是指。
第二條保證的範圍及保證金額
2.1乙方保證的範圍是主契約約定的甲方應向供貨商支付的貨款。
2.2乙方保證的金額是甲方應支付貨款的_______%,數額最高不超過人民幣________元(大寫:______________)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為:連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為:自本契約生效之日起至主契約約定的甲方應履行付款義務期限屆滿之日後日。
3.3如甲方與供貨商協定變更主契約的付款時間,經乙方書面同意後,保證期間按變更後的時間做相應調整。
第四條承擔保證責任的形式
乙方承擔保證責任的形式是代為支付。當甲方未按照主契約的約定向供貨商支付貨款時,由乙方向供貨商支付。
第五條擔保費及支付方式
5.1擔保費率根據擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的.擔保費率為:____________________。
5.3本契約生效後日內,甲方一次性支付乙方擔保費總計人民幣______________元(大寫:______________)。
第六條反擔保
甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保,由雙方另行簽訂反擔保契約。
第七條乙方的追償權
乙方按照契約的約定承擔了保證責任後,即有權要求甲方立即歸還乙方代償的全部款項及乙方實現債權的費用,甲方另外應支付乙方代償之日起企業銀行同期貸款利息、罰息,並按上述代償款項的%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權利義務
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本契約,並收到甲方支付的擔保費之日起日內,向供貨商出具《總承包商付款(供貨)保函》。
甲方:_________________
_______年_____月_____日
乙方:________________
_______年_____月_____日
工程款糾紛協定 篇21
工程契約編號:__________
工程地點:____________
項目名稱:____________
工程名稱:____________工程
建設單位(甲方):____________
承包單位(乙方):____________
根據甲方與乙方簽訂的《工程契約》及補充協定、相關竣工資料,經甲方審核,並經雙方友好協商,達成竣工結算協定如下:
一、雙方一致同意乙方施工的上述契約範圍內以及甲方交由乙方施工的本工程契約範圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(¥______________元),此結算金額為雙方認可的最終結算金額,該金額已包括但不限於上述工程範圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。
二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方於_______年____月______日簽訂的《工程契約》及補充協定以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾:本協定簽訂後不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。
三、上述工程結算總造價,甲方在扣除本協定簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備註第2條)以及契約約定保修金(結算總造價的________%)的剩餘工程款分次支付給乙方,但乙方須於付款前按施工契約及補充協定約定向甲方交清所有合格(包括但不限於符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限於竣工圖、電子文檔等),否則甲方有權不予支付此筆剩餘工程款。
剩餘工程款計算如下:
_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)
1、上述金額單位均為人民幣元。
2、甲方實際支付上筆款項時,除扣除上述計算式中費用外,還應扣除乙方施工用水電費用、建築工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用,但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。
四、雙方結算後須履行本工程施工契約及補充協定中約定的各項責任義務,包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。
如發生保修事宜,甲方書面或電話通知乙方,若乙方不能按要求履行保修義務,甲方可另行委託維修單位,所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除,如保修金額不足以支付保修費用的,乙方承諾承擔全部保修責任及費用。
五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年後,即____年_____月______日後的_______個工作日內,甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項後將工程質量保修金餘額(如有)無息一次性支付給乙方。
六、本協定一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,雙方簽章後生效。
甲方:____________
日期:________年______月___日
乙方:_____________
日期:________年______月___日
工程款糾紛協定 篇22
甲方:________________
乙方:________________
由於甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協定:
甲方用以抵頂工程款的房產為建築面積________平方米,價款小區________元。________號________樓________室________元,經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。
抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售契約,在正式辦理房屋產權證時,其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理,直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知後方可與購房人辦理過戶手續。辦理過戶手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。
抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬頻)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。
甲方於________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。
如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等,乙方可以單方解除本協定,甲方應以現金支付所欠工程款元。
本契約未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。
本協定一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章後生效。
甲方:________________
乙方:________________
________年________月________日
工程款糾紛協定 篇23
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協定如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協定簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協定;
3.自本協定簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協定,自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________
授權代表(簽字):_________?授權代表(簽字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
工程款糾紛協定 篇24
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所:__________
鑒於:
_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計___________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向_________公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和_______公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向_________公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據_________公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在_________公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向_________公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及_________公證處指定聯繫地址:
甲方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
乙方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
_________公證處聯繫地址:
地址:_____________________
郵編:___________ 電話:_____________
承辦公證員:_______________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和_______公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外,未經另一方同意,本協定任何一方在上述交易完成前,不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自________公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。
3、本協定正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存於_______公證處備案。
甲方:______
法定代表人或授權代表:______
乙方:______
法定代表人或授權代表:______
________年___月___日
於____________(地方)
工程款糾紛協定 篇25
就債務人(甲方):_______________債權人(乙方):_______________乙方系甲方工程的分供單位,雙方已就工程結算達成協定,結算金額為______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最後一筆款項,金額為________元。至此,甲方已付清全部結算款項,雙方就該項目的債權債務關係完全解除,無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協定自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協定一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。
甲方代表(簽字蓋章):_______________乙方代表(簽字蓋章):_______________
__________年__________月______日
工程款糾紛協定 篇26
工程契約編號:
承判人:
承判工程:
經物業管理有限公司和承判人雙方核對並同意:
一、最終結算工程款項如下:
1、完成契約工程金額:
2、額外工程金額:
3、代工金額:
4、其它金額:總計總金額:
二、總金額中應扣除的項目:
1、公司代支付材料及墊付等金額:
2、其它扣款:
三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至 年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將於年月日保養期滿驗收後發還。
雙方對上述結算數據今後不得提出異議,特立此據。
立協定人:
物業管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期:
工程款糾紛協定 篇27
甲方:____________有限公司
乙方:________________
身份證號:____________
________________________
身份證號:____________
丙方:________________
身份證號:____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自願、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協定:
一、本協定中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古建築安裝工程有限公司系掛靠關係。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務契約》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自願以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期後乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆築之前從甲方處領到工程款並向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆築完工後的十日內甲方結清全部工程款後返還,甲丙之間的抵押擔保關係解除。
五、如果甲方在主體澆築完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆築完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆築完工十日後,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。
六:本協定的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務契約》沒有關係,互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協定一式三份,自協定各方簽字或按手印之日起生效,協定各方各執一份。
甲方:____________
乙方:____________丙方:____________
______年______月______日
工程款糾紛協定 篇28
____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________ 住所:________________________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
鑒於:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案:4、還款計畫明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:
甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
北京市公證處聯繫地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度,協商確定是否終止本協定,或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外,未經另一方同意,本協定任何一方在上述交易完成前,不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自_____市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協定,並經公證處公證。
3、本協定正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於_______市公證處備案。
甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:______(簽字) 法定代表人或授權代表:____(簽字)
________年________月________日 ________年________月________日
工程款糾紛協定 篇29
1.欠款人(甲方):_________________,身份證號碼(附身份證複印件),聯繫地址,手機。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩餘款項,支付方式如下:_________________
工程款糾紛協定 篇30
甲方(債權人):
身份證號:
乙方(債務人):
身份證號:
為解決甲、乙雙方的債權債務問題,乙方願以自己名下的一套房產抵還此欠款。現根據國家相關法律規定,經甲、乙雙方本著平等自願、友好協商的原則,達成如下協定:
一、協定主旨
1.原債務情況
甲乙雙方___年___月___日簽署《 契約》(下稱原契約),根據該契約,截至___年___月___日,乙方對甲方有欠款人民幣(大寫) (¥元)(下稱債務)。
債務說明: 。
2.乙方自願以自有財產清償上述債務。
二、抵債安排
1.乙方提供下列房產清償債務。
房產地址: 。
房產證號: 。
房產面積: 。
配套家具、設備: 。
房產其它情況: 。
(上述房產以及所列配套家具、設備均作為抵債財產,以下統稱房產)
上述房產作價人民幣(大寫) (¥元)用於清償。
2.上述房產用於抵債後,尚有債務餘額為人民幣(大寫) (¥ 元),乙方應於年 月 日前向甲方支付。
3.甲方指定收款賬號: 。
開戶行: 。
戶名: 。
4.本協定約定的房產過戶以及債務餘額辦妥或結清之後,甲乙雙方的債務視為清償完畢。
雙方確認:甲乙雙方按本協定履行之後,原契約的權利義務均告終止或履行完畢,雙方就原契約不存在其它任何爭議、賠償或未結款項。
三、房產交接安排
1.___年___月___日前,乙方應將房產交付給甲方。交付之後,甲方有權對房產進行占有、使用、處置並獲得相關收益。
2.___年___月___日前,乙方負責辦理房產過戶手續,將房產過戶到甲方或甲方指定的人或公司名下,甲方負責配合。
特別說明: 甲方有權指定任何人或公司。
3.乙方應承擔房產過戶的手續費用。
四、乙方的承諾保證
1.乙方保證自己對該抵債房產擁有處分權,該房產來源合法、不存在法律糾紛。
2.乙方保證該抵債房產不涉及第三方的權利,本契約簽訂前該房產集資、購房款、天然氣管道安裝費、物業管理費及其他應當交納的費用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費用,由乙方全部承擔。
3.如因乙方隱瞞該抵債房產情況,致使甲方無法正常行使權力或使甲方合法權益受損的,乙方應承擔相應責任,雙倍賠償甲方因此所受的損失。
五、違約責任
1.乙方房產如被有關部門查封、拍賣或乙方擅自轉讓或抵押給第三人,或因非甲方原因導致不能過戶的,乙方應向甲方支付違約金 萬元,並應立即歸還所欠全部債務。
非因甲方原因,逾期未辦理房產過戶超過30日的,甲方有權解除房屋抵債,並要求乙方按上款承擔責任。
2.乙方逾期付款的,每逾期一天,應按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金,同時仍應履行付款義務。
六、爭議解決
因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,由契約各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,應向房產所在地有管轄權的人民法院起訴。
七、附則
1.本契約未盡事宜,由雙方另行協商,並簽訂補充協定,補充協定和本契約具有同等法律效力。
2.本契約經雙方簽字後生效,本契約與雙方之前簽訂的契約有衝突的,以本契約為準。
3.本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
___年___月___日
___年___月___日
工程款糾紛協定 篇31
委託保證人(以下稱甲方):___________________
住所:____________________________________
法定代表人:______________________________
電話:________________傳真:______________
保證人(以下稱乙方):______________________
住所:___________________________________
法定代表人:_____________________________
電話:________________傳真:_____________
鑒於甲方與(以下簡稱承包商)就項目於_________年______月______日簽訂編號為_________的《建設工程施工契約》(以下簡稱主契約),乙方接受甲方的委託,同意為甲方以保證方式向承包商提供工程款支付擔保。雙方經協商一致,訂立本契約。
第一條定義
1.1本契約所稱業主支付擔保是指,乙方向承包商保證,當甲方未按照主契約的約定支付工程款時,由乙方代為支付的行為。
1.2本契約所稱主契約約定的工程款是指主契約約定的除工程質量保修金以外的契約價款。
第二條保證的範圍及保證金額
2.1乙方保證的範圍是主契約約定的工程款。
2.2乙方保證的金額是主契約約定的工程款的_________%,金額最高不超過人民幣_________元(大寫:_________________)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為:_________________連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為:_________________自本契約生效之日起至主契約約定的工程款支付之日後日內。
3.3甲方與承包商協定變更工程款支付日期的,經乙方書面同意後,保證期間按照變更後的支付日期做相應調整。
第四條承擔保證責任的形式
4.1乙方承擔保證責任的形式是代為支付。
4.2甲方未按主契約約定向承包商支付工程款的,由乙方在保證金額內代為支付。
第五條擔保費及支付方式
5.1擔保費率根據擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的擔保費率為:_________________。
5.3本契約生效後日內,甲方一次性支付乙方擔保費總計人民幣_________元(大寫:_________________)。
第六條反擔保
甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保,由雙方另行簽訂反擔保契約。
第七條乙方的追償權
乙方按照本契約的約定承擔了保證責任後,即有權要求甲方立即歸還乙方代償的全部款項及乙方實現債權的費用,甲方另外應支付乙方代償之日起企業銀行同期貸款利息、罰息,並按上述代償款項的%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權利義務
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本契約,並收到甲方支付的擔保費之日起日內,向承包商出具《業主支付保函》。
8.2甲方如需變更名稱、經營範圍、註冊資金、註冊地、主要營業機構所在地、法定代表人或發生合併、分立、重組等重大經營舉措應提前_________日通知乙方;發生虧損、訴訟等事項應立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自將工程轉讓給第三人。甲方與承包商有關主契約的修改、變更,應告知乙方;如發生結構、規模、標準等重大設計變更,應經乙方書面同意。
8.4甲方保證對已經落實的工程款項實行專款專用,及時向乙方通報工程款項的支付和契約履行情況,積極配合乙方進行定期或隨時檢查和監督。必要時乙方可要求甲方將已落實的工程款項打入乙方指定的賬戶,實行專款專用監督。
第九條爭議的解決
本契約發生爭議或糾紛時,甲乙雙方當事人可以通過協商解決,協商不成的,通過第款約定的方式解決:_________________。
9.1向法院起訴;
9.2向提起仲裁。(寫明仲裁機構名稱)
第十條甲乙雙方約定的其它事項
____________________________________________________________。
第十一條契約的生效、變更和解除
11.1本契約由甲乙雙方法定代表人(或其授權代理人)簽字或加蓋公章生效。
11.2本契約生效後,任何有關本契約的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協商一致並訂立書面協定。
第十二條附則
本契約一式_________份,甲乙雙方各執_________份。
甲方:_______________________乙方:_______________________
法定代表人:_________________法定代表人:________________
(或授權代理人)_______________(或授權代理人)_______________
時間:________年_____月____日時間:________年_____月____日
工程款糾紛協定 篇32
甲方:_________公司
住所:__________________
法定代表人:_________
(法定代表人的代理人:_________)
乙方:_________公司
住所:__________________
法定代表人:_________
(法定代表人的代理人:_________)
鑒於:______年______月______日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號:_________),建設工程總價款為:__________________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工,已經甲方、乙方及______方驗收,並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《_________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》,乙方應向甲方支付建設工程款總計__________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認:除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協定如下:
第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款總計__________________萬元整,截止本協定簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協定附屬檔案:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條甲、乙雙方經協商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。
第三條強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協定,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年________月________日