有關買賣契約彙編 篇1
賣方（以下簡稱甲方）：______________
買方（以下簡稱乙方）：______________
根據《中華人民共和國契約法》的有關規定，甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準寫字樓和使用配套場地達成如下協定，以資共同遵守。
一、基本情況：
1、乙方購買甲方坐落在_________市_______區（縣）_____________路_________弄（新村）___支弄_____________號________號寫字樓______層，寫字樓建築面積_____________平方米，並配套場地______________平方米，按房產證為準。
2、土地使用許可權為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。
3、寫字樓區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、寫字樓價格及其它費用：
1、寫字樓價格每平方米人民幣______元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣______________元（大寫）。
2、土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元（大寫）。
三、付款方式、期限及交房期：
1、寫字樓總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元（大寫）。
（1）________年_____月____日前甲方把寫字樓通過有關部門驗收合格後交付乙方使用，同時乙方在收到甲方寫字樓後支付人民幣__________________萬元（大寫）；
（2）其餘房款應在甲方辦妥相關產權交易後（以產權交易中心核發產權證之日為準）6日內一次性付清，在辦理中產生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止契約，並要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按寫字樓和土地總價的10%計；若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、寫字樓抵押給任何第三方，則售房契約無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，並按寫字樓和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規定：
1、甲方在辦理好產權證後再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本寫字樓地址進行工商註冊。
3、寫字樓內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。
6、乙方使用的`用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、本契約未盡事宜由雙方協商補充確定，與本契約具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程後，則乙方有權支配和使用該寫字樓，甲方無權干涉。
9、本寫字樓的質量保修期為交付後一年內有效。
五、本契約主體及責任：
1、甲方：__________法定代表人：______________委託代理人：____________
2、乙方：__________法定代表人：_____________委託代理人：____________
（甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任）
六、本契約經雙方代表簽字或蓋章後生效，本契約一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產管理局和公證處各執一份。
甲方：乙方：
代表（簽名蓋章）：代表（簽名蓋章）：
電話：電話：
有關買賣契約彙編 篇2
一、違約責任的構成要件：
(1)有違約行為;
(2)有損害事實;
(3)違約行為與損害事實之間存在因果關係;
(4)無免責事由。
二、違約責任的免責事由
免責事由也稱免責條件，是指當事人對其違約行為免於承擔違約責任的事由。契約法上的免責事由可分為兩大類，即法定免責事由和約定免責事由。法定免責事由是指由法律直接規定、不需要當事人約定即可援用的免責事由，主要指不可抗力;約定免責事由是指當事人約定的免責條款。
何為不可抗力呢?
根據中國法律的規定，所謂不可抗力，是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
不可抗力的要件為：(1)不能預見，即當事人無法知道事件是否發生、何時何地發生、發生的情況如何。對此應以一般人的預見能力為標準加以判斷;(2)不能避免，即無論當事人採取什麼措施，或即使盡了最大努力，也不能防止或避免事件的發生;(3)不能克服，即以當事人自身的能力和條件無法戰勝這種客觀力量;(4)客觀情況，即外在於當事人的行為的客觀現象(包括第三人的行為)。
三、違約金
違約金是指按照當事人的約定或者法律直接規定，一方當事人違約的，應向另一方支付的金錢。違約金的標準是金錢，但當事人也可以約定違約金的標的物為金錢以外的其他財產。違約金具有擔保債務履行的功效，又具有懲罰違約人和補償無過錯一方當事人所受損失的效果，因此有的國家將其作為契約擔保的措施之一，有的國家將其作為違反契約的責任承擔方式。
一般來說契約違約金上限是不超過標的的20%。但是如果過高或者過低是可以請求法院給予減少或者增加的。
四、定金
定金是在契約訂立或在履行之前支付的一定數額的金錢作為擔保的.擔保方式，又稱保證金。
定金的數額原則上是由當事人約定的，但擔保法對其最高限額又作了限定，即不能超過主契約標的額的百分之二十。司法解釋規定，當事人約定的定金數額超過主契約標的額的百分之二十的 ，超過的部分 ，人民法院不予支持。意圖顯然是限制給付數額過大的定金 ，將定金的懲罰限定在一定的限度內。
有關買賣契約彙編 篇3
需方（甲方）： 中澤建工集團有限責任公司
供方（乙方）： 山西宏志祥貿易有限公司
需方因工程需要向供方購買黃土，按照《中華人民共和國契約法》，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，同意訂立本契約，以資雙方共同遵守。
一、服務範圍：中澤苑工地現場所缺回填土。
二、交提貨方式及地點：供方送貨到工地，並負責卸車到甲方指定地點。
三、產品質量要求：乙方按照國家頒布的質量驗收規範要求為甲方提供合格的.黃土，黃土送到工地按保管員開具的入庫單驗收為準。
四、供貨單價（包含稅金、運費、裝卸費）：黃土 8元/m3（虛方)
五、付款方式：經雙方約定，材料全部進場後一次性付清全部工程款。
六、 雙方責任：
甲方責任：
1、甲方應提前三天提出每次訂貨計畫，並及時通知乙方，以保證正常施工。
2、甲方材料員認真驗收貨物，對不合格貨物乙方應無條件進行退貨或更換，由此造成的一切損失由乙方承擔。
3、甲方材料員負責對送達工地的貨物進行保管。
乙方責任：
1、乙方負責給甲方提供黃土並運送到甲方指定地點。
2、乙方必須保證工程進度，及時向甲方供應所需黃土。
3、如遇甲方有特殊需要，乙方須保證按時供貨，不得影響甲方正常施工。
4、乙方在運輸過程中發生的安全事故與甲方無關。
七、其他
1、雙方在契約履行過程中，如發生爭議或者違約時，按有關法律規定
可向工程所在地人民法院起訴。
2、工程完工後，付清所有工程款項後本協定自行終止。
八、本契約一式伍份，雙方簽字蓋章後生效，甲方執肆份，乙方執壹份。
九、本契約未盡事宜雙方協商解決。
需 方（蓋章）：
供 方（蓋章）：
負責人：
負責人：
聯繫電話：
聯繫電話：
年 月 日年 月 日
有關買賣契約彙編 篇4
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國契約法》的有關規定。甲乙雙方在平等自願、誠實守信的原則，就砂石料的'供應達成如下協定，雙方共同遵守。
一、 工程名稱：省道217朱諸路萊州界至國道309段大修工程第一契約段
二、 砂石料名稱、規格及價格
1-2 cm碎石
0.5-1 cm碎石
0-0.3 cm碎石 1-1.5 cm碎石 0.3-0.5 cm碎石 砂 此價格固定不變，並均為含稅價格。
三、 質量要求
乙方所提供的砂石料必須符合技術規範要求，並按《公路工程質量檢驗評定標準 》JTGF/1-20xx進行檢驗。
四、 運輸方式、交貨地點及供料時間
1. 運輸方式：乙方負責組織自卸汽車運輸供料，並負責裝卸。
2. 交貨地點：乙方將砂石料運至甲方指定地點，甲方負責驗收。
3. 供料時間：具體時間以甲方通知為準。
五、 計量
砂石料由磅稱數量為準，並按每方1.45噸折方計算。
六、 結算方式與付款方式
結算方式：甲乙雙方根據送貨單定期對帳，甲方根據確認的送貨單進行結算。
付款方式：業主按工程進度支付工程款給甲方，乙方同意甲方在業主撥付工程款到位後三日內才按比例支付材料款。特別約定，以上付款因業主方撥款進度受政府部門財政撥款計畫的制約，如遇業主延期撥款，甲方付款予以延期，乙方對此沒有異議。
七、 違約責任
1. 甲乙雙方應嚴格按照本契約的約定履行義務。
2. 由於乙方所供砂石料質量不符合要求，而導致甲方返工或延誤工期，乙方應賠償甲方的實際損失;由於乙方原因砂石料規格不按照甲方指定規格送料、數量未按照甲方要求進場、未能及時按甲方要求時間送料沒有按甲方要求時間及時供應而造成甲方損失，每逾期一天由乙方按工程所需砂石總價款的1%賠付甲方，乙方逾期3天，甲方有權單方解除本契約。
3. 業主方工程款撥付後，由於甲方沒有按約定及時支付乙方材料款，每延後1天，需多支付乙方材料總價款的1%。
4. 因不可抗力，致使契約不能履行，免除承擔違約責任，但必須及時通知對方。
本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，契約有效期為24個月
有關買賣契約彙編 篇5
根據《中華人民共和國契約法》等有關條例，甲乙雙方為了順利完成本項目的土方工程。本著互惠互利、優勢互補、誠實誠信的`原則，在公平、公正、公開的基礎上，經雙方友好協商一致同意簽訂土石方運輸工程契約，規定如下條款 ：
第一條 工程項目與說明
工程名稱：陝京天然氣三線維搶中心及支持建設工程土方工程 工程地點：忻府區解原村
工程總量：以實際完成的車輛運輸數量為準。
工期時間： 年_____月_____日至年 月 日（期滿可續簽契約）。
第二條 工程施工內容：
1、乙方應為甲方提供陝京天然氣三線維搶中心及支持建設工程土方工程所有所需土方。
2、進場標測後，以標測數據作為以後運輸結算依據。
3、契約簽訂生效後，乙方開始土方拉運。
第三條 工程款結算方式
1、契約價款__________元∕m3,合計____________元 。
2、結算方式：土方運輸結束後，甲方依據標測數據進行結算一次付清。
第四條 安全責任
1、乙方負責在土方運輸中的一切安全責任。出現事故由乙方全部負責。
第五條 違約責任
1、在甲方規定的時間，價款內完成，如未完成由乙方負責甲方一切損失。
甲方負責人：_____________________
乙方負責人：______________________
年 月 日
有關買賣契約彙編 篇6
(1).房屋手續是否齊全 房產證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證，沒有房產證的房屋交易時對買受人來說有得不到房屋的極大風險。房主可能有房產證而將其抵押或轉賣，即使現在沒有將來辦理取得後，房主還可以抵押和轉賣。所以最好選擇有房產證的房屋進行交易。(2).房屋產權是否明晰 有些房屋有好多個共有人，如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的，對此買受人應當和全部共有人簽訂房屋買賣契約。如果只是部分共有人擅自處分共有財產，買受人與其簽訂的買賣契約未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。
(3).交易房屋是否在租 有些二手房在轉讓時，存在物上負擔，即還被別人租賃。如果買受人只看房產證，只注重過戶手續，而不注意是否存在租賃時，買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產。因為我國包括大部分國家均認可「買賣不破租賃」，也就是說房屋買賣契約不能對抗在先成立的租賃契約。這一點在實際中被很多買受人及中介公司忽視，也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。
(4).物管費用是否拖欠 有些房主在轉讓房屋時，其物業管理費，電費以及三氣(天然氣、暖氣、煤氣)電視、電話、寬頻、費用長期拖欠，且已欠下數目不小的.費用，買受人不知情購買了此房屋，所有費用買受人有可能要全部承擔。
(5).中介公司是否違規 有些中介公司違規提供中介服務，如在二手房貸款時，為買受人提供零首付的服務，即買受人所支付的全部購房款均可從銀行騙貸出來。買受人以為自己占了便宜，豈不知如果被銀行發現，所有的責任有可能自己都要承擔。
(6).契約約定是否明確 二手房的買賣契約雖然不需像商品房買賣契約那麼全面，但對於一些細節問題還應約定清楚，如：契約主體、權利保證、房屋價款、交易方式、違約責任、糾紛解決、簽訂日期等等問題均應全面考慮。
有關買賣契約彙編 篇7
甲方(出賣人)： 地址： 身份證號碼： 聯繫電話：
乙方：(買受人)： 地址： 身份證號碼： 聯繫電話：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方的房地產事宜，達成如下協定：
第一條 甲方對所售房地產所有權的聲明
1、甲方所售房地產是其根據國家有關規定購買的公有住房，已取得完全產權並符合上市交易的條件。房屋產權證號為：____________。
2、甲方房地產(以下簡稱該房地產)坐落於____________;位於第__層共__間，房屋結構為____________，登記建築面積_____平方米(其中套內建築面積_____平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米)。
3、該房屋的抵押情況為：_____。
(1)、該房屋未設定抵押;
(2)、該房屋已經設定抵押，抵押權人為_____，抵押登記日期為： _____年 _____月 _____日，他項權利證證號為：_____ 。
該房屋已經設定抵押的，出賣人應於 _____年 _____月 _____日前辦理抵押登出手續。
4、該房屋的租賃情況為： (1)、出賣人未將該房屋出租。(2)、出賣人已將該房屋出租，【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。
關於房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。
第二條 房屋價格及付款方式
1、甲乙雙方協商一致，甲方所售房地產總金額為人民幣 。該價款不含稅費。
2、雙方選擇以下第 種付款方式：乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金 元整，
第三條 交納稅費的約定
1、按有關法律法規政策的規定應由賣方承擔的稅費由_____承擔。
2、按有關法律法規政策規定應由買方承擔的稅費由_____承擔。
第四條 房地產交付
1、甲乙雙方於本契約簽訂後 日內共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單及水、電、氣的讀數等列表記載，在交房時一併交給乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起 日內，將該房屋鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定： 。
第五條 關於產權登記的約定
甲方雙方須在簽訂本契約內，共同向房地產產權登記機關申請辦理轉移登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在 日內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方必須在乙方提出退房要求之日起 日內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的 _____%賠償乙方損失。
第六條 定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本契約之日起 日內向甲方交納購房定金 _____元。
2、為防範交易風險督促賣方按契約約定交付房地產，甲乙雙方同意從交易總房款中預留 _____元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記時交付給甲方。
3、關於交房保證金託管的約定：_____ ;4、甲乙雙方其他約定：_____ 。
第七條 違約責任的約定
1、乙方逾期付款的違約責任((1)和(2)不作累加)：
(1)如乙方未按約定時間付款，則乙方應按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金，同時甲方有權要求契約繼續履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過 天后，甲方有權單方解除契約並要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權選擇還是按本條上述第(1)項執行。
2、甲方逾期交房的違約責任((1)和(2)不作累加)：
(1)如甲方未按契約約定的時間交付房屋，則甲方應按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金，同時乙方有權要求繼續履行契約。
(2)如甲方逾期交房超過 天后，乙方有權單方解除契約並要求甲方按購房款總額的百分之 _____支付違約金;乙方也有權選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔違約責任並繼續履行契約。
3、任何一方不按約定繳納相關稅費，導致交易不能繼續進行的`，應向對方支付該房地產總價款的百分之_____ 作為違約金。
4、任何一方不履行本契約約定義務致契約目的不能實現，守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之_____ 作為違約金。
第八條 甲乙雙方的承諾和保證
(1)甲方有權簽署並有能力履行本契約;該房地產沒有設定抵。押也未被查封，甲方對該房地產享有完全的處分權。
(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。
(3)水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用均已按規定交納，單據交買房確認。
(4)該房地產所附著的戶口，甲方保證於收到房地產轉讓總價款之日起 _____日內遷出。
(5) 該房地產沒有租約。(如有租約另行約定)
2、乙方承諾和保證：乙方有權簽署並有能力履行本契約。
第九條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_____ 天內)簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本契約的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起_ 日內向另一方當事人提供證明。
上述房屋風險責任自該房屋【所有權轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。
第十一條契約的效力
1、本契約自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本契約一式 份，甲乙雙方各執 份，具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1.本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。 2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下列第 種方式解決：
(1)提交 仲裁委員會仲裁; (2)依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十三條 雙方其他約定
1、 _____;
2、 _____。
甲方(簽章)： 委託代理人(簽章)：__________ 年 _月 _日
乙方(簽章)： 委託代理人(簽章)：__________ 年 _月 _日
有關買賣契約彙編 篇8
甲方（賣方）：乙方（買方）：
經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協定如下：
一、裝載機/工程機械概況
品牌：柳工裝載機
型號：ZL50CN
車輛識別代號：ZL50CNL1104224
二、轉讓價格：220000元
三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承諾對上述裝載機轉讓契約範本享有合法的完全的所有權，乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。
五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已了解。
六、裝載機由甲方於20xx年11月27日，在廣漢順興苑小區交付給乙方，乙方採取現場驗收的方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本契約中的說明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決，交付後即視為驗收合格。
七、裝載機交付後，因該裝載機的`運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。
八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。
九、因履行裝載機轉讓契約範本協定所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。
十、本裝載機轉讓契約範本協定自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
20xx年11月27日
買賣契約 篇7
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國契約法》《中華人民共和國招標投標法》和前年招投標中標單位供煤業務的實際，甲乙雙方本著自覺自愿、互惠互利、公平合理的原則，共同配合搞好合作市城區集中供熱這項民生工作，確保供熱質量，在拖欠上年度煤款的情況下延續今冬明春供暖用煤，經充分協商一致重新變更籤訂以下供煤承包契約。
一、質量標準：
20xx年度鍋爐用煤主要指標(靖遠大礦)(最低大卡不能低於5500大卡/公斤)
二、契約履約形式：根據甲方的實際情況，以乙方承包形式，確保供暖期兩台40T鏈條鍋爐和一台40T循環流化床鍋爐供熱面積80萬平方米的全部用煤炭量(每噸單價610元，過磅
2.23萬噸)價款包定的額度，乙方實行盈虧自負。
三、交貨地點：甘南合作熱力有限責任公司煤場
四、供貨時間：20xx年9月10日—20xx年4月30日
供暖時間：20xx年10月1日—20xx年4月30日
五、契約價款： (含運費、裝卸費及煤款)並提供國家正式稅務發票。
六、付款方式：
1、20xx年10月底，付總價款20%。
2、20xx年12月底，付總價款20%。
3、20xx年1月底，付總價款15%。
4、20xx年2月底，付總價款10%。
5、20xx年3月底，付總價款10%。
6、20xx年9月底前，付總價款25%。
七、其它約定事項：
1、根據雙方談判的約定，本契約簽訂後甲方向乙方支付上年度欠款810萬元，乙方必須在本年12月10日前供煤20xx噸以上，並保證甲方在供暖期內的庫存不低於20xx噸。若低於20xx噸，向甲方賠償不足部分(以貨幣形式)。
2、乙方必須遵守供煤談判的承諾，保證甲方鍋爐出水溫度130度、回水溫度70度，保證甲方供暖正常運轉。乙方如造成甲方燃煤斷檔，乙方必須承擔由此產生的雙倍費用(甲方用做自行購進煤款、運輸費及其它相關費用)。甲方不按契約付煤款 造成燃煤斷檔，乙方不負一切損失。
3、根據國家節能減排的政策和甲方能耗檢查工作的要求，乙方供應原煤必須達到契約中所規定的質量標準，承擔主承包的責任，供暖期結束後總耗煤超過4.28萬噸時予以追加，不足
4.18萬噸予以扣減，每車必須攜帶隨車化驗單和磅單，甲方進行到場化驗抽樣計量，如化驗發熱量低於契約約定標準100大卡及時告知乙方提高質量。如低於300大卡時將視為乙方違約，甲方有權要求乙方必須承擔由此給甲方造成的一切損失。
4、此契約未盡事宜雙方協商解決，如雙方應差異較大， 造成無法協商，提交乙方當地法院裁決。
5、如果甲方在20xx-20xx年度，實際供熱面積超出80萬平方米，超出部分另行計算，同時增加契約總價款。
6、此契約一式四份，甲、乙雙方各執二份，自簽章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關買賣契約彙編 篇9
賣方： 契約編號： 買方： 簽訂地點：
第三條：質量標準和技術標準：按生產廠家技術標準執行。
第四條：交（提）貨地點、方式：_______________________________________________________
第五條：運輸方式及到達站（港）和費用負擔：_____________________________________________
第六條：包裝標準、包裝物的.供應與回收：_________________________________________________________
第七條：驗收標準、方法及提出異議期限：_____________________________________________________
第八條：隨機附屬檔案、工具數量按裝箱單驗收。
第九條：結算方式及期限：
第十條：如需提供擔保，按擔保法有關規定執行。
第十一條：賣方對質量負責的條件和期限：質量「三包」，保修一年。
第十二條：違約責任：按契約法有關規定執行。
第十三條解決契約糾紛的方式：雙方友好協商解決，協商不成 時，向人民法院起訴。
第十四條：其他約定事項：
賣方 買方
單位名稱：（章） 單位名稱：（章）
單位地址：單位地址： 法定代表人：
法定代表人： 委託代理人：
委託代理人： 電話： 電話： 傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行： 帳號： 帳號： 郵編： 郵編：
有關買賣契約彙編 篇10
買受人(甲方):聯繫人:
出賣人(乙方):聯繫人:
一.甲方向乙方定購如下產品種類，型號，數量，單價，總計金額。
網路綜合布線材料清單及報價:
序號名稱規格程式品牌單位數量單價小計
18多4單輕鎧室外混合光纜中心管式62.5/125;9/125f-net米
214多10單輕鎧室外混合光纜層絞式62.5/125;9/125f-net米
36多輕鎧室外光纜中心管式62.5/125f-net米
合計(人民幣大寫)。：
金額性質：此價含增值稅
交貨時間：乙方在甲方見第一筆款電匯單後在天內到貨。
第一條綜合布線技術標準、;質量標準：按照產品原製造廠標準。相應中國信息產業部的光纜產品標準。損耗(db/km)1310nm*≤0.36*1550nm*≤*0.22拉力(n)3000
壓力(n/100mm)3000?彎曲半徑，20倍光纜直徑。工作溫度—30~+60.c
質量標準：按照產品原製造廠標準。技術參數符合國家標準。
第二條出賣人對質量負責的條件及期限：詳見產品清單，期限從貨到驗收合格之日起計算，(驗收日期：貨到兩日內)產品質量保障20年。
第三條包裝標準、包裝物的供應與回收：按標準包裝，不回收
第四條隨機的`必備品、配件、工具數量及供應辦法：產品檢驗數據報告，等
第五條合理損耗及計算方法：無
第六條標的物所有權自交付時起轉移，甲方開始使用視為驗收合格並交付給甲方，
第七條交(提)貨地點、方式：甲方所在地-或甲方指定國內城市地址，出賣人(乙方)發貨，運輸保險由乙方負責。
第八條運輸方式及到達站港和費用負擔：汽運，費用由出賣人(乙方)全部承擔。
第九條檢驗標準、方法、地點及期限：貨到兩日內甲方自行組織,甲方在貨到二天內應傳真產品驗收報告及數量給乙方.如未傳真,示為默認產品質量及數量合格.
第十條成套設備的安裝與調試：無
第十一條乙方保證所提供的光纜產品質量符合或優於技術規範，並做到優質服務。甲方同意按照契約技術規範接受產品並按照付款條件支付貨款。
第十二條結算方式時間及地點：
契約簽訂甲方即付總計契約金額的左右金額：計xx萬元。
其餘貨款：)在貨到後xx個月內付清。
1，雙方均應遵守上述條款，若未按上述條款執行將被視為違約。
2，契約生效後任何一方終止契約(不可抗力的外因除外)，終止方按契約總金額的20%賠償給被終止方。
3，如產品不能滿足買受人預先要求的產品質量要求，出賣人應按買受人要求維修或換貨，在使用過程中如因產品質量問題給買受人造成損失的，由出賣人承擔相應責任,並按買受人要求採取補救措施直至合格。責任金額一般不超過總契約金額的30%。
4.如買受方末在契約約定時間內付款，則按契約應付餘款的每日千分之五違約金計算作出賠償，如出賣人末在契約期內按時交貨，則也按契約應交付貨物金額款的千分之五違約金計算作出賠償。
第十三條乙方保證所提供產品為f-net原廠正規產品，並保證按原廠產品保修條款進行質保。
第十四條解決契約糾紛的方式：協商解決，協商不成，由原告在所在地的人民法院提起訴訟。
第十五條契約自簽字並蓋章起生效，一式四份，雙方各執兩份，傳真與原件同時有效
第十六條其它約定事項：
第十七項：
買受人(甲方)：(蓋章)出賣人(乙方)：(蓋章)
訂貨單位：供貨單位：
單位地址：單位地址：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
委託代理人(簽字)：委託代理人(簽字)：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵政編碼：郵政編碼：
有關買賣契約彙編 篇11
公司（以下稱為出賣方）經友好協商，特此訂立以下條款：
第1條定義
「驗收手冊」是指由出賣方提供並由雙方確認，供雙方檢驗設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種檔案，設備買賣契約。
「規定資料」是指與本系統相關的、執行本協定所必需的圖紙、數據和其他資料。
「缺陷或瑕疵」是指設備（結構或性能）不符合驗收手冊有關規定之處。
「現場驗收」是指買受方按照驗收手冊對出賣方安裝的設備所作的最後驗收。
「技術規格」是指本協定附表A。
第2條銷售主體事項
出賣方願意出售，買受方願意購買下列設備：
設備技術要求
設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，並提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。
出賣方應於20xx年9月日之前準備且提交給買受方驗收手冊草案副本2份。由買受方在日內審議和批准驗收手冊。
本協定正文規定如與附屬檔案規定相牴觸，以本協定正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。
第3條價格
……
第4條支付
買受方在收到出賣方的發票後，必須按下列期限付給出賣方款項：
4。1簽約後支付總價30%的定金；
4。2買受方處交付設備並安裝調試後，支付總價的60%的貨款；
4。3驗收保留款為總價10%的貨款，在設備調試合格後第12月內支付
第5條交貨與驗收
出賣方應在20xx年11月25日前完成設備的安裝和調試工作；並完成驗收手冊所規定的各項檢測；同時，出賣方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測，契約範本《設備買賣契約》。驗收單證上應註明雙方認可的.，且應由出賣方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。
現場驗收應在20xx年11月26日起進行。
第6條更改
自本契約生效之日起，對本契約正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本契約的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設備，出賣方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條保修
出賣方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。
該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在1年之內出現故障，出賣方負責在收到台新公司通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由出賣方承擔。如出賣方不履行上述保修義務，則應承擔買受方由此而引起的一切損失。
第8條其它
本契約為雙方的完整協定，以前協定雙方或其代理人就本協定適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協定、協商和契約，無論是書面的還是口頭的，均作廢。
賣方買方
有關買賣契約彙編 篇12
草莓買賣契約
買方（甲方）：
賣方（乙方）：
根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自願、公平、誠信的基礎上，就草莓買賣的有關事宜達成如下協定。
第一條基本情況
草莓品種等級/規格單位數量交付時間保護價/固定價/市場價單價
元/（ ）總價
（元）
總計
保護價：交付草莓時市場價格低於保護價的，按照保護價成交；市場價格高於保護價時，雙方可協商上調成交價格。
固定價：價格一經確定，不得變更。
市場價：雙方不事先約定價格，以交付草莓時的市場價為基準，協商確定成交價。市場價確定方式為： 。
第二條質量要求
1.品質要求：
草莓應當符合 □NY/T444草莓標準 □ 標準，標準編號為： ，且不得存在檢出國家禁用農藥或農藥殘留物超標的情形。
2.外觀要求：
□果實新鮮潔淨無異味 □果實著色度 %以上（不少於70%） □無霉變 □無汁液浸出
□形狀、顏色及光澤符合品種特徵 □無明顯碰壓傷 □無腐爛 □無病斑 □無塵埃泥物
□無外來水分 □帶新鮮萼片 □無萎蔫變色 □ 。
3.等級標準和規格：同一等級果品應當形狀、色澤均勻一致。
□特級果：單果重不小於 g，每盒重量不低於 g（含包裝盒重量），每箱裝 盒（kg）。
□一級果：單果重不小於 g，每盒重量不低於 g（含包裝盒重量），每箱裝 盒（kg）。
□二級果：單果重不小於 g，每盒重量不低於 g（含包裝盒重量），每箱裝 盒（kg）。
□三級果：單果重不小於 g，每盒重量不低於 g（含包裝盒重量），每箱裝 盒（kg）。
4.乙方應當提供的書面資料： 。
第三條包裝要求及費用
1.草莓由 □甲方 □乙方 負責包裝（如選擇「甲方」，本條下面內容無需填寫）。
2.外包裝質量要求：□包裝牢固 □適宜裝卸運輸。
（1）如外包裝為紙箱，應當標註以下內容：
□品名 □品種 □淨重 □等級 □產地 □種植戶、合作社或銷售公司地址電話
□採摘日期 □包裝日期 □註冊商標（無註冊商標可不選此項）及註冊商標名稱
□
（2）外包裝為 材質，應當符合 。
3.內包裝容器為 ，規格： ，包裝容器應當清潔、無毒、無異味，對草莓應當具有良好保護作用。
本契約第一條「單價」中 □包含 □不包含 包裝費用（如選擇「包含」，以下內容無需填寫）。
4.包裝費用總計（人民幣）：大寫： ￥： 。
包裝費用由 □甲方承擔 □乙方承擔 □ 。
第四條 交付、運輸及驗收
1.交付地點： 。
2.運輸方式：□甲方自提 □乙方運輸至交付地點，草莓運輸中應當輕裝輕卸，防止碰撞和擠壓，運輸工具為 ，且應當保持整潔並配有防日曬、防凍和防雨淋措施。
3.運輸費用總計（人民幣）：大寫： ￥： 。運輸費用由 □甲方負擔 □乙方負擔 □ 。
4.驗收方式及時間： 。
第五條 結算方式
□定金：甲方應當於 年 月 日前向乙方支付定金 元（不超過總價款20%），結算時抵作價款。
□預付款：甲方應當於 年 月 日前向乙方支付預付款 元，結算時抵作價款。
選擇定金或預付款方式的，剩餘價款的結算時間和方式為： 。
□貨到付款：乙方根據契約約定將草莓交給甲方，甲方自驗收合格後 日內分 次付清價款，付款時間分別為 。
第六條 違約責任
1.甲方遲延支付價款或乙方遲延交付草莓的.，應當每日按照遲延部分價款 %的標準向對方支付違約金。
2.乙方交付的草莓不符契約定質量要求或摻入其他品種的，甲方有權書面通知乙方拒收，或要求乙方採取退、換貨或降價等補救措施，由此發生的費用或造成的損失由乙方承擔。
3.乙方不交付草莓或擅自將草莓出售給他人的，□按照 標準向甲方支付違約金 □雙倍返還定金。
4.甲方未按照約定收受符合要求的草莓的，□按照 標準向乙方支付違約金 □無權要求乙方返還定金。
5. 。
第七條 不可抗力
因發生自然災害等不可抗力導致一方不能按照約定履行契約的，經核實可全部或部分免除責任，但應當及時通知對方，並在合理期限內提供證明。
第八條 解除契約的條件： 。
第九條 爭議解決方式
本契約項下發生的爭議，由當事人雙方協商解決或申請調解解決；協商或調解解決不成的，按照下列第 種方式解決：
1.依法向 人民法院提起訴訟；
2.向 仲裁委員會申請仲裁。
第十條 契約的效力
本契約自雙方簽字蓋章之日起生效，履行期限自 年 月 日至 年 月 日止。
未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協定。本契約一式 份，甲方 份，乙方 份，具有同等法律效力。
第十一條 其他約定： 。
買方（簽章）： 賣方（簽章）：
營業執照號： 營業執照號：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
有關買賣契約彙編 篇13
甲方：________________________
乙方：________________________
甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜，經洽商簽訂契約條款如下，以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房___棟。建築面積為______平方米。其面積以《建築面積計算規則》為準。
二、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用，但不包括建築稅和公證費。
三、付款辦法
預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%，計人民幣_____元(其中10%為定金)。待房屋建築工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。
四、交房時間
甲方應於____年____月將驗收合格的`房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方交接房通知後的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時，須委託甲方代管，並付甲方代管費________(按房價的萬分之一/日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起，甲方按照國家規定，對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年，水電保修半年，暖氣保修一個採暖期)。
七、違約責任
1.本契約生效後，如乙方違約，乙方已繳定金不退;如甲方違約，則應雙倍退還定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權，但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執行本契約過程中發生爭執，應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時，應提交仲裁委員會進行仲裁。
十一、本契約一式九份，正本兩份，雙方各執一份;副本六份，雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本契約經雙方簽字蓋章並公證後生效。本契約未盡事宜由雙方另行協商。
甲方：(蓋章)____________ 乙方：(蓋章)____________
法定代表人：______________ 法定代表人：______________
地址：____________________ 地址：____________________
電話：____________________ 電話：____________________
開戶銀行：________________ 開戶銀行：________________
帳號：____________________ 帳號：____________________
有關買賣契約彙編 篇14
第一條 家具名稱（文本中所指家具包括生活家具和辦公家具）
家具名稱
商標
規格型號
材質
顏色
生產廠家
數量
單價
總價
合計人民幣金額（大寫）： ￥：
第二條 定做家具圖紙提供辦法及要求：
第三條 質量標準：
第四條 交貨方式、時間及地點：買方自提；賣方送貨，送貨費用由承擔。交貨時間：；交貨地點：。
第五條 驗收及三包期限：對於家具的數量、結構、顏色等表面瑕疵，買方應在交貨時當場提出異議；對於其他質量問題要求三包的，應按照《北京市家具產品修理、更換、退貨責任規定》辦理。
第六條 付款方式、地址、時間：
第七條 定金：買方應在年月日前向賣方交付總價款%的定金（此比例不得超過20%），賣方交貨後，定金抵作價款。買方違約中途解除契約的，無權要求返還定金；賣方違約中途解除契約的`，應雙倍返還定金。
第八條 違約責任：
一方遲延送貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分家具價款%的違約金；
第九條 賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之後，有權向賣方追償。
第十條 爭議解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方協商或調解解決或向有關行政機關申訴解決；協商、調解、申訴解決不成的，按下列第種方式解決；
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
賣方（章）： 買方（章）： 主辦單位（章）：
住所： 住所： 住所：
電話： 電話： 電話：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人： 委託代理人：
帳號： 帳號：
簽訂時間： 簽訂地點：
有關買賣契約彙編 篇15
轉讓方：
受讓方：
第一條 房屋的基本情況。
轉讓方房屋(以下簡稱「該房屋」)坐落於 ，位於 ，房屋結構為 全框架 ，建築面積 437.99 平方米(其中實際建築面積 308.42 平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積 129.57 平方米)，房屋用途為 商 業 ;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一;
本契約簽訂之時，本房屋為期房，預計現房交付時間為 20xx 年 05 月 28 日，具體交房時間以房地產開發商交付時間為準。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為房地產產權登記機關的暫測面積。如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱「實際面積」)為準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的 ±3 %，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的 ±3 %時，甲乙雙方按每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積進行調整。
第三條 價 格。
按總建築面積計算，該房屋出售單價為人民幣 壹萬壹仟元整(￥11,000.00元)/㎡ ，總金額為人民幣 肆佰捌拾壹萬柒仟捌佰玖拾元整(￥4,817,890.00元)。
第四條 付款方式及付款期限。
1. 受讓方應於本契約簽訂之日起 3 日內向轉讓方支付 50% 的售房款，計人民幣 貳佰肆拾萬零捌仟玖佰肆拾伍元整(￥2,408,945.00元);
2. 受讓方於現房交付之日起 3 日內向轉讓方支付剩餘的 50% 的售房款，計人民幣 貳佰肆拾萬零捌仟玖佰肆拾伍元整(￥2,408,945.00元)。
第五條 受讓方逾期付款的違約責任。
受讓方如未按本契約第四條規定的時間付款，轉讓方對受讓方的逾期應付款有權追究違約罰金。自本契約規定的應付款限期之日第二天起至實際付款之日止，每天按總金額的 5% 計收罰金。逾期超過 20 天后，即視為受讓方不履行本契約。屆時，轉讓方有權追究受讓方的.違約責任。受讓方前期交納的購房款人民幣 貳佰肆拾萬零捌仟玖佰肆拾伍元整(￥2,408,945.00元)作為違約金不退。
第六條 關於產權登記的約定。
在受讓方實際接收該房屋之日起，轉讓方應協助受讓方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因轉讓方的過失造成受讓方不能取得房地產權屬證書，受讓方有權提出退房。
第七條 轉讓方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，其他債務、稅項及租金等由轉讓方在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由轉讓方承擔全部責任。
第八條 因本房屋所有權轉移所發生的契稅及相關稅費由受讓方向國家交納。
第九條 本契約未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協定。
第十條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十一條 本契約在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由昆明市仲裁委員會仲裁或直接向當地人民法院提請訴訟。
第十二條 本契約自經甲、乙雙方簽字(章)之日起生效。
第十三條 本契約連同附表共 貳 頁，一式 肆 份，甲、乙雙方各執 貳 份，均具有同等效力。
轉讓方(簽章)：
受讓方(簽章)：
年 月 日
有關買賣契約彙編 篇16
契約編號：_________
甲方：_________
乙方：_________
身份證號碼：___
地址：_________
聯繫電話：_____
依據國家有關殯葬改革的條例法規、法律法規及規定。為保障本公司和用戶的合法權益，促進本公司管理的穩定和發展，經甲乙雙方共同協商，就購買_________墓地事宜達成本協定，供雙方共同遵守。
第一條 甲乙雙方必須嚴格遵守國家及各級管理部門對殯改方面的規定和要求。
第二條 乙方必須遵守甲方的_________及有關規定。
第三條 乙方根據甲方的統一規劃，選擇購買了甲方_________號的墓穴，面積_________平方米。
第四條 乙方向甲方支付以下費用（幣別：_________）
墓穴（地）：_________元整。
管理費（類別：_________）：_________元整。
墓碑（_________）：_________元整。
其它：_________元整。
合計：_________元整。
上述費用在簽訂契約時一次付清。
第五條 乙方在獲得甲方核發的《墓地使用證》後，即獲得該墓穴的永久使用權。
第六條 乙方所購的墓穴由甲方負責綠化、清潔、保全等管理工作，並負責對乙方購置的墓面及小件的看護、保管。如因甲方責任而造成損失，由甲方負責修補及更換。
第七條 乙方應愛護甲方墓園內的設施（包括墓園、小件及墓穴綠化），如有損壞，則須按實際損失賠償給甲方。
第八條 不可抗力條款
1.由於不可抗力致使不能履行契約，免除履行義務方的'責任；
2.如遇國家或政府政策變化或調整致使契約不能履行，免除履行義務方的責任。
第九條 本公司提供定期供奉服務，客戶如需要須另行繳交服務費。
第十條 後繼立法
除法律本身有明確規定外，後繼立法（本協定生效後的立法）或法律變更對本協定不應構成影響。各方應根據後繼立法或法律變更，經協商一致對本協定進行修改或補充，但應採取書面形式。
第十一條 送達方式
1.甲方
地址：_________
傳真：_________
電話：_________
2.乙方
地址：_________
傳真：_________
電話：_________
3.任何一方的聯繫方式發生變更，必須在變更後3個工作日內書面通知對方。否則以上述聯繫地址、電話、傳真的發出的信件、傳真視為送達。
第十二條 爭議的解決
1.本協定各方當事人對本協定有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。
2.如果經協商未達成書面協定，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十三條 協定附屬檔案
_________為協定附屬檔案，效力同於本協定。
第十四條 本協定契約經雙方簽字後，即時生效。
第十五條 本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
代表人（簽字）：_______
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
簽訂地點：_____________
有關買賣契約彙編 篇17
賣方：_______________（簡稱甲方）身份證號碼：_____________________買方：_______________（簡稱乙方）身份證號碼：_____________________根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建築面積為_____平方米。（詳見土地房屋權證第_______________號）。
第二條、上述房產的交易價格為：單價：人民幣________元平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。本契約簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭（如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方），並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條、違約責任甲、乙雙方契約簽定後，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在內將乙方的已付款（不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，並自違約之日起內應以乙方所付定金的'雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、本契約主體
1、甲方是____________
2、乙方是____________
第八條、本契約如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。
第九條、本契約一式份。甲方產權人一份，甲方委託代理人一份，乙方一份，____市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條、本契約發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條、雙方約定的其他事項：
出賣方（甲方）：_________________
購買方（乙方）：__________________
電話：___________________
電話：___________________
日期：________年____月
有關買賣契約彙編 篇18
出賣人(基地)：__________(以下簡稱甲方) 簽訂地點:___________
買受人(企業)：__________(以下簡稱乙方) 簽訂時間：____年___月__日
甲、乙雙方本著平等自願，互惠互利的原則，按照常山胡柚「三聯三增」產銷協作機制建立產銷協作關係，以降低胡柚生產成本，提高胡柚品質，有利於企業組織生產，促進胡柚銷售，經雙方協商，特訂合作協定，具體條款如下：
一、掛聯基地基本情況：
掛聯基地名稱：_______________________________;
座落位置：___________________________________;
總面積：______畝;總株數______株;樹齡_______年;
二、掛聯基地應達到的要求：
1、栽培技術標準：甲方嚴格按照農業部門制定的《常山胡柚「三聯三增」掛聯生產技術規程》組織實施，並接受企業等技術人員的指導，出口基地的則外按照出口基地標準執行。
2、甲方在管理形式上，要逐步達到「五個統一」即：統一質量標準、統一技術指導、統一生產管理、統一供應農資、統一銷售產品，以確保產量和質量規格。
3、如無自然災害等不可抗力原因，______年掛聯基地產量應達到____公斤;二級果以上優質果率達_______%;其中特級果率達_______%。
三、掛聯雙方生產方面的權利與義務：
1、乙方幫助甲方制定全年生產管理與桔園改造計畫，為達到優質豐產示範的目標，根據基地實際情況雙方共同做好如下事項：
①對基地進行行基礎設施等方面建設主要有：__________________________
__________________________________________________________________。
②對基地進行技術改造方面主要有:___________________________
__________________________________________________________________。
⑨對基地配置生產工具方面主要有：_______________________________
____________________________________________________________________。
④其它有關措施：________________________________________________
_________________________________________________________________。
2、乙方有權制定自己的企業生產與收購標準，但標準不能低於農業部門所制定的生產技術標準與國家、地方標準，並要求甲方予以實施。
3、乙方指派專人對甲方每年不少於4次的`實地技術指導和培訓。
4、乙方積極為甲方提供物質、生產設備、基礎設施建設等方面的各項服務。
5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產，如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優惠政策的補助權利，其補助要求按照縣有關檔案執行。
五、掛聯雙方的產品收購：
1、按照常山胡柚「三聯三增」協作機制，乙方對甲方掛聯基地範圍內達到要求的胡柚果品實行優質優價收購。掛聯基地胡柚收購數量最少為：______公斤。
2、乙方收購胡柚的標準及價格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特徵，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0。果面光潔，無潰瘍病，基本無影響果面美觀的未癒合的機械傷，特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%～10%)，二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%。
其中：特級果(φ85mm∽
因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方，乙方同意在本協定簽訂後分三批給甲方報酬萬元整，第一批在第二批第三批
第六條除集資款外的費用承擔
本協定履行中，甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用，因辦理房屋產權而發生的各種法定稅、費由乙方承擔。
第七條、違約責任
1、協定履行中，甲方擅自終止協定，除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外，還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋(協定約定的房屋)應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。
2、協定簽訂後，乙方無故不履行協定，除有權取回其已交購房款外，無權要求甲方退還已收取的報酬。
第八條聲明及保證
鑒於本協定履行中，若由於甲方原因致生障礙，對乙方權益影響重大，甲方承諾其簽署本協定時，對此協定的簽署取得了其家庭所有成員的同意，甲方及其家庭成員保證：放棄所有不利於協定履行的主張和權利。
第九條協定的變更
本協定履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本協定的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定，該協定將成為協定不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本協定，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十條爭議的處理
本協定在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成，則依法向人民法院起訴。
第十一條補充與附屬檔案
本協定未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本協定的附屬檔案和補充協定均為本協定不可分割的組成部分，與本協定具有同等的法律效力。
第十二條協定的效力
1、本協定自雙方簽字之日生效
2、本協定一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。
3、本協定的附屬檔案和補充協定均為本協定不可分割的組成部分，與本協定具有同等的法律效力。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公證人：(簽字)：
簽訂地點：_________
_________年____月____日
有關買賣契約彙編 篇19
甲方：(賣方)___________________
乙方：(買方)___________________
甲、乙雙方經經紀方介紹，就甲方向乙方出售私人房產事項達成以下條款：
第一條 買賣事項
甲方自願將坐落於 市 區 產權證號碼 產權人 產權面積 ㎡的房產(房屋)出售給乙方，國土證號碼 ，使用性質 ，該房產所占用的國土所有權和車庫(雜屋) ㎡也同時轉讓給乙方，乙方對該房產情況已經充分了解並自願購買該房屋。
雙方協定該房產成交價格為人民幣 元整(RMB 元);
第二條 付款事宜
1、本協定簽訂時乙方即以現金方式支付給甲方人民幣 元整(RMB 元)作為定金，甲方將該物業的產權證及相關權屬證書原件存放於經紀方，用於產權過戶。
2、甲乙雙方具體付款方式(選擇一種)
一次性付款
①、甲、乙雙方於 年 月 日前同時到房產管理局辦理過戶簽字手續，乙方支付房款人民幣 元整(RMB 元)到房產管理局資金監管帳戶。
②、 年 月 日前過戶簽字手續辦理完畢時，乙方以現金或轉帳方式支付房款人民 幣 元整(RMB 元)給甲方，甲方出具相等額收據。
銀行按揭貸款
貸款形式：□商業貸款 □公積金貸款
①乙方於簽定本協定同時，委託經紀方向 銀行申請辦理人民幣 元整(RMB 元)銀行按揭貸款。
②按揭首付款：乙方於銀行審批後 天內將該房屋的按揭首付款人民幣 元整(RMB 元)，交付於房地局二手房資金監管中心，並於當天辦理房產過戶手續。
③房地局二手房資金監管中心於房管部門發出《房屋所有權證》並於房管部門辦理《他項權證》完畢後將監管的首付款及銀行按揭房款一次性無息交付甲方。
④若按揭申請未獲銀行批准，甲方收到銀行書面通知兩天內將全額房款和定金一次性無息退還乙方。
3、過戶手續全部辦理完畢，乙方領取到《房產證》且物業交割完畢後，乙方付清餘款人民 幣 元整(RMB 元)。
4、過戶稅費全部由 方承擔，簽署本協定後，如遇政府及有關部門調整稅費，稅費承擔方應按其新規定執行。
5、基於經紀方在促成甲、乙雙方交易中已提供居間服務，簽訂本協定同時，由 方向經紀方一次性支付服務費人民幣 元整(RMB 元)。
第三條 物業交付時間
1、甲方應於 年 月 日前將房屋交付給乙方，並將與房屋有關的單據證件同時交付給乙方。每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的4‰向乙方支付滯納金;逾期超過15天，即視甲方違約，乙方可要求法院強制執行。
2、甲方應於 年 月 日之前辦理該物業戶口遷出手續。
第四條 雙方權利義務
1、甲方保證該房產權屬清楚，無產權和債務糾紛、稅項及清還抵押事宜或在出售前已清理完畢，並保證對該房產有依法出售權利，符合國家房產上市的.有關規定及政策法規;同時甲方承諾已取得共有權人同意，有權簽訂本協定，可依約配合乙方過戶和交付該房產。甲方保證該房產共有人或承租人已放棄優先購買權，如有不符，給乙方和經紀方造成損失的由甲方負責賠償。
2、該房產是以現狀售予乙方，乙方已被邀查驗或已授權代表查驗該房產，乙方確定無異議後不得藉此拒絕交易。
3、該房產交付給乙方使用前，甲方須付清一切有關該物業之雜費(如水電、煤氣、物管費、衛生費、有線電視費、電話費等)，相關過戶費用由乙方支付。
第五條 違約責任
1、甲、乙雙方協定簽訂後，乙方違約，不得向甲方索還定金;甲方違約悔約，應雙倍返還定金。經紀方服務費用由違約方支付。
2、乙方已交付全額房款或交付部分房款後，若甲方違約，甲方須將已交付的房款全額退還乙方，並按總房款的30%作為賠償標準對乙方作出賠償，經紀方服務費用由甲方支付。
3、乙方已交付全額房款或交付部分房款後，若乙方違約，乙方須按總房款的30%作為賠償標準對甲方作出賠償，甲方獲得賠償金後須將所收到的房款全額退還給乙方。乙方仍須支付經紀方服務費用。
4、簽署本協定後，甲乙雙方協定取消、解除、終止本協定，則仍須承擔本協定規定之服務費數額支付給經紀方。
5、本協定中未盡事宜，按照國家相關法律、法規辦理。
第六條 約定的補充事項
(隨附相關證件影印件作為本協定附屬檔案)
本協定一式三份，甲、乙雙方及經紀方各持壹份，三方簽章之日起生效，本協定發生糾紛時，由甲、乙雙方協商解決，協商解決不成的，提交房屋所在地人民法院訴訟解決。
甲方：
乙方：
簽訂日期: 年 月 日
有關買賣契約彙編 篇20
融資租賃本身是由融資租賃契約與買賣契約兩部分構成的，因此，為融資租賃而訂立的融資租賃契約和買賣契約，均不同於傳統的租賃契約與買賣契約。此處的融資租賃契約與買賣契約是融資租賃交易中相互聯繫、相互影響的兩部分，各自具有獨立性，但又並不完全獨立，而是在一定意義上以對方的存在為條件的`。就租賃與買賣的關係而言，租賃契約自當事人雙方簽訂契約之日起成立，但契約自承租人收到出賣人交付的標的物時起生效。因此，若買賣契約不成立、無效或者解除，則融資租賃契約也就因標的物的履行不能而解除。同時，買賣契約雖由出租人與出賣人訂立，但關於買賣的條件卻是由承租人指定的，買賣的標的物是出租人用於租賃的物，因此，買賣契約在標的物交付前，若租賃契約不成立、無效或者解除，買賣契約可以解除，但在當事人協定變更、解除買賣契約時，除契約另有約定外，須出租人、承租人及出賣人三方當事人同意。
在融資租賃交易中，先簽訂的買賣契約是租賃物的依據，後簽訂的融資租賃契約是買賣契約成立的前提。兩者缺一不可，構成聯立聯動關係。出租人與承租人和出賣人均形成正式契約關係，出賣人與承租人之間形成準契約關係。買賣契約雖是由出租人與出賣人訂立的，在買賣契約未履行或者未完全履行前，出租人與出賣人只要協商一致，就可以對契約進行修改、補充。但由於買賣契約與融資租賃契約關係密切，出租人訂立買賣契約的目的是為了承租人，而且買賣契約的條款往往是經承租人確認的，出租人和出賣人在變更買賣契約時，不得損害承租人的利益。未經承租人同意，出租人不得擅自變更與承租人有關的買賣契約的內容。
有關買賣契約彙編 篇21
一、集資房買賣契約效力如何
根據《契約法》第52條的規定，如果一方以欺詐、脅迫的手段訂立契約，損害國家利益的;或惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;或以合法形式掩蓋非法目的;又或損害社會公共利益;違反法律、行政法規的強制性規定的契約無效。第53條規定，契約中出現造成對方人身傷害的;或因故意或者重大過失造成對方財產損失的免責條款無效。
單位集資建房，實質上是福利分房的一種，在未房改前住戶享受所謂「半產權」。儘管單位仍稱之為產權人，但單位實質上失去了自由處置房屋的權利，除非得到住戶的許可。作為一種歷史性產物，其時地方政府、有關單位甚至國家的行政規章、地方法規對福利性集資房的轉讓都作了不少禁止性規定，但這些規定沒有法律、法規的效力，不能作為認定契約無效的依據。
綜上所述，集資房買賣契約既不違反法律、行政法規的強制性規定，不在法律規定的契約無效情形範圍。同時，契約體現了雙方當事人的真實意思，應認定為合法有效。
二、哪些房子屬於集資房
1、單位職工集資建房方式
單位提供國有劃撥土地，由單位和職工共同集資繳納建房款，再委託建設單位開發建設。由於建造過程中可以減免許多房地產開發商必須要繳納的配套稅費及利潤，所以國家也一直把單位職工集資建房納入福利分房這種制度體制中。也就是說，如果你承租了公房且有資格購買房改房，你就沒有權利再集資建房，反之亦然。由於一些地區出現部分單位以集資合作建房名義，變相搞住房實物福利分配或商品房開發等問題。故建設部發文，自自20xx年08月14日起，停止審批黨政機關集資合作建房項目。但國有企業或事業單位的集資建房政策沒有取消，但審查已嚴格控制。
2、個人集資建房方式
即由居住在同一城鎮區域的在不同單位工作的職工通過政府牽頭組織成一個社會團體(城鎮住宅合作社)，再由職工集資建造房取得住宅，比如說安居工程就是其中的一種。這種方式也一直是國家鼓勵與支持，但由於缺乏法律與行政法規的立法，且與地方政府通過利用國有土地經營城市和創造財富的執政理念衝突，因此，目前幾乎所有地方政府都對此持消極態度。目前國家實際上已經否決了該方式，而取代的是廉租制度、經濟適用住房政策和限制商品房政策。
根據上文的表述我們可以知道，如果集資房買賣契約不違反法律法規的規定，並且不屬於契約無效的情形，那麼該集資房買賣契約就是有效的。同時還帶來了集資房的類型的知識，希望對你有所幫助。要是你在這方面還有疑問的話，可以來電諮詢我們的線上律師。
P2P中電子契約的法律效力問題
P2P網貸系統，是P2P借貸與網路借貸相結合的金融服務網站。網路借貸指的是借貸過程中，資料與資金、契約、手續等全部通過網路實現，它是隨著網際網路的發展和民間借貸的興起而發展起來的一種新的金融模式，這也是未來金融服務的發展趨勢。
但是P2P平台由於是線上交易，簽訂的電子契約是否具有法律效力呢?本文就這個問題作出了知識整理，僅作參考。
1、《契約法》承認電子契約的法律效力。
我國《契約法》第十條規定：當事人訂立契約，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規規定採用書面形式的，應當採用書面形式。當事人約定採用書面形式的，應當採用書面形式。
第十一條規定：書面形式是指契約書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
2、《電子簽名法》承認電子契約的法律效力。
《電子簽名法》第三條規定：民事活動中的契約或者其他檔案、單證等文書，當事人可以約定使用或者不使用電子簽名、數據電文。
當事人約定使用電子簽名、數據電文的文書，不得僅因為其採用電子簽名、數據電文的形式而否定其法律效力。
第四條規定：能夠有形地表現所載內容，並可以隨時調取查用的數據電文，視為符合法律、法規要求的書面形式。
第十四條規定：可靠的電子簽名與手寫簽名或者蓋章具有同等的法律效力。
《契約法》、《電子簽名法》的上述規定，實際上賦予了電子契約與傳統契約同等的法律效力，並且從立法上賦予了電子契約應有的法律地位。
但從實務操作的角度分析：
經我們向各地仲裁委員會、法院立案庭諮詢，得到答覆如下：
序號諮詢對象諮詢時間答覆
1、上海仲裁委員會
()20xx年7月29日下午3點25分P2P網路借貸是新興的事物，之前未處理過。立案需要攜帶電子契約等證據材料進行現場審核，必要時請示領導決定。
2、上海國際經濟貿易仲裁委員會
()20xx年7月30日上午9點31分之前未處理過P2P網貸電子契約方面的糾紛，如果不能提供紙質形式的契約，則必須提供能證明借款契約已實際履行的證據，形成完整的證據鏈。
3、深圳仲裁委員會
()20xx年7月29日下午4點06分鑒於電子契約是新事物，無法證明其真實性，也不能以有形的形式展現，需要攜帶電子契約等材料到立案庭進行現場確認，必要時請示領導。
4、華南國際經濟貿易仲裁委員會(深圳國際仲裁院)
()20xx年7月30日下午4點11分採用電子契約形式訂立的契約，對方有可能以未簽字為由，主張契約未生效，提出仲裁管轄權異議，平台須提供實際上已履行借款契約的證據(譬如說提供借款的轉帳憑證)。如能提供借款實際發生的完整證據鏈，即使沒有電子簽名，也可以立案。
5、北京仲裁委員會
()20xx年7月30日上午11點12分之前未受理過P2P網貸電子契約的糾紛，但受理過其他行業的電子契約糾紛。如對方認可電子契約，則仲裁不存在障礙;如對方不認可電子契約的`真實性，需要仲裁申請人簽署《風險提示》，保證電子契約的真實性，與原件一致，否則應承擔不利後果。對P2P網路借貸這一新興的事物持保護、支持的態度。
6、深圳市福田區人民法院
()20xx年7月29日下午3點33分如果不能提供有雙方當事人簽字蓋章、能以書面有形方式展示的電子契約，則立案可能存在障礙，需要領導審批。
從以上各地仲裁委員會、法院的答覆可以看出：P2P網路借貸屬於新興事物，大多數仲裁委員會、法院對P2P網路借貸、電子契約比較陌生，仲裁委員會、法院立案仍然傾向於以書面形式、有當事人簽名蓋章的契約作為認定案件事實的證據。採用電子簽名的形式訂立的契約證明力上可能會有瑕疵，仲裁委員會、法院可能會不予立案，或者是立案需要經過上級領導的審批，程式負擔加重。
如果是沒有電子簽名的電子契約，在對方當事人不予認可的情況下，該電子契約就是孤證，證明力較弱，需要平台提供其他證據予以佐證，比如說借款契約已實際履行的證據，包括但不限於提供借款時的轉帳憑證、對方還款記錄、催收證明等，只有形成了完整的證據鏈，切實證明借款行為在雙方當事人之間已實際發生的情況下，仲裁委員會、法院等才會予以立案。完整的證據鏈能使仲裁或訴訟程式順利進行，減少訴訟風險。
鑒於現階段司法實踐中，各地區司法機關對電子契約的證明效力問題存在爭議，同時，考慮到電子契約和電子簽名在現行法律上的有效性，電子契約和電子簽名的運用、發展是大勢所趨，從提升用戶體驗的角度考量，建議P2P網貸平台著手考慮採購具有相關資質、得到司法機關及相關政府部門認可的電子簽名服務供應商提供的電子簽名服務，運用電子簽名技術，解決電子契約的真實性、可視性不足等問題，補足電子契約的證明效力。
口頭契約有沒有法律效力
口頭契約有沒有法律效力呢?什麼樣的契約可以作出口頭契約呢?《中華人民共和國契約法》第十條關於「當事人訂立契約，有書面形式、口頭形式和其他形式」的規定，人們除法律、行政法規規定採用書面形式的契約外，均可採用口頭形式訂立契約或協定。本文就口頭契約有無法律效力做簡單介紹，希望對大家有所幫助。
口頭契約的有效適用情形
口頭形式的契約是指當事人以直接對話的方式或者以通訊設備如電話交談訂立契約。它廣泛套用於社會生活的各個領域，與人們的衣食住行密切相關，如在自由市場買菜、在商店買衣服等。現代契約法之所以對契約形式實行不要式為主的原則，其重要原因也正在於此。契約的口頭形式，無須當事人約定。凡當事人無約定或法律未規定特定形式的契約，均可以採取口頭形式。
口頭契約不宜採用的情形
口頭契約屬於不要式契約，是指當事人以語言為意思表示、而不用文字表達契約內容的契約形式。在法律未規定必須採用書面形式的情況下，只要當事人協商一致，都可以採用口頭形式。口頭契約在即時清結的交易中非常普遍。其特點是簡便易行，但其不足之處在於發生契約糾紛時難以取證，當事人孰對孰錯很難劃分。因此，《契約法》徵求意見稿原本規定，不動產轉讓契約，應當採用書面形式。涉外契約、價款或者報酬10萬元以上的契約，除即時清結的以外，應當採用書面形式。法律規定應當採用書面形式訂立契約的，依照其規定。
但是，鑒於我國東西部、城鄉經濟發展的不平衡，例如10萬元在深圳、上海的經濟往來中不屬於數額巨大、而在經濟欠發達地區卻屬於數額巨大，因此《契約法》第10條修改了徵求意見稿的規定，改為：「法律、行政法規規定或者當事人約定採用書面形式的，應當採用書面形式」。因此不動產轉讓契約、涉外契約、價款或報酬在當事人認為數額巨大、不能即時清結的契約都不宜採用口頭形式，否則發生契約糾紛時舉證困難。
口頭契約的效力認定
只要其內容不違反法律和行政法規的強制性規定;一方沒有以欺詐、脅迫的手段訂立契約，損害國家利益;雙方不是惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;雙方不是以合法的形式掩蓋非法目的;沒有損害社會公共利益;訂立契約的主體具有民事行為能力和民事權利能力;意思表示真實，這個契約就成立並具有法律效力，受法律保護。
希望以上內容對您了解口頭契約的相關內容有所幫助，如果您還有其他法律疑惑，歡迎免費諮詢我們的專業律師，他們會給您具體專業的解答。
契約上的默認是什麼意思
契約上的默認是什麼意思？哪些情況是屬於契約默認？我國法律對此有哪些相關規定？針對上述問題，小編為您整理了有關契約默認的法律知識，請閱讀下面的文章進行詳細了解。
契約上的默認是指當事人無言語、文字表示，又無任何積極的行為，以沉默方式進行的意思表示。
在通常，要約生效以後，承諾的意思表示必須由承諾人明確表示，並把意思表示通知給要約人。因而默認一般不會構成成承諾。但根據法律的有關規定，在特殊情況下，默認是能產生相應的法律效力的。
我國與之相關的法律規定：
1、《中華人民共和國契約法》第二十九條規定：「受要約人在承諾的期限內發出承諾，按照通常情形能夠在有效期內到達要約人，但因其他原因承諾到達要約人時超過了承諾期限，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。」
2、《中華人民共和國契約法》第三十六條規定：「法律，行政法規規定或者當事人約定採取書面形式訂立契約，當事人未採用書面形式，但一方已經履行主要義務，對方接受的，該契約成立。此處為對契約成立的默認。」
3、《中華人民共和國契約法》第三十七條規定：「採用契約書形式訂立契約，在簽字或蓋章之前，當事人一方已經履行主要義務，對方接受的，契約成立。此處為以行為默認了契約的成立。「
4、《中華人民共和國契約法》第一百五十八條規定：「當事人約定檢驗期間的，買受人應當在檢驗期間內將標的物的數量或者質量不符契約定的情形通知出賣人。買受人怠於通知的，視為標的物的數量或者質量符契約定。」視為默認。
5、《中華人民共和國契約法》第一百七十一條規定：「試用買賣的買受人在試用期屆滿以後，買受人對是否購買標的物未做表示的視為同意購買。即默認願意購。」
6、《中華人民共和國契約法》第二百一是十一條規定：「自然人間的借款契約對支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不付利息。」
以上就是這次小編為您帶來的契約默認的內容了，希望對您有所幫助，如果您還有相關法律問題沒有在本文中得到解答，可以向我們的專業律師進行免費諮詢。
雙方都簽字的契約就能生效嗎？
一份契約只是要求了乙方要承擔的責任，沒有一條是甲方要承擔的責任.雙方都簽字了.這樣的契約是否合法有效?請看下文。
一般這樣的契約是有效的，可以起訴請求確認顯失公平，但是具體的還要看這個契約是什麼契約。
這是關於契約效力的問題，契約效力，是指依法成立的契約的約束力。對於契約效力的含義，應從以下三方面來理解：
第一，契約效力是契約本身的強制力，表現為對契約的自覺遵守和不履行契約義務應承擔責任乃至制裁。契約的目的是通過履行而實現的。在履行中，當事人對契約義務的遵守，其根本動因不在於契約利益的驅使、誠實信用等道德因素，而在於契約的強制力;同時，不履行契約義務，一定會產生相應的責任，並因此承擔不利的法律後果。
第二，契約效力是一種法律保護力，契約和契約權利是依靠法律的保護力維持的。依法成立的契約本身，不受任何單位和個人的非法干涉及非法侵害;契約和契約權利的實現，均受國家法律的保護。由此說來，不被法律保護的契約，不可能存在契約效力的問題。
第三，契約效力，實際上是契約的實效力。契約實效力，是實現契約目的的確定性。契約目的實現，包括對契約遵守的必然性和對違反契約制裁的必然性。如果能夠做到履行契約義務、實現契約權利，則說明該契約是有實效的。每個契約失去了實效力並不一定意味著失去效力。因此，我們認識和把握契約效力的含義，應當更多地從契約的實效力方面來理解，離開契約的實效力談論契約效力，沒有什麼實際意義。
因此各當事人在簽訂契約的時候，要首先考慮你要實現怎麼樣的契約效力，然後細心地去審查契約的條款。
怎麼認定債權讓與契約的效力？
1、須存在有效的債權
根據《契約法》第79條之規定及其解釋，有效債權的存在，是債權讓與契約的根本前提。以不存在或無效的債權讓與給他人，或者以消滅的債權讓與給他人，都將因標的不存在或者標的不能而導致債權讓與契約無效，讓與人對受讓人因此而產生的損失負賠償之責。
有效的債權，應該從寬解釋，只要是該債權真實存在且並未消滅，都應認定為有效。至於其能否實現，債權人不負有物的瑕疵的擔保之責，因為債權人並不享有處分債務人之物的權利，他只負權利瑕疵的擔保之責，只要債權是真實的，就應允許其轉讓。
2、被轉讓的債權須具有可轉讓性
由於債權轉讓本質上是一種交易行為,從鼓勵交易，減少乃至消除財產流轉的障礙，增加社會財富的角度出發,應當允許絕大多數契約債權能夠被轉讓。
但問題總是有另外一面的，因為債權畢竟是特定主體之間發生的法律關係，具有一定的人身信賴色彩，為了尊重這樣的社會關係，《契約法》第79條明文規定了三種債權不得轉讓：根據契約性質不得轉讓的債權，按照當事人約定不得轉讓的債權，依照法律規定不得轉讓的債權。
根據契約性質不得轉讓和依照法律規定不得轉讓的債權一般有一定的規律性，本文不在此贅述。按照當事人約定不得轉讓屬於意思自治的範疇，應作符合當事人合意的解釋，但是我國契約法對於禁止讓與的約定具有何種法效未作明文規定。
德國民法認定為有效，但在1994年德國商法典中增加了一項規定，即如果當事人是在商業交易中達成的協定，則在契約中的禁止讓與條款無效;日本民法承認其效力，但不得對抗善意第三人;我國台灣地區民法與日本民法持同樣態度。根據日本和中國台灣地區民法的原則，債權人違反禁止讓與的約定而讓與債權，如果債權讓與契約符合有效條件，受讓人只要是善意的，不管有無過失都取得該債權，債務人無權對抗善意的受讓人，待債務履行期限屆至時，受讓人有權要求債務人清償。不過，債權人擅自讓與禁止讓與的債權，違反了契約中的約定條款，理應承擔違約責任。對於受讓人為惡意的債權讓與效力，存在不同的觀點。其中，債權效果說認為，讓與行為仍屬有效，但是債務人可以依據惡意提出抗辯，主張債權讓與行為無效;物權效果說認為債權人負有不得轉讓的義務，違反約定之轉讓即為無效，在這裡可以主張無效的不局限於債務人，第三人也可以主張債權讓與行為無效，並且這種無效不僅是指債權讓與對於債務人無效，而且在讓與人與受讓人之間也歸於無效,原因在於受讓人明知該轉讓行為屬於禁止之列而為之，那麼當事人之間的合意不具備合法之因素，故而準物權行為無效，不過，債務人事後承認該轉讓行為時，則可使之有效。
按照崔教授的觀點，認為「禁止債權讓與的約定有效，但不得對抗善意第三人」,因為這區分了法律禁止債權讓與和當事人約定禁止債權讓與的不同範圍，兼顧和平衡了財產權的流通性、意思自治、交易安全幾項價值，區分了當事人的不同主觀心理狀態，值得我國借鑑。總結德國民法理論，並且對其作適宜的改進，筆者以為可以形成以下規則：其一，在受讓人為善意時，債權讓與契約有效，即債權人與債務人之間關於禁止轉讓的約定不得對抗善意受讓人，待債務履行期限屆至時，受讓人可以請求債務人清償，不過債務人可以向債權人追究違約責任。其二，在受讓人為惡意的場合，如果債務人不提出抗辯，債權人與受讓人之間的轉讓契約有效;如果債務人提出了受讓人為惡意的抗辯，主張債權讓與契約無效，應當維護債務人的利益，對其主張予以支持。
並存的債務承擔之探討
按照債務人是否免責為標準，可以將債務承擔分為免責的債務承擔和並存的債務承擔兩類。前者即為債務人全部移轉債務的情況，債務人退出契約關係，不再承擔契約債務;後者即為債務人部分移轉債務的情形，由第三人加入債權債務關係，和原債務人共同成為債務人，承擔契約義務之履行。通常情況所指之債務承擔即為免責的債務承擔，在此不再贅述，我們主要探討一下債務並存。
並存的債務承擔是在以原已有效存在的債務為前提的，這時的債務僅限於原來的範圍，債務參加人和債務人不會因債務承擔而增加或減少原先應負之債務範圍，其實此時的債務參加人和原債務人可以視為新債務人這一個主體來考慮，那就相當於沒有發生債務承擔，而只是在參加人和原債務人之間來重新劃分債務。對於按份承擔債務的情況，應當經債權人同意,因為很有可能債務參加人不具備償債的能力，債權人會因此而承擔不必要之風險，根據民法之等價原理，債權人不可能同意不具備資質之第三人來履約;對於連帶債務的情況下，《契約法》84條規定「應當經債權人同意」，筆者認為不應適用。因為第三人作為連帶債務人加入契約關係，對於債權人來說，對他的權利保護就多了一層保障，有益無害，他可以向參加人主張，也可以向債務人主張履約，債務人並未退出債權債務關係，此為其一;如果參加人是債權人的債權人，那麼在兩個債務的履行期限屆至之際，可以主張抵銷，這樣做可以方便交易、降低成本，滿足當事人各方最大利益的追求，促進債權的快速流轉，加速資本周轉，此為其二(這也是契約法調整平等主體之間財產關係的立法初衷);如果由「應當經債權人同意」改為「須通知債權人」，那麼既可以使債權人債權得到實現，也可以減少因為第三人加入債權債務關係而帶來的糾紛，此為其三。不過有學者認為，如若第三人加入債務關係成為債務人，未經債權人同意，那麼第三人只能作為債務人的履行輔助人而不能作為債務人存在。筆者對此不敢苟同，畢竟債務並存和第三人代為履行存在著明顯的區別，對於前者，債權人可以主動要求第三人履行契約義務，如果第三人加以拒絕，那麼債權人有權採取法律救濟措施;而在於後者，第三人作為債務人的履行輔助人則是第三人主動參加的，債權人沒有理由請求第三人為履行行為，若第三人加以拒絕，債權人也無權強制其履行。前者，第三人受契約約束，第三人是以明確的意思表示方式作出的;在於後者，第三人則不受任何法律關係約束，第三人並未事先允諾要替債務人履約。
按照《契約法》85條之規定，新債務人可以主張原債務人對債權人的抗辯。這一點對於免責的債務承擔，還是並存的債務承擔都應適用。產生債務的契約存在無效原因，第三人作為新債務人，可以向債權人主張移轉債務的不存在;債務履行期限尚未屆滿的，新債務人對於債權人的履行請求也可以抗辯;此外，在雙務契約中，也可以主張同時履行抗辯權。
有關買賣契約彙編 篇22
契約編號___________________
(xx版)
賣 方(甲方)_______________________
買 方(乙方)_______________________
依照《中華人民共和國契約法》及其他有關法律法規的規定，經雙方協商一致，訂立本契約。
第一條 標的
種畜禽生產經營許可證編號：__________________，種禽名稱：________，品種：________，養殖地：_______，日齡：________ 。
第二條 數量、計量單位
數量：____________ ，計量單位：_____________ 。
第三條 質量標準
1.種用標準：___________________________________。
2.甲方應提供引種證明和由縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證。
3._____________________________________________ 。
第四條 對疫病的`控制要求
1.已在_______日齡注射______________________疫苗。
已在_______日齡注射______________________疫苗。
2._____________________________________________ 。
第五條 價款(人民幣，下同)
單價：_________ ，總金額(大寫)：___________(小寫：___________)。
第六條 價款支付
按下列第__________項支付價款。
1.即時結清。
2.乙方應於種禽交付之日起_________日內付清。
3.契約簽訂後，乙方支付甲方定金_________元;種禽交付後_________日內付清價款，定金抵作價款或返還。
4.____________________________________________ 。
第七條 交貨時間、地點、方式
1.交貨時間：_________年________月________日。
2.交貨地點：_______________________________ 。
3.交貨方式：以下列第_______方式交貨。
(1)由甲方送貨到___________________________________ 。
(2)由乙方自行到________________________________提貨。
(3)其他：_______________________________________ 。
4.運費承擔：____________________________________ 。
第八條 驗收
1.以下列第________項方式驗收。
(1)交貨時在交貨地驗收：由乙方抽檢________%種禽，並開具驗收單據。種禽買賣契約範文節選!
(2)_________________________________________ 。
2.途損約定：________________________________ 。
3.__________________________________________ 。
第九條 提出異議的時間和方式
1.乙方在驗收中，如果發現種禽的品種、數量、質量、日齡不符合本契約約定的，應在________天內向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議後，應在_______天內負責處理。種禽買賣契約範文節選!
3.____________________________________________ 。
第十條 違約責任
1.甲方交付的種禽品種、日齡、質量不符合契約約定的，乙方有權要求甲方繼續履行，並承擔因此造成的損失。
2.甲方逾期交貨，按逾期交付種禽價款的每日_______%向乙方支付違約金;逾期超過_______天，致使乙方不能實現契約目的的，乙方可解除契約。
3.乙方未按契約約定期限支付價款的， 按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。
4.其他違約責任：_________________________________ 。
第十一條 其他約定事項 。
第十二條 契約爭議解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，或按下列第________種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十三條 本契約正本一式_______份，雙方各執______份。
甲 方________________________ 乙 方_________________________
住 所________________________ 住 所_________________________
法定代表人(負責人)______________ 法定代表人(負責人)_______________
委託代理人________________________ 委託代理人_________________________
銀行帳號__________________________ 銀行帳號___________________________
聯繫方式__________________________ 聯繫方式___________________________
簽約地點__________________________ 簽約地點___________________________
簽約時間__________________________ 簽約時間___________________________
有關買賣契約彙編 篇23
甲方招標銷售處理本契約項下的廢舊物資，甲方確定乙方為中標人。現經甲、乙雙方協商，就甲方招標銷售處理的廢舊物資買賣達成如下協定，供雙方信守：
一、廢舊物資品名、數量、規格或型號及價格
1、品名：；2、數量：；3、規格：以現場堆放招標前乙方現場看貨為準（若招標前乙方未到現場看貨，責任由乙方自行承擔）；
4、價格：（中標價）。
二、交提貨地點、方式、期限及費用承擔
交提貨地點為甲方現場堆放地，乙方自備運輸車輛到甲方現場堆放地提貨。拆除費、裝車費、運費等所有費用均由乙方自行承擔。乙方應在契約正式簽定之日起 日內提貨完畢（若遇節假日順延）。
三、結算方式及期限
款到提貨。按照招投標要求，乙方已交納了履約保證金 元，在提貨時若乙方無違約行為，履約保證金可抵扣乙方應交納的尾款。若有剩餘款，甲方應在3個工作日內給予退還。
四、違約責任
1、乙方應當按照在本契約約定的期限內提貨完畢。逾期不提貨的.，甲方可取消乙方中標資格並單方終止本契約，乙方已交納的履約保證金不予退還；逾期未提貨完畢的，從逾期之日起，按照每日元支付違約金，違約金從履約保證金直接扣除；經甲方催告後仍未按照逾期寬限期提貨完畢的，甲方可單方終止契約履行，乙方已交納的履約保證金不予退還。
2、乙方在撤除、裝運本契約項下的廢舊物資時，不得將不同類別物資故意摻混裝運，或以不正當手段在品種、規格（型號）、數量或計量上弄虛作假，損害甲方的合法權益。若甲方發現乙方有上述行為並經甲方查證，甲方可單方終止契約，乙方應向甲方支付其不合法侵占甲方物資價值的3~5倍的違約金或移送司法機關依法處理。
五、其它
1、本契約若發生爭議，經雙方協商無法解決，由三元區法院管轄。
2、本契約簽訂時間： 年 月 日 簽訂地點：三明市三元區
3、本契約一式肆份，雙方各持兩份。
甲方（蓋章） 乙方（簽章）
委託代理人： 委託代理人：
有關買賣契約彙編 篇24
原告周，男，漢族，住上海市閘北區。
委託代理人岑，上海市律師事務所律師。
委託代理人徐，上海市律師事務所律師。
被告黃，女，漢族，住上海市浦東新區。
被告樓，女，漢族，住上海市浦東新區。
原告周訴被告黃、樓買賣契約糾紛一案，本院受理後，依法適用簡易程式，公開開庭進行了審理。原告周委託代理人徐到庭參加訴訟，被告黃、樓經本院依法傳喚，未到庭應訴。本案現已審理終結。
原告周訴稱，被告黃與案外人樓系夫妻關係，被告樓系黃與樓之女。20xx年3月，樓向原告購買電梯配件，契約總價款人民幣275,000元。原告依約向樓交付貨物後，樓陸續支付貨款147,500元。20xx年12月20日，樓出具欠條一張，確認欠原告127,500元貨款未付。20xx年11月2日，樓死亡。現認為，該筆欠款發生在樓與被告黃夫妻關係存續期間，且其生意收益用於家庭生活，故該筆欠款系夫妻共同債務，被告黃應予歸還;被告樓系樓法定繼承人，應在所繼承的遺產範圍內支付欠款。故向法院起訴，要求判令：被告黃支付原告貨款127,500元;被告樓在繼承樓遺產範圍內承擔還款責任;本案訴訟費由被告承擔。 被告黃、樓未到庭應訴，亦未書面答辯。
經審理查明，被告黃與案外人樓系夫妻關係，被告樓系雙方婚生女兒。20xx年12月20日，樓向原告出具欠條一張，稱：欠周xx127,500元，註：其餘貨款已清。20xx年11月2日，樓報死亡。20xx年2月23日，原告起訴來院，要求判如所請。
以上事實，有原告提供的'欠條、戶籍信息等證據及原告當庭陳述，在案佐證。
本院認為，樓欠原告貨款的事實，有原告提供的樓出具的相關欠條為憑，原告與樓之間的債權債務關係，依法可以確認。欠款日期發生在樓與黃婚姻關係存續期間，欠款數額為127,500元。在無證據證明原告與樓明確約定本案所涉欠款為樓xx個人債務，也無證據證明樓與黃夫妻關係存續期間實行財產分別制，並為原告所明知的情況下，原告主張此筆產生於樓與黃夫妻關係存續期間的欠款為樓與黃夫妻共同債務，合法有據，原告據此要求黃支付欠款，合理合法，應予支持。被告樓作為樓法定繼承人，遺產繼承應當清償被繼承人應當承擔的債務。被告黃、樓經本院依法傳喚，未到庭應訴，視為其放棄應訴、抗辯的權利，由此產生的法律後果由其自行承擔。依照《中華人民共和國繼承法》第三十三條、《最高人民法院關於適用若干問題的解釋(二)》第二十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：
一、被告黃應於本判決生效之日起三十日內支付原告周欠款人民幣127,500元;
二、被告樓在繼承樓遺產範圍內承擔付款責任。
負有金錢給付義務的當事人如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣2,850元，減半收取1,425元，由被告黃承擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交抗訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，抗訴於上海市第一中級人民法院。
審 判 員 谷麗雲
有關買賣契約彙編 篇25
訂立契約雙方：
買受人（全稱）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出賣人（全稱）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
為了增強買賣雙方的責任感，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格和質量
1.產品的名稱、品種、規格（應註明產品的牌號或商標）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2.產品的技術標準（包括質量要求），按下列第（＿＿）項執行：
（1）按國家標準執行；（2）無國家標準而有行業標準的，按行業標準招待；（3）無國家和行業標準的，按企業標準執行；（4）沒有上述標準的，或雖有上述標準，但買受人有特殊要求的，按買賣雙方在契約中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。
（在契約中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品，契約中要明確規定附屬檔案的質量要求；對某些必須安裝運轉後才能發現內在質量缺陷的產品，除主管部門另有規定外，契約中應具備規定提出質量異議的條件和時間；實行抽樣檢驗質量的產品，契約中應註明採用的抽樣標準或抽驗方法和比例；在商定技術條件後需要封存樣品的，應當由當事人雙方共同封存，分別保管，作檢驗的依據）。
第二條 產品的數量和計量單位、計量方法。
1.產品的數量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
2.計量單位、計量方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（國家或主管部門有計量方法規定的，按國家或主管部門的規定執行；國家或主管部門無規定的，由買賣雙方商定。對機電設備，必要時應當在契約中明確規定隨主機的輔機、附屬檔案、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品，應當明確成套供應的範圍，並提出成套供應清單。）
3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減（增）量規定及計算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收
（產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行；國家與業務主管部門無技術規定的，由買賣雙方商定。產品的包裝物，除國家規定由買受人供應的以外，應由出賣人負責供應。可以多次使用的包裝物，應按有關主管部門制訂的包裝物回收辦法執行；有關主管部門無規定的，由買賣雙方商定包裝物回收辦法，作為契約附屬檔案。產品的包裝費用，除國家另有規定者外，不得向買受人另外收取。如果買受人有特殊要求的，雙方應當在契約中商定，其包裝費超過原定標準的，超過部分由買受人負擔；其包裝費低於原定標準的，相應降低產品價格。）
第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點（包括專用線、碼頭）
1.產品的交貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
2.交貨方法，按下列第（＿＿）項執行：
（1）出賣人送貨（國家主管部門規定有送貨辦法的，按規定的辦法執行；沒有規定送貨辦法的，按規定的辦法執行；沒有規定送貨辦法的，按雙方協定執行）；
（2）出賣人代運（出賣人代辦運輸，應充分考慮買受人的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具）；
（3）買受人自提自運：
3.運輸方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
4.到貨地點和接貨單位（或接貨人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（買受人如要求變更到貨地點或接貨人，應在契約規定的交貨期限（月份或季度）前四十天通知出賣人，以便出賣人編月度要車（船）計畫；必須由買受人派人押送的，應在契約中明確規定；買賣雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確雙方當事人和運輸部門的責任。）
第五條 產品的交（提）貨期限
（規定送貨或代運的產品的交貨日期，以買受人發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準，當事人另有約定者，從約定；契約規定買受人自提產品的交貨日期，以出賣人按契約規定通知的提貨日期為準。出賣人的提貨通知中，應給予買受人必要的途中時間，實際交貨或提貨日期早於或遲於契約規定的日期，應視為提前或逾期交貨或提貨。）
第六條 產品的價格與貨款的結算
1.產品的價格，按下列第（ ）項執行：
（1）按政府定價執行；
（2）按政府指導價執行；
（3）不屬於政府定價或政府指導價的產品，或因對產品有特殊技術要求需要提高或降低價格的，按買賣雙方的商定價執行。
（執行政府定價或政府指導價的，在契約規定的交貨或提貨期內，遇政府調整價格時，按交貨時的價格執行。逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價執行；遇價格下降時，按新價執行。逾期提貨或逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執行；遇價格下降時，按原價執行。由於逾期付款而發生調整價格的差價，由買賣雙方另行結算，不在原托收結算金額中沖抵。執行協商定價的，按契約規定的價格執行。）
2.產品貨款的結算：產品的貨款、實際支付的運雜費和其他費用的結算，按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。
（用托收承付方式結算的，契約中應註明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為十天，從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在契約中約定縮短或延長驗貨期限的，應當在托收憑證上寫明，銀行從其規定。）
第七條 驗收方法
（契約應明確規定：1.驗收時間；2.驗收手續；3.驗收標準；4.由誰負責驗收和試驗；5.在驗收中發生糾紛後，由哪一級產品質量監督機關招待仲裁等。）
第八條 對產品提出異議的時間和辦法
1.買受人在驗收中，如發現產品的`品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在＿＿＿＿＿＿天內向出賣人提出書面異議；在托收承付期內，買受人有權拒付不符合契約規定部分的貨款。
2.買受人未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品符合契約規定。
3.買受人因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
4.出賣人在接到買受人書面異議後，應在＿＿＿＿＿天內負責處理，否則，即視為默認買受人提出的異議和處理意見。
（買受人提出的書面異議中，應說明契約號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期；說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明；提出不符合規定的產品的處理意見，以及當事人雙方商定的必須說明的事項。）
第九條 出賣人的違約責任
1.出賣人不能交貨的，應向買受人償付不能交貨部分貨款的＿＿＿＿＿％（通用產品的幅度為1％－5％，專用產品的幅度為10％－30％）的違約金。
2.出賣人所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的，如果買受人同意利用，應當按質論價；如果買受人不能利用的，應根據產品的具體情況，由出賣人負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。出賣人不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。
3.出賣人因產品包裝不符合契約規定，必須返修或重新包裝的，出賣人應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。買受人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，出賣人應當償付買受人該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，出賣人應當負責賠償。
4.出賣人逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貸款計算，向買受人償付逾期交貨的違約金，並承擔買受人因此所受的損失費用。
5.出賣人提前交貨的產品、多交的產品和品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的產品，買受人在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因買受人保管不善而發生的損失，應當由出賣人承擔。
6.產品錯發到貨地點或接貨人的，出賣人除應負責運交契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔買受人因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。出賣人未經買受人同意，單方面改變運輸路線和運輸工具的，應當承擔由此增加的費用。
7.出賣人提前交貨的，買受人接貨後，仍可按契約規定的交貨時間付款；契約規定自提的，買受人可拒絕提貨。出賣人逾期交貨的，出賣人應在發貨前與買受人協商，買受人仍需要的，出賣人應照數補交，並負逾期交貨責任；買受人不再需要的，應當在接到出賣人通知後十五天內通知出賣人，辦理解除契約手續，逾期不答覆的，視為同意發貨。
第十條 買受人的違約責任
1.買受人中途退貨，應向出賣人償付退貨部分貨款＿＿＿＿＿％（通用產品的幅度為1％－5％，專用產品的幅度為10％－30％）的違約金。
2.買受人未按契約規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨日期得以順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按順延交貨部分貨款計算，向出賣人償付順延交貨的違約金；如果不能提供的，按中途退貨處理。
3.買受人自提產品未按供方通知的日期或契約規定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向出賣人償付逾期提貨的違約金，並承擔出賣人實際支付的代為保管、保養的費用。
4.買受人逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向出賣人償付逾期付款的違約金。
5.買受人違反契約規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6.受買人如錯填到貨地點或接貨或對出賣人提出錯誤異議，應承擔出賣人因此所受的損失。
第十一條 不可抗力
當事人雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通通不能履行或不能完全履行的理由，並應在＿＿＿＿＿＿＿天內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條 契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿＿＿＿種方式解決：
1.提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；
2.依法向人民法院起訴。
第十三條 其他
按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
本契約自＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，契約履行期內，當事人雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份，雙方各執一份；契約副本一式＿＿＿＿＿＿份，分送銀行（如經公證或鑑證，應送公證或鑑證機關）……等單位各留存一份。
買受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（章） 出賣人（章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委託代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委託代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
郵編：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 郵編：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日訂
有關買賣契約彙編 篇26
出賣人 ：________________村委會
買受人 ：______________________
身份證號碼：_______________________
一、甲方自願將位於________市________區________街道________小區拆遷安置房________棟________室的房屋 以人民勵志文章幣________元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣___勵志文章_____元整需於________年____月____日前支付給甲方____________，餘款分期按月支付，每月人民幣為________元，需於____年____月至____年________月壹年內付清，每個月的支付期限為月底的最後一天。
二、乙方支付甲方契約保證定金___萬元，如甲方反悔本契約，雙倍賠償；如乙方反悔本契約，定金不退。
三、自甲乙雙方簽訂協定乙方交付首付款後年內甲方和村委會應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅，土地出讓金勵志文章等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。
四、本契約簽訂後，甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約生效之日，甲方和村委會保證乙方享有居住權利和使用權並通電通水，甲方保證簽訂契約之前該房屋與任何個人和組織沒有債務和利益糾紛，本契約簽訂後，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》或《出租契約》；
六、違約責任
1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應勵志文章賠償乙方的損失，。
2、甲方應當於_______年___月___勵志文章日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權，甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償乙方經濟損失人民幣____元。
3、乙方全部或部分不履行本契約規定的付勵志文章款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日___%計算的違約金給甲方。逾期超過__個月時，甲方有權解除契約。解約時，乙方已付房價款的`__%作為甲方的損失賠償金。
4、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。
5、本契約簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，並賠償乙方的房屋裝修費用。
6、自契約生效之日起________年內，產權證和土地證因為甲方的原因不能辦理，甲方應支付乙方違約金人民幣________元，甲方向乙方支付違約金後，土地證和產權證因為甲方的原因仍然不能辦理，每逾期天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。
7、如果因為本契約第五條的原因，造成乙方損失或不能居住的，甲方必須向乙方賠償損失和支付違約金，違約金人民幣為元，甲方支付乙方違約金後，侵權仍在繼續的，每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償乙方經濟損失人民幣________元。
七、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。
八、本契約自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本契約一式____份，甲乙雙方見證人各執一份
甲方：________________乙方：________________見證人：______________
____年____月____日
有關買賣契約彙編 篇27
一、逾期付款違約金和逾期利息（逾期損失）的概念
所謂「違約金」，顧名思義，是指契約一方違反契約的約定，而應向契約相對方支付的一定金額。其存在的前提是契約對此有約定。逾期付款違約金就是契約雙方約定當一方不按期履行其付款義務時，應向另一方支付的違約金。
逾期利息（逾期損失），是指一方有向另一方支付一定金錢的義務，而其並未履行這個義務，另一方有權在向其主張支付本金時，同時主張本金延付期間的利息。
由上可知，原告主張逾期付款違約金，應當有契約約定，而主張逾期利息（逾期損失），則不一定有契約的約定，甚至不一定是契約糾紛，只要能夠證明存在欠款的事實即可。
二、當事人在契約中約定款項支付的不同情形
1、當事人既約定了支付款項的時間，也約定了逾期支付款項應承擔的違約金或支付利息的標準或數額；
2、當事人約定了支付款項的時間，也約定了逾期支付款項應承擔違約金或支付利息，但未約定違約金或利息的計算方法或數額；
3、當事人約定了支付款項的時間，但未約定逾期支付款項是否應承擔違約金或支付利息；
4、當事人對支付款項的時間未作約定或約定不明確。
三、原告一般會列出的幾種訴訟請求模式。
1、在請求對方支付款項本金時，同時請求支付逾期付款違約金；
2、在請求對方支付款項本金時，同時請求支付利息；
3、在請求對方支付款項本金時，既請求支付逾期付款違約金，又請求支付利息；
4、在請求對方支付款項本金時，同時請求賠償利息損失。
四、針對不同情況應當採取的訴訟模式。
我國現行法律對不同的契約中出現的欠款情形應承擔法律責任的規定是不盡相同的。《契約法》對此情形的基本規定是支付違約金，如總則部分和分則中的買賣契約、承攬契約、技術契約等。但是有些契約，如借款契約、建設工程契約等，則規定的是支付利息。另外有些契約，既沒有規定應支付違約金，也沒有規定應支付利息。
根據上述不同類型的契約約定，我總結出以下四種向對方主張支付逾期付款違約金或利息的方法：
1、契約雙方明確約定了支付款項的時間和逾期支付違約金或利息的計算方法或金額。這時，應嚴格按照雙方的契約約定來主張違約金或利息（除非此類約定違反了法律規定）。此種情況下，不論是逾期付款違約金還是欠款利息，兩種表述都是可以接受的，不會引起歧義，也不會導致法律適用的衝突。
但需特別注意的是，當事人如同時主張逾期付款違約金和利息，即使這兩者均有契約約定，也存在著被法院駁回的風險。因為這種重複計算實際上過分加重了對方當事人的負擔，法院很可能會應對方當事人的請求，引用《契約法》第一百一十四條「違約金過分高於造成的損失」的規定，判令駁回對其中一項的訴訟請求。
2、契約雙方明確約定了支付款項的時間，也約定了逾期支付款項應承擔違約金或支付利息，但未約定違約金或利息的`計算方法或金額。這時，應當根據法律的相應規定（主要為《契約法》，見附屬檔案一），準確提出要求對方支付違約金或利息的主張。
（1）如果法律規定此類契約拖欠款項應支付違約金，應向對方主張支付違約金。違約金的計
算方法或金額應當按照《最高人民法院關於逾期付款的違約金應當按照何種標準計算問題的批覆》的規定，參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準執行。 在此，有必要引用一下中國人民銀行現行的逾期貸款利率標準：
《中國人民銀行關於人民幣貸款利率有關問題的通知》(銀髮[20xx]251號)規定：「三、關於罰息利率問題。逾期貸款（借款人未按契約約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息，改為在借款契約載明的貸款利率水平上加收30％-50％；借款人未按契約約定用途使用借款的罰息利率，由現行按日萬分之五計收利息，改為在借款契約載明的貸款利率水平上加收50％-100％。
對逾期或未按契約約定用途使用借款的貸款，從逾期或未按契約約定用途使用貸款之日起，按罰息利率計收利息，直至清償本息為止。對不能按時支付的利息，按罰息利率計收複利。」 可以看到，參照上述標準計算逾期付款違約金時，日萬分之二點一的原標準在名義上已喪失法律效力，但是以「在借款契約載明的貸款利率水平上加收30％～50％」作為新的計算標準，實踐中會經常缺乏可操作性。比如非借款契約的當事人往往不會約定契約履行期內的利率，這種情況下，根本無法推算出逾期付款違約金的標準。
由於最高人民法院的司法解釋在適用中國人民銀行逾期貸款利率的問題上使用的是「可以」，而非「必須」或「應當」，所以法院既可以按照司法解釋的規定調整逾期付款違約金標準，也可以選擇不這樣做。既然現標準缺乏可操作性，有人就主張仍適用萬分之二點一，似乎也不是不可以。
筆者則認為，中國人民銀行公布的同期貸款基準利率加收30％～50％也許更適合作為逾期付款違約金的計算標準。比如說，截止到起訴之日，違約期限在一年以上二年以下的，按照一年期貸款的基準利率加收30％～50％；違約期限為二年至三年的，按照二年期貸款的基準利率加收30％～50％；違約期限超過五年，按五年期貸款的基準利率加收30％～50％。
（2）如果法律規定此類契約拖欠款項應支付利息，則只能向對方主張支付利息。利息的計算方法或金額應當參照中國人民銀行同期貸款利率的規定。
（3）如果法律對此類契約未作相應規定，則應當根據契約約定的不同表述，確定不同的主張內容。即約定逾期付款違約金的，按照前述最高人民法院的司法解釋處理；約定欠款利息的，參照前述中國人民銀行同期貸款利率處理。
3、契約雙方只約定了支付款項的時間，但未約定逾期支付款項是否應承擔違約金或支付利息。這時，不可以提出逾期付款違約金的請求。對於是否能適用前述最高人民法院的批覆，個人認為也是不能夠適用的。因為該批覆中涉
及的情形只是針對「未明確違約金計算標準」，而不是針對「未約定違約金」。
如法律或司法解釋對此有相應規定，可以提出要求對方支付利息或逾期付款損失，如借款契約、建設工程契約、買賣契約等；在法律沒有相應規定的情況下，可要求對方賠償利息損失，利息損失數額可參照中國人民銀行同期貸款利率計算。
4、契約雙方對支付款項的時間未作約定或約定不明確。這時，首先應根據法律相應規定，確定款項應當支付的時間，之後，可以向對方主張賠償利息損失。利息損失數額同樣可參照中國人民銀行同期貸款利率計算。
五、結論
綜上，在買賣契約沒有約定違約金或支付利息的情況下，個人認為應當按照上述論述中述第三種情況以「逾期付款損失」的名義提起金錢孳息要求為佳。即按照《最高人民法院關於審理買賣契約糾紛案件適用法律問題的解釋》（法釋〔20xx〕8號）第二十四條第4款之規定，以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎，參照逾期罰息利率標準計算。
六、相關法條
（一）《契約法》有關規定
第一百一十四條第一款：「當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。」
第三款：「當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。」第一百一十五條：「當事人可以依照《中華人民共和國擔保法》約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務後，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；接受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。」 第一百一十六條：「當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。」
第一百六十一條：「買受人應當按照約定的時間支付價款。對支付時間沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，買受人應當在收到標的物或者提取標的物單證的同時支付。」
第二百零七條：「借款人未按照約定的期限返還借款的，應當按照約定或者國家有關規定支付逾期利息。」
第二百二十七條：「承租人無正當理由未支付或者遲延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理期限內支付。承租人逾期不支付的，出租人可以解除契約。」
第二百六十三條：「定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一的規定仍不能確定的，定作人應當在承攬人交付工作成果時支付，工作成果部分交付的，定作人應當相應支付。」
第二百六十四條：「定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有留置權，但當事人另有約定的除外。」
第二百八十六條：「發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協定將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。」
第三百三十一條：「委託開發契約的委託人應當按照約定支付研究開發經費和報酬。」
第三百五十二條：「受讓人未按照約定支付使用費的，應當補交使用費並按照約定支付違約金；不補交使用費或者支付違約金的，應當停止實施專利或者使用技術秘密，交還技術資料，承擔違約責任。」
（二）《最高人民法院關於逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批覆》
對於契約當事人沒有約定逾期付款違約金標準的，人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時，人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。參照中辦民銀行1996年4月30日發布的銀髮〔1996〕156號《關於降低金融機構存、貸款利率的通知》的規定，目前，逾期付款違約金標準可以按每日萬分之四計算。
本批覆公布後，人民法院尚未審結的案件中有關計算逾期付款違約金的問題，按照本批覆辦理。本批覆公布前，已經按我院1996年5月16日作出的法復〔1996〕7號《關於逾期付款違約金的應當依據何種標準計算問題的批覆》審結的案件不再變動。
（三）《最高人民法院關於修改〈最高人民法院關於逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批覆〉的批覆》
一些法院反映，《關於逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批覆》的有關內容與中國人民銀行《關於降低金融機構存貸款利率公告》不一致。經研究，現批覆如下：
將最高人民法院法釋〔1999〕8號批覆中「參照中國人民銀行1996年4月30日發布的銀髮〔1996〕156號《關於降低金融機構存、貸款利率的通知》的規定，目前，逾期付款違約金標準可以按每日萬分之四計算」的內容刪除。
（四）《最高人民法院關於審理買賣契約糾紛案件適用法律問題的解釋》法釋〔20xx〕8號 第二十四條 買賣契約對付款期限作出的變更，不影響當事人關於逾期付款違約金的約定，但該違約金的起算點應當隨之變更。
買賣契約約定逾期付款違約金，買受人以出賣人接受價款時未主張逾期付款違約金為由拒絕支付該違約金的，人民法院不予支持。
買賣契約約定逾期付款違約金，但對帳單、還款協定等未涉及逾期付款責任，出賣人根據對帳單、還款協定等主張欠款時請求買受人依約支付逾期付款違約金的，人民法院應予支持，但對帳單、還款協定等明確載有本金及逾期付款利息數額或者已經變更買賣契約中關於本金、利息等約定內容的除外。
買賣契約沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法，出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的，人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎，參照逾期罰息利率標準計算。