精選買賣契約範文彙編

精選買賣契約範文彙編 篇1

甲方(賣方): 身份證號碼:

乙方(買方): 身份證號碼:

丙方(見證方):

鑒於甲乙雙方就房產買賣事宜委託丙方,經公開推介視察、公平協商一致,在甲乙雙方明確房產交易的具體條款前提下,訂立本契約共同遵守:

第一條:甲乙雙方對房產交易的聲明甲方根據國家規定已依法取得 市 房屋所有權證書,房屋權屬證號為:榕房權證 字第 號,建築面積 m2(其中附屬間/車庫面積為 m2)。甲方對該房屋現狀負全責。乙方親自實地看房,並願意購買該房產。

第二條:成交價格甲乙雙方同意上述房產的轉讓價為人民幣(大寫) 元整(¥ ),裝修、附屬配套設施轉讓價為人民幣(大寫) 元整(¥ ),上述總轉讓價為人民幣(大寫) 元整(¥ )。

第三條:稅費承擔方式

甲乙雙方約定上述房產交易過程中產生的稅費:(A)A、各自承擔 B、乙方承擔

第四條:中介佣金及服務費

甲方同意支付丙方中介佣金為人民幣(大寫) ;(¥ )。

乙方同意支付丙方一次性代辦費為人民幣(大寫) ;(¥ )。

第五條:簽約信用

1.在簽定本契約時,乙方付給甲方定金人民幣(大寫) 元整(¥ )。甲乙雙方同意該款項由丙方監管,丙方開收款收據。

2.甲方同意將該房產的《房屋所有權證書》及其它相關證件交由丙方監管,丙方開收件收據。上述證件在房產交易管理部門交易收件受理當日由丙方直接提交。

第六條:交易受理時間

甲乙雙方約定收件受理時間為:20xx年1月17日,如因甲乙雙方特殊原因可以書面形式另行約定時間。無故拖延時間達10天都視為違約。

第七條:乙方付款方式

1.待該房產繳納稅費交易生效當天,將定金外的房款計人民幣(大寫) 元整(¥ )匯入甲方賬戶。丙方向乙方收取產權代辦費。

2.待房產交易管理部門通知繳納稅費後,丙方協助甲乙雙方進行該房產配套設施的過戶和移交。甲方結清在此之前的`配套設施及物業等相關費用,乙方承擔水、電、 等的過戶費。

第八條:甲方收款方式

1.待該房產繳納稅費交易生效當天,甲方向乙方領取扣除定金外的房款。甲方向丙方領取該房產的定金(以乙方將該房產定金解款至丙方為前提)。

2.如需取得買賣契約書後才可辦理過戶的附屬配套設施(如管道煤氣等),甲方同意按市場價格扣留人民幣 (¥ )在丙方處監管,待過戶給乙方後由丙方將上述款項一次性交付甲方。

第九條:違約責任

1. 甲乙雙方簽訂本契約後不得改變買賣意向,否則屬違約行為。

2. 乙方未能按時解款至丙方,甲方未能按時進行房產交接、丙方未能及時放款給甲方,屬不正常履約行為。不正常履約方應自不正常履約之日起以上述房產價款日 向另一方支付滯納金,逾期10日屬違約行為,被違約方有權向違約方索賠一切經濟損失。

3. 甲乙雙方一方中途不按時履約,不按時履約一方應及時書面通知對方及丙方並徵得書面同意,如未及時通知對方及丙方,丙方根據甲乙雙方在本契約所留地址發出書面通知後 日內仍未履行本契約一方視為違約責任方,違約責任方應在不履約之日起 日內賠付給對方等同於定金數額的違約金。

4. 甲乙雙方中途違約,交易過程中已產生的費用及丙方的佣金服務費在違約金中扣除。

5.丙方作為甲乙雙方授權的監管方,必須保證甲方上述房產材料和乙方上述定金及預付房款的安全,如有遺失由丙方負全部責任。

6.該房產若因自然災害、社會政治、政府行為等非主觀因素未能正常交易的,三方互不承擔責任。丙方無條件地退件、退款。但甲乙雙方在其後一年時間內繼續發生本宗交易行為的,應如數交納中介費。否則,應賠償丙方的一切損失。

第十條:糾紛處理

甲乙丙叄方在執行本契約過程中如有爭議,由叄方另行簽定補充契約,補充契約經叄方簽章後與本契約具有同等法律效力。協商不成時,任何一方均可向地方仲裁機構申請仲裁或向人民法院提請訴訟。

第十一條:其它事項

甲乙雙方同意上述房屋現有的裝修/附屬設施轉讓給乙方的部分有:

第十二條:簽約生效

本契約一式叄份,甲乙丙叄方各執壹份。叄方簽字蓋章後生效。

甲方: 乙方:

身份證號碼: 身份證號碼:

聯繫電話: 聯繫電話:

住址: 住址:

郵政編碼: 郵政編碼:

丙方:

地址:

郵編:

服務電話:

簽約地址: 簽約時間: 年 月 日

精選買賣契約範文彙編 篇2

本契約由以下雙方當事人訂立:

甲方: ;(以下簡稱“甲方”)

地址:

乙方: ;(以下簡稱“乙方”)

地址:

雙方本著友好、平等、互利、自願、誠實、信用的原則,就甲方委託乙方購買二手機械等事宜,達成如下契約條款:

一、委託內容

第一條 乙方從甲方處購買________ 壓路機壹台,總價_______元整。

甲方收到乙方定金 元整後甲方負責調試整修費用由乙方承擔,剩餘貨款_______元整付清後方可提車,如違約乙方所交定金不予退回。

第二條 此車屬二手車,無三包服務,甲方可提供技術諮詢。

第三條 甲方提供的_______壓路機配置為_______發動機,發動機號:_______,出廠編號: _______

第四條 乙方付清全部購車款後才具有該設備的'所有權。 若有異議,甲乙雙方應先協商,協商不成由甲方所在地人民法院調解。

二、違約責任

1.契約簽訂後如甲方終止契約,則定金不再退還,歸乙方所有。

2.甲方不能按時支付契約費用或不能按契約規定期限履行其義務,導致的工期延誤,其責任由甲方承擔。

3.除不可抗力原因外,若乙方因自身原因導致違約,退還總製作費的千分之一。

4.因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本契約的履行不可能、不必要或者無意義的,任一方均可以解除本契約。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本契約、解除或遲延履行本契約的,應將事件情況以書面形式通知另一方並向另一方提交相應的證明。

5.雙方當事人對本契約的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的,應友好協商解決;

協商不成的,則可向人民法院提起訴訟。

6.本契約簽訂後,經雙方當事人協商一致,可以對本契約有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述檔案一經簽署,即具有法律效力並成為本契約的有效組成部分。

甲方: 乙方:

(蓋章) (蓋章)

簽字日期: 簽字日期:

聯繫人: 聯繫人:

精選買賣契約範文彙編 篇3

需方(甲方): 中澤建工集團有限責任公司

供方(乙方): 山西宏志祥貿易有限公司

需方因工程需要向供方購買黃土,按照《中華人民共和國契約法》,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,同意訂立本契約,以資雙方共同遵守。

一、服務範圍:中澤苑工地現場所缺回填土。

二、交提貨方式及地點:供方送貨到工地,並負責卸車到甲方指定地點。

三、產品質量要求:乙方按照國家頒布的質量驗收規範要求為甲方提供合格的.黃土,黃土送到工地按保管員開具的入庫單驗收為準。

四、供貨單價(包含稅金、運費、裝卸費):黃土 8元/m3(虛方)

五、付款方式:經雙方約定,材料全部進場後一次性付清全部工程款。

六、 雙方責任:

甲方責任:

1、甲方應提前三天提出每次訂貨計畫,並及時通知乙方,以保證正常施工。

2、甲方材料員認真驗收貨物,對不合格貨物乙方應無條件進行退貨或更換,由此造成的一切損失由乙方承擔。

3、甲方材料員負責對送達工地的貨物進行保管。

乙方責任:

1、乙方負責給甲方提供黃土並運送到甲方指定地點。

2、乙方必須保證工程進度,及時向甲方供應所需黃土。

3、如遇甲方有特殊需要,乙方須保證按時供貨,不得影響甲方正常施工。

4、乙方在運輸過程中發生的安全事故與甲方無關。

七、其他

1、雙方在契約履行過程中,如發生爭議或者違約時,按有關法律規定

可向工程所在地人民法院起訴。

2、工程完工後,付清所有工程款項後本協定自行終止。

八、本契約一式伍份,雙方簽字蓋章後生效,甲方執肆份,乙方執壹份。

九、本契約未盡事宜雙方協商解決。

需 方(蓋章):

供 方(蓋章):

負責人:

負責人:

聯繫電話:

聯繫電話:

年 月 日年 月 日

精選買賣契約範文彙編 篇4

融資租賃本身是由融資租賃契約與買賣契約兩部分構成的,因此,為融資租賃而訂立的融資租賃契約和買賣契約,均不同於傳統的租賃契約與買賣契約。此處的融資租賃契約與買賣契約是融資租賃交易中相互聯繫、相互影響的兩部分,各自具有獨立性,但又並不完全獨立,而是在一定意義上以對方的存在為條件的`。就租賃與買賣的關係而言,租賃契約自當事人雙方簽訂契約之日起成立,但契約自承租人收到出賣人交付的標的物時起生效。因此,若買賣契約不成立、無效或者解除,則融資租賃契約也就因標的物的履行不能而解除。同時,買賣契約雖由出租人與出賣人訂立,但關於買賣的條件卻是由承租人指定的,買賣的標的物是出租人用於租賃的物,因此,買賣契約在標的物交付前,若租賃契約不成立、無效或者解除,買賣契約可以解除,但在當事人協定變更、解除買賣契約時,除契約另有約定外,須出租人、承租人及出賣人三方當事人同意。

在融資租賃交易中,先簽訂的買賣契約是租賃物的依據,後簽訂的融資租賃契約是買賣契約成立的前提。兩者缺一不可,構成聯立聯動關係。出租人與承租人和出賣人均形成正式契約關係,出賣人與承租人之間形成準契約關係。買賣契約雖是由出租人與出賣人訂立的,在買賣契約未履行或者未完全履行前,出租人與出賣人只要協商一致,就可以對契約進行修改、補充。但由於買賣契約與融資租賃契約關係密切,出租人訂立買賣契約的目的是為了承租人,而且買賣契約的條款往往是經承租人確認的,出租人和出賣人在變更買賣契約時,不得損害承租人的利益。未經承租人同意,出租人不得擅自變更與承租人有關的買賣契約的內容。

精選買賣契約範文彙編 篇5

編號:CJZY-ZN-

暖氣片買賣契約

工程名稱:

發包人:

承包人: 年 月日

購貨單位: (以下簡稱甲方)

供貨單位: (以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國契約法》,就甲方所需 材料的採購事宜,經甲乙雙方充分協商,訂立本契約以共同遵守。

第一條 所需材料的工程概況

1、工程名稱:。

2、工程內容:。

3、工程地點:

第二條 產品的名稱、品種、價格、規格及數量

詳見附表(招標完畢後製作)

第三條 產品的技術標準(包括質量要求)

1、散熱器組對,整組出廠的應作水壓試驗,試驗壓力為工作壓力1.5倍,要求實驗時間為2~3分鐘,壓力不降且不滲不漏。

2、散熱器墊片應使用成品,組對後墊片外露不應大於1mm。

3、散熱器支架、托架應符合設計或產品說明書要求。

4、散熱器表面的防腐及面漆應附著良好,色澤均勻,無脫落、起泡、流淌和漏塗。

5、廠商提供產品說明書、合格證、檢驗報告、質量保證書等技術檔案。

6、保修期內出現質量問題供應商應及時維修、維修不好無償進行更換,不得影響工期,且不得因此提出任何異議。

第四條 產品的價格及價格變更

1、契約價款為乙方送至甲方商城遺址安置小區(紫楠小區)工地倉庫

落地價(並按要求碼放整齊)。

2、除本契約另有規定外,契約一旦簽定,產品的單價就視為包括所需的一切附帶雜項及勞務,無論該雜項及勞務是否表明於本契約中。

3、產品進場後如需對物資數量進行增減進行調整,應按契約單價多退少補。

4、契約單價的變化:無論市場價格上調或下調,均不予調整,由乙方承擔市場風險。

第五條 產品的運輸方式、交貨地點

1、運輸方式、交貨地點:

乙方應嚴格按照甲方規定的時間、數量、規格型號等將產品運送至甲方指定地點及負責在交貨地卸車並碼放整齊(此部分費用已包含在契約價款內),乙方並應以最適宜保護產品性能、質量的'運輸方式運送。對於產品運送到指定地點並經驗收合格之前發生的一切損壞(驗收指包括外觀、規格型號、數量等的初驗),則該損失等均由乙方自行承擔。

2、乙方應保證所有運送到工地現場或倉庫的一切材料均須有足夠及安全牢固的包裝和保護妥當,以防因運送或其他情況而受到損壞。所有包裝用料均不會退回乙方。

第六條 交貨時間,乙方應按照下列方式完成整個供應要求

1、乙方必須配合工程之需用設備計畫。雖然此計畫會在工程進行中不斷修訂,乙方仍須在該等修訂後的計畫時間內,以甲方可接受的次序方式及不致令甲方之工程竣工有所延誤的情況下,供應一切契約要求的設備材料等。

2、乙方不得將甲方所制定的工程材料需用計畫的更改作為要求索賠的理由。

第七條 甲方工作

1、根據工程進度向乙方發出供貨通知。

2、材料送到甲方指定地點後,由甲方派人或委託他人當場進行質量、數量、資料、單據、包裝等驗收並提供卸車條件。

3、在乙方所供材料出現問題後在七日內通知乙方。

第八條 乙方工作

1、按甲方需用計畫的要求,將本契約約定的材料保質、保量、及時、齊備配套地供應到甲方指定地點,並負責卸車。

2、進場的材料,必須符合設計、規範及甲方提出的要求,如發生質量問題,實行包退、包換,確保進場材料質量合格率100%,並需在產品進場驗收的同時提供該系列產品的質量檢驗部門的質量檢測報告(複印件)。對產品的質量要求不限於施工前後的任何時間內及在工程完工後的保修期內。

3、乙方必須對自身出入現場的人員進行安全交底,對因非甲方原因造成的安全事故承擔全部責任。

4、材料質量應嚴格符合國家規範並符合設計、契約及有關工程施工及驗收規範的要求。同時,乙方的材料質量必須滿足甲方保證工程質量而對質量、服務等提出的各種進一步要求(詳見各種技術檔案),並以之為依據出具詳盡的服務承諾。供應的鋼材產品應為同行業產品名牌或同類產品名牌。否則,甲方有權隨時解除契約,由此造成甲方工期延誤的損失及緊急

訂貨增加的費用等均由乙方承擔。

5、若出現質量問題,乙方保證隨叫隨到。

6、從簽定契約之日起十日後進貨。

第九條 驗收

1、甲方有權力對進場的產品進行各種形式的檢驗,乙方必須充分配合。

2、材料進場後甲方將按國家標準及設計標準進行檢驗。不合格不準使用,乙方並將負責材料退場,並承擔由此造成的甲方損失。

3、經甲方檢驗通過之後發現材料的規格、質量等級與要求不符的情況,乙方仍應承擔重新採購供貨的支出及對因此造成的甲方及工程損失負責賠償。

第十條 貨款結算

產品進場後付至該批貨款的 %,驗收合格後支付95%,餘款等質保期過後一次性無息付清。

第十一條 產品在使用中發現不符合質量要求的處理辦法

對於產品在使用過程中任何時間發現質量問題的,保修期內由乙方免費負責維修、更換並應滿足甲方提出的時間要求,並對於因產品質量問題造成的損失均應由乙方負責承擔。

第十二條 違約責任:工期以契約為準(經雙方確認),每拖延一天,投標方須向招標方支付違約賠償金20xx元。質量出現不合格乙方全部無條件退場,並承擔由此給甲方帶來的損失。

第十三條 爭議解決

精選買賣契約範文彙編 篇6

供方:飛羽養殖場(以下簡稱甲方)

需方:源興鮮貨公司(以下簡稱乙方)

簽訂時間:1998年12月16日

簽訂地點:××市X X公司

根據國家有關法規、政策,經雙方協商,特簽訂本契約,以共同遵守。

一、品名、計量單位、數量:

二、產品的質量與標準:甲方售給乙方的鮮蛋應符合國家的收購規格,即新鮮完整,不破損,不變質,保持其表面清潔。

三、包裝要求:用硬塑箱包裝,籍由甲方自備。運輸結束後所用箱由乙方在三天內返還甲方,若乙方將箱損壞,按價賠償。

四、價格及作價辦法:全年實行季節差價。按有關規定,收購旺季實行最低保護價,即雞蛋每千克三元六角,鴨蛋每千克三元八角。

五、交貨地點:花園鄉飛羽養殖場發貨室

六、交貨方式與運費負擔:由乙方自提,運費由乙方負擔。

七、驗收方式與期限:乙方在提貨前一天驗收,一天內驗收完畢。

八、貨款結算方式:乙方驗收後一周內支付現金或匯款。

九、超欠幅度:甲方在按契約規定的.月交貨量交售時,超欠5%以內,不作違約論。

十、違約責任:甲方在允許的超欠幅度之上,每欠一千克鮮蛋,應補償乙方損失四角錢。乙方違約拒收一千克鮮蛋,應補償甲方損失六角錢。

十一、若遇不可抗拒力,不能履行契約,應及時通報對方,並以書面形式辦理變更或解除契約的手續。

本契約正本二份,甲乙雙方各執一份。

本契約有效期:自19 X X年×月×日至20 X X年×月X日。

供方(甲方):X X縣飛羽養殖場(公章)

代表人:(蓋章)

地址:××縣花園鄉

開戶銀行:×X縣農業銀行

賬號:X X X X X

電話:X X X >

需方(乙方):X×市源興鮮貨公司(公章)

代表人:(蓋章)

地址:X×市青山路號

開戶銀行:×X市工商銀行

賬號:

電I話:父

精選買賣契約範文彙編 篇7

簽定地點:

簽訂時間:年月日

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國契約法》,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、採購概況

採購內容:教學器材。

二、器材總價:5030000元

契約金額人民幣二百零三萬整(¥5030000元)。

本工程在學校儀器招標檔案、投標書範圍內採用總價包乾的形式,一次包乾;超出學校招標檔案、投標書範圍內的項目若學校需要增加,由雙方協商定價。

三、產品質量及安裝調試要求:

1、乙方須按標準要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品設備,不得以任何理由以次充好,如發現有非正品則乙方以一賠

十。未經甲方同意,不得隨意更改方案。並提供各設備有關品質

證明書,合格證,說明書,相關軟體等資料。

2、乙方所提供契約內設備應保證產品內外包裝完好無損,若不能達到要求,甲方有權要求乙方立即更換合格產品直至解除契約。由此帶來的一切損失由乙方負責。

3、在簽訂契約後,乙方按照甲方要求負責設備安裝、調試,要求做到布局合理,布線規範,便於使用及維護,符合國家有關技術標準。

四、技術標準及質量保證

(1)乙方所供設備均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準。

(2)乙方保證本項目所供產品均為契約中指定的產品,且包裝

為原包裝。產品進場時提供供貨證明,經甲方驗收後進行施工。

五、交貨期限:

契約簽定後 日內交貨(年 月 日交貨, 年 月 日以前乙方按設計要求完成設備安裝。並能投入正常使

用。)

六、售後服務:

1、乙方所提供契約內設備,從驗收之日起,所有產品及零配件質保期按投標書規定辦理。在質保期內,若有產品質量問題,由乙方負責免費更換或維修。質保期滿後,設備維修時,乙方按成本費計算。更換的產品必須是新的,且質保期限從當時算起。

2、凡由產品質量問題引起的各類故障,乙方在接到甲方故障報修通知後,在4小時內回響,24小時內解決故障,若在24小時內不能排除故障的,則應由乙方提供不低於原設備標準的備用產品保證學校的正常行課。

3、在驗收合格後的三年內,如乙方接到甲方故障報修通知後4小時內沒有回響或24小時內沒有排除故障且沒有提供不低於原設備標準的.備用產品保證學校的正常行課,則每出現上述情況一次扣除乙方契約總金額的0.1%作為對甲方的賠償,直到扣完,所造成損失由乙方負責(每次售後服務,均要求有甲乙雙方簽字的書面記錄)。

4、乙方向甲方免費培訓1-2名設備操作管理人員,要求達到能

正確使用與維護本契約的設施、設備。

七、竣工驗收及付款方式:

項目施工安裝、調試完畢,由乙方通知甲方組織驗收,並提供相應完整的驗收資料。乙方自書面通知之日起,10天內由於甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。

八、其他約定事項

九、違約責任:

1、乙方必須嚴格按契約要求按時、按質(即契約要求的設備的規格、型號)、按量完成供貨與安裝調試完畢並交付甲方使用。如有違約,每違約一天,按契約總金額的0.1%向甲方支付違約金;若違約超過10天,甲方有權解除契約,所造成的損失,由乙方負責。

2、在乙方履行契約後,甲方保證按時向乙方支付契約款項,如

有違約,每違約一天,按契約總金額的0.1%向乙方支付違約金。

十、本契約按《中華人民共和國契約法》,《中華人民共和國產

品質量法》,《消費者權益保護法》等有關法律條款執行。

十一、契約執行中,若發生糾紛,由甲乙雙方協商解決,若協商不成,提交仲裁委員會解決,直至提交法院審理。

十二、本契約一式四份,由甲方執二份(存檔一份,財務一份),乙方執一份,電教站備案一份。

十三、未盡事宜,由甲乙雙方友好協商解決。

十四、本契約經雙方法定代表人或其授權的代表簽字,加蓋雙方公章後之日生效。貨款兩清後,契約效力終止。

甲方: 乙方:

法定代表人:法定代表人:

經辦人: 經辦人:

年 月 日 年 月 日

篇六:音樂器材分類

音樂器材分類:

中國樂器:

(1) 吹奏樂器:如笙、蘆笙、排笙、葫蘆絲、笛、管子、巴烏、塤、嗩吶、簫,等。

(2) 彈撥樂器:如琵琶、箏、揚琴、七弦琴(古琴)、熱瓦普、冬不拉、阮、柳琴、三弦、月琴、彈布爾,等。

(3) 打擊樂器:如堂鼓(大鼓)、碰鈴、缸鼓、定音缸鼓、銅鼓、大鑼小鑼、小鼓、排鼓、達卜(手鼓)、大鈸,等。

(4) 拉弦樂器:如二胡、板胡、革胡、馬頭琴、艾捷克、京胡、中胡、高胡,等。 西洋樂器:

(1)弦樂器

(2)木管樂器

(3)銅管樂器

(4)鍵盤樂器

(5)打擊樂器

篇七:消防器材買賣契約

消防器材買賣契約:

甲方(需方): 乙方(供方):

供需雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本契約,以資雙方信守執行。

一、商品單價及契約總金額

二、商品質量標準

附商品樣本,作為契約附屬檔案。 三、商品質量由雙方議定。

四、包裝方式及包裝品處理(按照各種商品的不同,規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品,應按鐵路規定,訂明回空方法及時間,或另作規定。)

五、驗收方法:由現場施工人員驗收

六、付款方式:簽定本契約即付30%貨款,餘款50待設備進入施工現場後即付,剩餘20%待安裝調試後付清。

七、違約責任

1.需方延付貨款或付款後供方無貨。使對方造成損失,應償付對方此批貨款總價2%的違約金。

2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者,供方應償付需方此批貨款總值2%的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應按償付供方此批貨款總值2%的違約金。任意一方如提出增減契約數量,變動交貨時間,應提前通知對方,徵得同意,否則應承擔經濟責任。

3.供方所發貨品有不合規格、質量或霉爛等情況,需方有權拒絕付款(如已付款,應訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續,並代為保管和立即通知供方,因此所發生的一切費用損失,由供方負責,如經供方要求代為處理,並須負責迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協商決定。

4.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可以獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

5、當事人一方因不可抗力不能履行契約時,應當及時通知對方,並在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。

八、本契約在執行中發生糾紛,簽訂契約雙方不能協商解決時,可向人民法院提出訴訟。

九、契約執行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經雙方同意,並互相換文或另訂契約,方為有效。

甲方:_____(蓋章) 法定代表人:_____(蓋章)

乙方:______(蓋章)法定代表人:____(蓋章)

年月日

精選買賣契約範文彙編 篇8

一、違約責任的構成要件:

(1)有違約行為;

(2)有損害事實;

(3)違約行為與損害事實之間存在因果關係;

(4)無免責事由。

二、違約責任的免責事由

免責事由也稱免責條件,是指當事人對其違約行為免於承擔違約責任的事由。契約法上的免責事由可分為兩大類,即法定免責事由和約定免責事由。法定免責事由是指由法律直接規定、不需要當事人約定即可援用的免責事由,主要指不可抗力;約定免責事由是指當事人約定的免責條款。

何為不可抗力呢?

根據中國法律的規定,所謂不可抗力,是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

不可抗力的要件為:(1)不能預見,即當事人無法知道事件是否發生、何時何地發生、發生的情況如何。對此應以一般人的預見能力為標準加以判斷;(2)不能避免,即無論當事人採取什麼措施,或即使盡了最大努力,也不能防止或避免事件的發生;(3)不能克服,即以當事人自身的能力和條件無法戰勝這種客觀力量;(4)客觀情況,即外在於當事人的行為的客觀現象(包括第三人的行為)。

三、違約金

違約金是指按照當事人的約定或者法律直接規定,一方當事人違約的,應向另一方支付的金錢。違約金的標準是金錢,但當事人也可以約定違約金的標的物為金錢以外的其他財產。違約金具有擔保債務履行的功效,又具有懲罰違約人和補償無過錯一方當事人所受損失的效果,因此有的國家將其作為契約擔保的措施之一,有的國家將其作為違反契約的責任承擔方式。

一般來說契約違約金上限是不超過標的的20%。但是如果過高或者過低是可以請求法院給予減少或者增加的。

四、定金

定金是在契約訂立或在履行之前支付的一定數額的金錢作為擔保的.擔保方式,又稱保證金。

定金的數額原則上是由當事人約定的,但擔保法對其最高限額又作了限定,即不能超過主契約標的額的百分之二十。司法解釋規定,當事人約定的定金數額超過主契約標的額的百分之二十的 ,超過的部分 ,人民法院不予支持。意圖顯然是限制給付數額過大的定金 ,將定金的懲罰限定在一定的限度內。

精選買賣契約範文彙編 篇9

(1).房屋手續是否齊全 房產證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證,沒有房產證的房屋交易時對買受人來說有得不到房屋的極大風險。房主可能有房產證而將其抵押或轉賣,即使現在沒有將來辦理取得後,房主還可以抵押和轉賣。所以最好選擇有房產證的房屋進行交易。(2).房屋產權是否明晰 有些房屋有好多個共有人,如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的,對此買受人應當和全部共有人簽訂房屋買賣契約。如果只是部分共有人擅自處分共有財產,買受人與其簽訂的買賣契約未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。

(3).交易房屋是否在租 有些二手房在轉讓時,存在物上負擔,即還被別人租賃。如果買受人只看房產證,只注重過戶手續,而不注意是否存在租賃時,買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產。因為我國包括大部分國家均認可“買賣不破租賃”,也就是說房屋買賣契約不能對抗在先成立的租賃契約。這一點在實際中被很多買受人及中介公司忽視,也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。

(4).物管費用是否拖欠 有些房主在轉讓房屋時,其物業管理費,電費以及三氣(天然氣、暖氣、煤氣)電視、電話、寬頻、費用長期拖欠,且已欠下數目不小的.費用,買受人不知情購買了此房屋,所有費用買受人有可能要全部承擔。

(5).中介公司是否違規 有些中介公司違規提供中介服務,如在二手房貸款時,為買受人提供零首付的服務,即買受人所支付的全部購房款均可從銀行騙貸出來。買受人以為自己占了便宜,豈不知如果被銀行發現,所有的責任有可能自己都要承擔。

(6).契約約定是否明確 二手房的買賣契約雖然不需像商品房買賣契約那么全面,但對於一些細節問題還應約定清楚,如:契約主體、權利保證、房屋價款、交易方式、違約責任、糾紛解決、簽訂日期等等問題均應全面考慮。

精選買賣契約範文彙編 篇10

如何簽訂二手房買賣契約

二手房買賣契約,學名為“存量房屋買賣契約”,是二手房買賣過程中最重要的法律檔案,也是二手房律師最重要的工作之一。買賣雙方最終達成什麼樣的契約條款是彼此之間互相博弈的結果,不管是買方本人還是委託了律師,如果一味只強調維護自己當事人的權益是不現實的,只能導致談判不歡而散。所以,高明的律師既應當保證本方當事人的合法利益,又要考慮如何讓對方和中介能夠接受,這就需要很高的臨場應變能力和實務技巧。

在實踐中,買賣契約往往是由中介方提供的,鄭州市住宅與房地產業協會制定《鄭州市存量屋買賣契約》示範文本,該文本因過於繁瑣適用面很不廣。有的買方律師主張由他單方來起草契約,往往會遭到賣方和中介方的極力反對。因此,律師想把原契約文本推倒重來不具有可實現性。遇到這種情況,本人的處理辦法是:律師事先起草一份既有利於保護買方利益又能體現公平原則的詳細契約草案,這個草案不必出示給他人而應該做到爛熟於心。然後,迅速瀏覽中介方或賣方提供的契約文本,在最短時間內找出對方契約文本不完善或對我方不利的地方。最後,拿出書面補充協定方案以修改和完善買賣契約,要求在達成買賣契約的同時一併簽署補充協定。這種做法一般能被中介和賣方接受,與買方律師提供契約文本的實際效果差不多。只不過該方法對律師的要求比較高。

其實不管採用哪種契約文本,一份買賣契約至少應該把以下幾個內容說清楚:

1、交易房屋基本狀況,具體包括房屋位置、面積、產權證號、產權人、共有權人等。

2、房屋產權狀況說明,要求賣方書面承諾房屋產權無查封、無債務糾紛,共有權人同意出售房屋,提供的材料齊全、真實、有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款等與交易有關的各項事宜,並保證所售房屋符合國家及北京市房屋上市交易的政策規定。如有違反賣方應當承擔違約責任。

3、房屋成交價格,應當明確該成交價格是否包括裝飾裝修、家具家電,公共維修基金款項。如果包括前兩項,應該用附屬檔案方式另行說明其具體狀況。

4、付款方式,要說明是通過資金監管賬戶還是自行劃轉,是全款還是商業貸款(或公積金貸款),貸款沒獲銀行批准或者貸款申請額度不夠的處理辦法是否明確,分批付款的次數和時間是否說清楚。作為賣方律師來說,這個條款最首要的問題是要考慮該付款方式是不是安全。

5、稅費負擔約定,要明確約定買賣各方應當承擔的稅費種類,如約定不明或國家政策變化產生新的稅費,由誰來負擔。

6、權屬轉移登記,也就是房產過戶手續,主要是哪天過戶一定要說清楚,買方交錢和過戶的時間間隔不宜過長,越短越好以免夜長夢多,如果能在交款當天過戶是最好不過了。

7、房屋交接,也就是交房問題,該條款包括交房時間,可以先交房再過戶也可以反過來,交房前賣方應當結清水電煤、暖氣、物業、電話、有線電視等一切費用,交房前(後)多少天賣方應當辦理戶口遷出手續。同時,還要考慮交錢、過戶和交房之間的銜接問題,過戶以後再交房的,買方的購房款不宜在過戶前全部支付給賣方。最好契約約定房屋交驗完畢、各項費用結清以後再支付剩餘尾款,這筆款項哪怕只有一兩萬,也能起到約束賣方的作用。

8、違約責任,包括賣方逾期交房、逾期辦理過戶手續或者權屬產生爭議的違約處理,賣方一房多賣的特別處理辦法,買方逾期付款違約處理等等。違約金的違約數額也有一定技巧,我認為不宜過低,低了對賣方就沒有約束力。此外律師還需關注違約金與定金條款的競合問題。

買賣契約內容如果具備上述各項條款,就可以說基本上完整了。內容完整不代表完善與縝密,為了保護買方權益,律師在起草補充協定時,還可以加上以下幾個條款:

1、公共維修基金過戶:一般情況下,買賣雙方房屋成交價格中都包含了公共維修基金款項。但是,公共維修基金做不到隨房轉移,即使房屋的產權變更登記手續已經辦完,公共維修基金也不會自動轉到買方名下,必須辦理公共維修基金的過戶手續,地點在房屋所在地的各區縣專項維修資金管理部門。因此,補充協定應當約定雙方共同辦理公共維修基金的時間。

2、一房二賣的特別處理:一處房產簽多家買賣契約是賣方最惡劣的違約行為,它可能導致買方錢房兩空。為了防止一房二賣,北京市建委和工商局的示範契約文本訂立了一個極具威懾力的條款:“出賣人將該房屋出賣給第三人,導致買受人不能取得房屋所有權證的,買受人有權退房,出賣人應當退還買受人全部已付款,按照約定利率付給利息,並按買受人累計已付房價款的'一倍支付違約金。”如此高額的違約金——已付房價款的一倍,而不是定金的一倍,足以讓因房價上漲而反悔的賣方望而卻步。該條款參考了銷售新房的相關法律規制措施——最高院《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋司法解釋》(法釋[20xx]7號)。律師起草補充協定時可以加上此條款。

需要指出的是:加大違約責任是一房多賣行為的事後防範措施,遇上惡意行騙的產權人,他可以視高額的違約責任而不顧,拿著購房人的房款揮霍一空然後賣了房逃之夭夭。因此,它不能百分百保證買方沒有風險。有了預告登記制度,這種情況就可以被杜絕。

3、關於預告登記的約定:預告登記是由物權法規定的一個新制度,它是指在不動產交易過程中,為防止契約生效後辦理權屬轉移登記手續前,不動產權利人另行處分該不動產,雙方按契約約定將不動產轉移事項向登記機構進行預先登記,確保受讓方在條件成熟時進行正式產權登記。預告登記後,未經權利人同意,產權人不能處分該不動產。可見,賣方如果“一房多賣”,進行預告登記的買方不受任何利益損失。由於預告登記需要建立在雙方自願基礎之上,房地產登記機構辦理預告登記須依雙方的登記申請進行,因此最好書面約定雙方同意向房屋所在地房地產登記機構申請預告登記。

4、各種法律檔案之間的衝突解決辦法:買賣二手房需要簽署的法律檔案很多,僅契約而言,就有定金契約、居間契約、買賣契約、補充協定等。各份契約的內容有時會出現互不一致甚至相衝突的情況,這就需要明確定金契約、居間契約如與買賣契約發生衝突,以買賣契約為準。而補充協定正是因為買賣契約有缺陷才訂立的,因此補充協定要說明其他契約文本如與補充協定相衝突,以補充協定為準.

精選買賣契約範文彙編 篇11

甲方(出賣人): 地址: 身份證號碼: 聯繫電話:

乙方:(買受人): 地址: 身份證號碼: 聯繫電話:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方的房地產事宜,達成如下協定:

第一條 甲方對所售房地產所有權的聲明

1、甲方所售房地產是其根據國家有關規定購買的公有住房,已取得完全產權並符合上市交易的條件。房屋產權證號為:____________。

2、甲方房地產(以下簡稱該房地產)坐落於____________;位於第__層共__間,房屋結構為____________,登記建築面積_____平方米(其中套內建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米)。

3、該房屋的抵押情況為:_____。

(1)、該房屋未設定抵押;

(2)、該房屋已經設定抵押,抵押權人為_____,抵押登記日期為: _____年 _____月 _____日,他項權利證證號為:_____ 。

該房屋已經設定抵押的,出賣人應於 _____年 _____月 _____日前辦理抵押註銷手續。

4、該房屋的租賃情況為: (1)、出賣人未將該房屋出租。(2)、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。

關於房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。

第二條 房屋價格及付款方式

1、甲乙雙方協商一致,甲方所售房地產總金額為人民幣 。該價款不含稅費。

2、雙方選擇以下第 種付款方式:乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金 元整,

第三條 交納稅費的約定

1、按有關法律法規政策的規定應由賣方承擔的稅費由_____承擔。

2、按有關法律法規政策規定應由買方承擔的稅費由_____承擔。

第四條 房地產交付

1、甲乙雙方於本契約簽訂後 日內共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單及水、電、氣的讀數等列表記載,在交房時一併交給乙方。

2、甲方在收到全部房款之日起 日內,將該房屋鑰匙交付給乙方。

3、雙方其他約定: 。

第五條 關於產權登記的約定

甲方雙方須在簽訂本契約內,共同向房地產產權登記機關申請辦理轉移登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在 日內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方必須在乙方提出退房要求之日起 日內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的 _____%賠償乙方損失。

第六條 定金及交房保證金

1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本契約之日起 日內向甲方交納購房定金 _____元。

2、為防範交易風險督促賣方按契約約定交付房地產,甲乙雙方同意從交易總房款中預留 _____元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記時交付給甲方。

3、關於交房保證金託管的約定:_____ ;4、甲乙雙方其他約定:_____ 。

第七條 違約責任的約定

1、乙方逾期付款的違約責任((1)和(2)不作累加):

(1)如乙方未按約定時間付款,則乙方應按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金,同時甲方有權要求契約繼續履行。

(2)如乙方逾期付款時間超過 天后,甲方有權單方解除契約並要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權選擇還是按本條上述第(1)項執行。

2、甲方逾期交房的違約責任((1)和(2)不作累加):

(1)如甲方未按契約約定的時間交付房屋,則甲方應按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金,同時乙方有權要求繼續履行契約。

(2)如甲方逾期交房超過 天后,乙方有權單方解除契約並要求甲方按購房款總額的百分之 _____支付違約金;乙方也有權選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔違約責任並繼續履行契約。

3、任何一方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的`,應向對方支付該房地產總價款的百分之_____ 作為違約金。

4、任何一方不履行本契約約定義務致契約目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之_____ 作為違約金。

第八條 甲乙雙方的承諾和保證

(1)甲方有權簽署並有能力履行本契約;該房地產沒有設定抵。押也未被查封,甲方對該房地產享有完全的處分權。

(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。

(3)水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用均已按規定交納,單據交買房確認。

(4)該房地產所附著的戶口,甲方保證於收到房地產轉讓總價款之日起 _____日內遷出。

(5) 該房地產沒有租約。(如有租約另行約定)

2、乙方承諾和保證:乙方有權簽署並有能力履行本契約。

第九條 契約的變更

本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_____ 天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第十條 不可抗力

因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起_ 日內向另一方當事人提供證明。

上述房屋風險責任自該房屋【所有權轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。

第十一條契約的效力

1、本契約自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。

2、本契約一式 份,甲乙雙方各執 份,具有同等法律效力。

第十二條 法律適用及爭議的處理

1.本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。 2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第 種方式解決:

(1)提交 仲裁委員會仲裁; (2)依法向有管轄權的人民法院起訴。

第十三條 雙方其他約定

1、 _____;

2、 _____。

甲方(簽章): 委託代理人(簽章):__________ 年 _月 _日

乙方(簽章): 委託代理人(簽章):__________ 年 _月 _日

精選買賣契約範文彙編 篇12

訂立契約雙方:

買受人(全稱):____________________

出賣人(全稱):____________________

為了增強買賣雙方的責任感,確保雙方實現各自的經濟目的,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 產品的名稱、品種、規格和質量

1.產品的名稱、品種、規格(應註明產品的牌號或商標):___________________________________________

2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第(__)項執行:

(1)按國家標準執行;(2)無國家標準而有行業標準的,按行業標準招待;(3)無國家和行業標準的,按企業標準執行;(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但買受人有特殊要求的,按買賣雙方在契約中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。

(在契約中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品,契約中要明確規定附屬檔案的質量要求;對某些必須安裝運轉後才能發現內在質量缺陷的產品,除主管部門另有規定外,契約中應具備規定提出質量異議的條件和時間;實行抽樣檢驗質量的產品,契約中應註明採用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件後需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據)。

第二條 產品的數量和計量單位、計量方法。

1.產品的數量:_________________________。

2.計量單位、計量方法:_____________________。

(國家或主管部門有計量方法規定的,按國家或主管部門的規定執行;國家或主管部門無規定的,由買賣雙方商定。對機電設備,必要時應當在契約中明確規定隨主機的輔機、附屬檔案、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品,應當明確成套供應的範圍,並提出成套供應清單。)

3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法:_________________________________。

第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收

(產品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的,由買賣雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由買受人供應的以外,應由出賣人負責供應。可以多次使用的包裝物,應按有關主管部門制訂的包裝物回收辦法執行;有關主管部門無規定的,由買賣雙方商定包裝物回收辦法,作為契約附屬檔案。產品的包裝費用,除國家另有規定者外,不得向買受人另外收取。如果買受人有特殊要求的,雙方應當在契約中商定,其包裝費超過原定標準的,超過部分由買受人負擔;其包裝費低於原定標準的,相應降低產品價格。)

第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

1.產品的交貨單位:_______________________。

2.交貨方法,按下列第(__)項執行:

(1)出賣人送貨(國家主管部門規定有送貨辦法的,按規定的辦法執行;沒有規定送貨辦法的,按規定的辦法執行;沒有規定送貨辦法的,按雙方協定執行);

(2)出賣人代運(出賣人代辦運輸,應充分考慮買受人的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);

(3)買受人自提自運:

3.運輸方式:_______________。

4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。

(買受人如要求變更到貨地點或接貨人,應在契約規定的交貨期限(月份或季度)前四十天通知出賣人,以便出賣人編月度要車(船)計畫;必須由買受人派人押送的,應在契約中明確規定;買賣雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確雙方當事人和運輸部門的責任。)

第五條 產品的交(提)貨期限

(規定送貨或代運的產品的交貨日期,以買受人發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;契約規定買受人自提產品的交貨日期,以出賣人按契約規定通知的提貨日期為準。出賣人的提貨通知中,應給予買受人必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早於或遲於契約規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)

第六條 產品的價格與貨款的結算

1.產品的價格,按下列第( )項執行:

(1)按政府定價執行;

(2)按政府指導價執行;

(3)不屬於政府定價或政府指導價的產品,或因對產品有特殊技術要求需要提高或降低價格的,按買賣雙方的商定價執行。

(執行政府定價或政府指導價的,在契約規定的交貨或提貨期內,遇政府調整價格時,按交貨時的價格執行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執行;遇價格下降時,按新價執行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執行;遇價格下降時,按原價執行。由於逾期付款而發生調整價格的差價,由買賣雙方另行結算,不在原托收結算金額中沖抵。執行協商定價的,按契約規定的價格執行。)

2.產品貨款的結算:產品的貨款、實際支付的運雜費和其他費用的結算,按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。

(用托收承付方式結算的,契約中應註明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為十天,從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在契約中約定縮短或延長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規定。)

第七條 驗收方法

(契約應明確規定:1.驗收時間;2.驗收手續;3.驗收標準;4.由誰負責驗收和試驗;5.在驗收中發生糾紛後,由哪一級產品質量監督機關招待仲裁等。)

第八條 對產品提出異議的時間和辦法

1.買受人在驗收中,如發現產品的`品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在______天內向出賣人提出書面異議;在托收承付期內,買受人有權拒付不符合契約規定部分的貨款。

2.買受人未按規定期限提出書面異議的,視為所交產品符合契約規定。

3.買受人因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

4.出賣人在接到買受人書面異議後,應在_____天內負責處理,否則,即視為默認買受人提出的異議和處理意見。

(買受人提出的書面異議中,應說明契約號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定的產品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)

第九條 出賣人的違約責任

1.出賣人不能交貨的,應向買受人償付不能交貨部分貨款的_____%(通用產品的幅度為1%-5%,專用產品的幅度為10%-30%)的違約金。

2.出賣人所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的,如果買受人同意利用,應當按質論價;如果買受人不能利用的,應根據產品的具體情況,由出賣人負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。出賣人不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。

3.出賣人因產品包裝不符合契約規定,必須返修或重新包裝的,出賣人應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。買受人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,出賣人應當償付買受人該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,出賣人應當負責賠償。

4.出賣人逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貸款計算,向買受人償付逾期交貨的違約金,並承擔買受人因此所受的損失費用。

5.出賣人提前交貨的產品、多交的產品和品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的產品,買受人在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因買受人保管不善而發生的損失,應當由出賣人承擔。

6.產品錯發到貨地點或接貨人的,出賣人除應負責運交契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔買受人因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。出賣人未經買受人同意,單方面改變運輸路線和運輸工具的,應當承擔由此增加的費用。

7.出賣人提前交貨的,買受人接貨後,仍可按契約規定的交貨時間付款;契約規定自提的,買受人可拒絕提貨。出賣人逾期交貨的,出賣人應在發貨前與買受人協商,買受人仍需要的,出賣人應照數補交,並負逾期交貨責任;買受人不再需要的,應當在接到出賣人通知後十五天內通知出賣人,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意發貨。

第十條 買受人的違約責任

1.買受人中途退貨,應向出賣人償付退貨部分貨款_____%(通用產品的幅度為1%-5%,專用產品的幅度為10%-30%)的違約金。

2.買受人未按契約規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨日期得以順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按順延交貨部分貨款計算,向出賣人償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。

3.買受人自提產品未按供方通知的日期或契約規定的日期提貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向出賣人償付逾期提貨的違約金,並承擔出賣人實際支付的代為保管、保養的費用。

4.買受人逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向出賣人償付逾期付款的違約金。

5.買受人違反契約規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

6.受買人如錯填到貨地點或接貨或對出賣人提出錯誤異議,應承擔出賣人因此所受的損失。

第十一條 不可抗力

當事人雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通通不能履行或不能完全履行的理由,並應在_______天內提供證明,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十二條 契約爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:

1.提交________仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

第十三條 其他

按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

本契約自_____年__月__日起生效,契約履行期內,當事人雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份,雙方各執一份;契約副本一式______份,分送銀行(如經公證或鑑證,應送公證或鑑證機關)……等單位各留存一份。

買受人:________________(章) 出賣人(章)______________

法定代表人:______________ 法定代表人:______________

委託代理人:______________ 委託代理人:______________

地址:_________________ 地址:_________________

開戶銀行:_______________ 開戶銀行:_______________

帳號:_________________ 帳號:_________________

電話:_________________ 電話:_________________

郵編:_________________ 郵編:_________________

____年___月___日訂

精選買賣契約範文彙編 篇13

甲方: 乙方:

根據《中華人民共和國契約法》的有關規定。甲乙雙方在平等自願、誠實守信的原則,就砂石料的'供應達成如下協定,雙方共同遵守。

一、 工程名稱:省道217朱諸路萊州界至國道309段大修工程第一契約段

二、 砂石料名稱、規格及價格

1-2 cm碎石

0.5-1 cm碎石

0-0.3 cm碎石 1-1.5 cm碎石 0.3-0.5 cm碎石 砂 此價格固定不變,並均為含稅價格。

三、 質量要求

乙方所提供的砂石料必須符合技術規範要求,並按《公路工程質量檢驗評定標準 》JTGF/1-20xx進行檢驗。

四、 運輸方式、交貨地點及供料時間

1. 運輸方式:乙方負責組織自卸汽車運輸供料,並負責裝卸。

2. 交貨地點:乙方將砂石料運至甲方指定地點,甲方負責驗收。

3. 供料時間:具體時間以甲方通知為準。

五、 計量

砂石料由磅稱數量為準,並按每方1.45噸折方計算。

六、 結算方式與付款方式

結算方式:甲乙雙方根據送貨單定期對賬,甲方根據確認的送貨單進行結算。

付款方式:業主按工程進度支付工程款給甲方,乙方同意甲方在業主撥付工程款到位後三日內才按比例支付材料款。特別約定,以上付款因業主方撥款進度受政府部門財政撥款計畫的制約,如遇業主延期撥款,甲方付款予以延期,乙方對此沒有異議。

七、 違約責任

1. 甲乙雙方應嚴格按照本契約的約定履行義務。

2. 由於乙方所供砂石料質量不符合要求,而導致甲方返工或延誤工期,乙方應賠償甲方的實際損失;由於乙方原因砂石料規格不按照甲方指定規格送料、數量未按照甲方要求進場、未能及時按甲方要求時間送料沒有按甲方要求時間及時供應而造成甲方損失,每逾期一天由乙方按工程所需砂石總價款的1%賠付甲方,乙方逾期3天,甲方有權單方解除本契約。

3. 業主方工程款撥付後,由於甲方沒有按約定及時支付乙方材料款,每延後1天,需多支付乙方材料總價款的1%。

4. 因不可抗力,致使契約不能履行,免除承擔違約責任,但必須及時通知對方。

本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,契約有效期為24個月

精選買賣契約範文彙編 篇14

買受人(甲方):聯繫人:

出賣人(乙方):聯繫人:

一.甲方向乙方定購如下產品種類,型號,數量,單價,總計金額。

網路綜合布線材料清單及報價:

序號名稱規格程式品牌單位數量單價小計

18多4單輕鎧室外混合光纜中心管式62.5/125;9/125f-net米

214多10單輕鎧室外混合光纜層絞式62.5/125;9/125f-net米

36多輕鎧室外光纜中心管式62.5/125f-net米

合計(人民幣大寫)。:

金額性質:此價含增值稅

交貨時間:乙方在甲方見第一筆款電匯單後在天內到貨。

第一條綜合布線技術標準、;質量標準:按照產品原製造廠標準。相應中國信息產業部的光纜產品標準。損耗(db/km)1310nm*≤0.36*1550nm*≤*0.22拉力(n)3000

壓力(n/100mm)3000?彎曲半徑,20倍光纜直徑。工作溫度—30~+60.c

質量標準:按照產品原製造廠標準。技術參數符合國家標準。

第二條出賣人對質量負責的條件及期限:詳見產品清單,期限從貨到驗收合格之日起計算,(驗收日期:貨到兩日內)產品質量保障20年。

第三條包裝標準、包裝物的供應與回收:按標準包裝,不回收

第四條隨機的`必備品、配件、工具數量及供應辦法:產品檢驗數據報告,等

第五條合理損耗及計算方法:無

第六條標的物所有權自交付時起轉移,甲方開始使用視為驗收合格並交付給甲方,

第七條交(提)貨地點、方式:甲方所在地-或甲方指定國內城市地址,出賣人(乙方)發貨,運輸保險由乙方負責。

第八條運輸方式及到達站港和費用負擔:汽運,費用由出賣人(乙方)全部承擔。

第九條檢驗標準、方法、地點及期限:貨到兩日內甲方自行組織,甲方在貨到二天內應傳真產品驗收報告及數量給乙方.如未傳真,示為默認產品質量及數量合格.

第十條成套設備的安裝與調試:無

第十一條乙方保證所提供的光纜產品質量符合或優於技術規範,並做到優質服務。甲方同意按照契約技術規範接受產品並按照付款條件支付貨款。

第十二條結算方式時間及地點:

契約簽訂甲方即付總計契約金額的左右金額:計xx萬元。

其餘貨款:)在貨到後xx個月內付清。

1,雙方均應遵守上述條款,若未按上述條款執行將被視為違約。

2,契約生效後任何一方終止契約(不可抗力的外因除外),終止方按契約總金額的20%賠償給被終止方。

3,如產品不能滿足買受人預先要求的產品質量要求,出賣人應按買受人要求維修或換貨,在使用過程中如因產品質量問題給買受人造成損失的,由出賣人承擔相應責任,並按買受人要求採取補救措施直至合格。責任金額一般不超過總契約金額的30%。

4.如買受方末在契約約定時間內付款,則按契約應付餘款的每日千分之五違約金計算作出賠償,如出賣人末在契約期內按時交貨,則也按契約應交付貨物金額款的千分之五違約金計算作出賠償。

第十三條乙方保證所提供產品為f-net原廠正規產品,並保證按原廠產品保修條款進行質保。

第十四條解決契約糾紛的方式:協商解決,協商不成,由原告在所在地的人民法院提起訴訟。

第十五條契約自簽字並蓋章起生效,一式四份,雙方各執兩份,傳真與原件同時有效

第十六條其它約定事項:

第十七項:

買受人(甲方):(蓋章)出賣人(乙方):(蓋章)

訂貨單位:供貨單位:

單位地址:單位地址:

法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

委託代理人(簽字):委託代理人(簽字):

電話:電話:

傳真:傳真:

郵政編碼:郵政編碼:

精選買賣契約範文彙編 篇15

賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

第二條、上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。

第三條、付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。

第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

第六條、違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在內將乙方的已付款(不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起內應以乙方所付定金的'雙倍及已付款返還給乙方。

第七條、本契約主體

1、甲方是____________

2、乙方是____________

第八條、本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第九條、本契約一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,____市房地產交易中心一份、________公證處各一份。

第十條、本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第十二條、雙方約定的其他事項:

出賣方(甲方):_________________

購買方(乙方):__________________

電話:___________________

電話:___________________

日期:________年____月

精選買賣契約範文彙編 篇16

年 (徵求意見稿) 中國棉花協會制定 ,替代20xx年5月版本)

(20xx 月起生效

中國棉花協會

進口棉花買賣契約

契約編號: 日期: 買方: 賣方: 地址: 地址: 電話: 電話: 傳真: 傳真: 電子郵件:電子郵件:

代理(買方):代理(賣方): 地址: 地址: 電話: 電話: 傳真: 傳真: 電子郵件: 電子郵件:

本契約由買賣雙方訂立,根據本契約規定的條款,買方同意購買、賣方同意出售下述商品:

1 商品

產 地:

生產年度:

類 別: ?細絨棉?長絨棉

加工方式: ?鋸齒棉?皮輥棉

2 品質/規格

級別:? USDA通用棉花標準

? 憑小樣(小樣型號)

? 其它

長度: (英寸,毫米)

馬克隆值: NCL

斷裂比強度值: 最小值 GPT(克/特克斯)

3 重量

(1)淨重: (? 噸,? 磅), 其中:1噸=2204.6磅

(2)回潮率(最高為8.5%)

(3)溢短裝率: (默認值為3%)

4 價格

單價:(美分/磅 ),總價:(美元)

價格條件:

5 付款

?信用證 ? 憑單托收 ? 其它

6 裝運/交貨

7 品質、重量檢驗

貨物到目的地後由CIQ檢驗,其出具的品質檢驗證書和重量檢驗證書,作為買賣雙方結算和索賠的依據。

8條款適用

本契約適用《中國棉花協會進口棉一般條款》。

9 仲裁

凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,雙方同意提交:

?中國國際經濟貿易仲裁委員會[CIETAC];

? 國際棉花協會[ICA];

? 其它仲裁機構 ;

按照申請仲裁時該仲裁機構現行有效的.仲裁規則進行仲裁。 10 其它約定

買方簽字: 賣方簽字: 日 期: 日 期:

中國棉花協會

進口棉一般條款

(20xx年 月起生效)

1 定義

條款中,下列詞語的含義如下:

? CIQ:中國出入境檢驗檢疫機構。

? USDA:美國農業部。

? ICE:紐約洲際交易所。

? NCL:不允許超出控制界限。

? 通知:指採用電報、信函、傳真、電子郵件等方式告知對方。 ? P級:指以USDA通用標準為依據,位於上下相鄰品級之間的1/2級,即:SMP位於GM和SM級之間,MP位於SM和M之間,依次類推。

? 問題棉包:指霉變、水漬、油污和火燒的棉包;或者混有非棉物質、棉短絨、廢棉、危害性雜物的棉包;或者含有一定數量不同品級、不同長度或不同顏色類型棉花的棉包。 ? 到岸重量:指貨到目的地後,由CIQ檢驗確定的落地重量。 ? 溢短裝率:指發票重量與契約重量的差異部分占契約重量的百分率。

? 回潮率:指棉纖維中所含水份的重量,占其纖維完全乾燥時重量的百分比。

? 國際通用貨包:指根據國際標準化組織制定的ISO8115的規

精選買賣契約範文彙編 篇17

甲方:合肥市糖酒批發公司

乙方:安徽宣酒集團股份有限公司

根據《中華人民共和國契約法》有關規定,甲、乙雙方經平等協商一致,達成如下協定,在履行協定的過程中,甲、乙雙方應嚴格遵守,若有違約應按契約約定賠償對方由此導致的經濟損失。

一、經銷產品及區域

1.乙方授權甲方經銷乙方宣酒綿柔型白酒。

2.乙方授予甲方在合肥市銷售宣酒綿柔型白酒的唯一經銷商

二、甲方的.權利與義務

1、合肥市糖酒批發公司收到貨物後向安徽宣酒集團股份有限公司確認;

2、合肥市糖酒批發公司負責宣酒綿柔型白酒在合肥市的一切廣告宣傳費用,並需事先向安徽宣酒集團股份有限公司 提供廣告的圖案及文字說明,由安徽宣酒集團股份有限公司 審閱同意。

3、合肥市糖酒批發公司每季度向安徽宣酒集團股份有限公司提供一次有關當時市場情況和用戶意見的詳細報告,並應隨時向安徽宣酒集團股份有限公司提供其他類似商品的價格、銷售情況和廣告資料。

三、乙方的權利與義務

1、安徽宣酒集團股份有限公司以收到合肥市糖酒批發公司電傳代銷訂單為準發貨,運費由安徽宣酒集團股份有限公司支付,安徽宣酒集團股份有限公司發貨後應立即以電傳方式通知合肥市糖酒批發公司。

2、安徽宣酒集團股份有限公司 按裝運貨物所收到的發票累計總金額付給合肥市糖酒批發公司佣金,佣金結算按月計,佣金提取比例為發貨總金額的30%。

四、契約爭議的解決方式:

在履行協定過程中,如產生爭議,雙方應友好協商解決。若通過友好協商達不成協定,則提交X市仲裁委員會,根據該仲裁委員會仲裁程式進行仲裁,該委員會的決定是終局的,對雙方均具有約束力,仲裁費用,除另有規定外,由敗訴一方負擔。

五、其他約定事項:

1、合肥市糖酒批發公司不得向經銷地區以外的其他買主供應本協定所規定的商品,如有詢價,應當轉給安徽宣酒集團股份有限公司 辦理。

2、若有買主希望從安徽宣酒集團股份有限公司 直接訂購,合肥市糖酒批發公司經安徽宣酒集團股份有限公司 同意後可以供貨,但須將有關銷售確認書副本寄給安徽宣酒集團股份有限公司 ,並按所達成交易的發票金額給予合肥市糖酒批發公司5%的佣金。

3、若安徽宣酒集團股份有限公司 在一個月內未能向合肥市糖酒批發公司提供至少50%的訂貨,合肥市糖酒批發公司可不承擔本協定的義務。

六、代銷期限及延長協定:代銷協定經雙方簽字後生效,有效期為一年,從20xx年11月18日起至20xx年11月17日止,協定一式二份,甲、乙雙方各持一份。若一方希望延長協定,則須在本協定期滿前一個月書面通知另一方,經雙方協商據頂。

甲方:合肥市糖酒批發公司

乙方:安徽宣酒集團股份有限公司代表簽字:

王陽明 代表簽字:

20xx年10 月10 日20xx年10 月 10 日

精選買賣契約範文彙編 篇18

二手房比商品房價格低,受到很多人的青睞。但二手房同時也比商品房的問題多,買家在簽訂二手房買賣契約時一定要小心謹慎,避免陷入賣家設定好的陷阱里,購買不符合自己要求的二手房。那么買家在簽二手房買賣契約應注意什麼呢?

一、確認產權的可靠度

1、注意產權證上的房主是否與賣房人是同一個人;

2、搞清楚是成本價房還是標準價房或者是經濟適用住房;

3、產權證所確認的面積與實際面積是否有不符之處;

4、一定要驗看產權證的正本,而且到房管局查詢此產權證的真實性。

二、考察原單位是否允許轉賣

1、確認標準價購買的公房出讓時是否已經按成本價補足費用或者與原單位按比例分成;

2、大部分公房進行房改時原單位都保留優先回購權,因此要確認原單位是否同意出讓;

3、一般來說,軍產、院(醫院)產、校(學校)產的公房必須要原單位蓋章後才能出讓。

三、查看是否有私搭私建部分

1、是否有占用屋頂的平台、走廊的情況;或者屋內是否有搭建的小閣樓;

2、是否改動過房屋的內、外部結構,如將陽台改成臥室或廚房、將一間分隔成兩間;

3、陽台是不是房主自己封閉的,這牽涉到陽台面積應該怎么計算的問題。

四、確認房屋的準確面積

1、包括建築面積、使用面積和戶內的實際面積;

2、產權證上一般標明的是建築面積;

3、最保險的辦法是測量一下房屋內從一端牆角到另一端牆角的面積,即所謂地毯面積。

五、觀察房屋的內部結構

1、戶型是否合理,有沒有特別不適合居住的缺點;

2、管線是否太多或者走線不合理;

3、天花板是否有滲水的痕跡,牆壁是否有裂紋或者脫皮等明顯問題。

六、考核房屋的市政配套

1、打開水龍頭觀察水的質量、水壓;

2、打開電視看一看圖像是否清楚,能收視多少個台的節目;

3、確認房子的供電容量,避免出現夏天開不了空調的現象;

4、觀察戶內、外電線是否有老化的現象;

5、電話線的接通情況,是普通電話線還是ISDN電話線;

6、煤氣的接通情況,是否已經換用天然氣;

7、小區有無熱水供應,或者房屋本身是否帶有熱水器;

8、冬天暖氣的供應以及費用的收取,暖氣片數夠不夠,暖氣溫度夠不夠。

七、了解裝修的狀況

1、原房屋是否帶裝修,裝修水平和程度如何,是不是需要全部打掉;

2、了解住宅的內部結構圖,包括管線的走向、承重牆的.位置等,以便重新裝修。

八、查驗物業管理的水平

1、水、電、煤、暖的費用如何收取,是上門代收還是自己去繳,三表是否出戶;

2、觀察電梯的品牌、速度及管理方式,觀察公共樓道的整潔程度及布局;

3、小區是否封閉,保全水平怎樣,觀察一下保全人員的數量和責任心;

4、小區綠化工作如何,物業管理公司提供哪些服務。

九、了解以後居住的費用

1、水、電、煤、暖的價格;

2、物業管理費的收取標準;

3、車位的費用。

十、追溯舊房的歷史

1、哪一年蓋的,還有多長時間的土地使用期限;

2、哪些人住過,什麼背景,是何種用途;

3、是否發生過不好的事情,是否欠人錢或者發生過盜竊案;

4、是否欠物業管理公司的費用,以及水、電、煤、暖的費用。

十一、了解鄰居的組合

1、好鄰居會讓你生活愉快,選不同的時間在社區內看人來人往,通過衣首和生活規律判斷人的社會層次;

2、拜訪上、下、左、右鄰居,了解他們在此居住是否順心;

3、與居委會或者傳達室的值班人員聊天,了解情況。

十二、算計一下房價

1、自己通過對市場上公房的反覆比較判斷房屋的價值;

2、委託信得過的中介公司或者評估事務所進行評估;

3、銀行提供按揭時會做保值評估這個價格可以看成是房屋的最低保值價。

十三、看看能否做二手房按揭,二手房按揭的條件是:

1、年滿18歲,有城鎮戶口,本地、外地均可;

2、能提供穩定的收入支付本息的證明;

3、願意將所賣的房子作為抵押,或者能提供其它符合條件的抵押;

4、所購房屋產權所屬真實可靠;

5、支付有關手續費。

十四、請律師

1、二手房買賣的情況比商品房更為複雜,因此有律師提供建議參考更可靠;

2、公房上市的時間不長,能提供這一類服務的律師並不多,收費標準也無一定之規;

3、建議請一位儘可能熟悉業務的律師做全面顧問。

十五、找代理行

1、公房上市採取兩頭把關、中間放開的政策,中間的交易過程完全由代理行來操作;

2、代理行的二手房信息要比個人更全面,但是目前來看信息的準確程度還需要驗證;

3、在把你的業務交給代理行之前應該了解:代理行提供的服務有哪幾項?是否可以幫助申請二手房按揭?買賣過程中若發生了問題,代理行是否有義務、有能力負責賠償損失?代理行的服務收費標準是多少?是否能保證買到稱心的二手房?

十六、考察代理行是否可靠代理行應該提供兩證:

1、有效的當地工商局頒發的營業執照,當地房屋土地管理局頒發的中介代理行資質證書;

2、資質證書是行業管理部門頒發的,對保證代理行的可靠性更有作用。

十七、及時了解政策、程式、費用上的變化

1、公房上市還是一個新鮮事物,因此要做好心理準備,隨時了解政策的變化;

2、媒體的報導十分關注公房上市,要注意報紙的新訊息;

3、向律師及中介代理行諮詢;

4、最可靠的還是向有關房管部門諮詢,及時了解最新的信息。

十八、產權是否完整

1、確認產權的完整性,有沒有抵押(包括私下抵押)、共有人等等。要知道即使在法律十分完善的香港,也會出現這樣的糾紛;

2、只可相信自己的眼睛,一定要在過完戶以後才能將房款轉移到原戶主手上。

十九、小心房款和產權的交接

1、不要隨便相信對方的信譽,先交錢再過戶還是先過戶再交錢是一個重要問題;

2、可以考慮將房款押在一個雙方都信得過的單位,如律師樓或信譽較好的代理行處,等過戶完成後,再將房款轉入賣方的賬戶。

二十、保證產權順利過戶

1、必須要經當地房屋土地管理局辦理完產權才算完成過戶手續;有代理行、律師、公證的保證等等都不算是完成交易過程;

2、從買房的角度來說,一定是產權過完戶以後這套房才真正屬於你,在此之前,賣方隨時可以毀約。

精選買賣契約範文彙編 篇19

賣方(以下簡稱甲方):______________

買方(以下簡稱乙方):______________

根據《中華人民共和國契約法》的有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買標準寫字樓和使用配套場地達成如下協定,以資共同遵守。

一、基本情況:

1、乙方購買甲方坐落在_________市_______區(縣)_____________路_________弄(新村)___支弄_____________號________號寫字樓______層,寫字樓建築面積_____________平方米,並配套場地______________平方米,按房產證為準。

2、土地使用許可權為_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,實際年限按產權證。

3、寫字樓區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。

二、寫字樓價格及其它費用:

1、寫字樓價格每平方米人民幣______元(大寫),總價(含人民幣土地價格)人民幣______________元(大寫)。

2、土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。

3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元(大寫)。

三、付款方式、期限及交房期:

1、寫字樓總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元(大寫)。

(1)________年_____月____日前甲方把寫字樓通過有關部門驗收合格後交付乙方使用,同時乙方在收到甲方寫字樓後支付人民幣__________________萬元(大寫);

(2)其餘房款應在甲方辦妥相關產權交易後(以產權交易中心核發產權證之日為準)6日內一次性付清,在辦理中產生的契稅由乙方負責。

2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止契約,並要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按寫字樓和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地、房產二證,或將土地、寫字樓抵押給任何第三方,則售房契約無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,並按寫字樓和土地總價10%支付給乙方作為違約金。

四、其他規定:

1、甲方在辦理好產權證後再給乙方協助辦理產權過戶手續,在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業,但必須通知管理方,受讓或承租方企業可以以本寫字樓地址進行工商註冊。

3、寫字樓內土地屬批租,廠區內按現有的設施配套使用給乙方,未經有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。

4、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。

5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規定費用。

6、乙方使用的`用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規定交納。

7、本契約未盡事宜由雙方協商補充確定,與本契約具有同等法律效力。

8、甲方在完成售房的全過程後,則乙方有權支配和使用該寫字樓,甲方無權干涉。

9、本寫字樓的質量保修期為交付後一年內有效。

五、本契約主體及責任:

1、甲方:__________法定代表人:______________委託代理人:____________

2、乙方:__________法定代表人:_____________委託代理人:____________

(甲、乙雙方所系法定代表人,具有連帶及擔保責任)

六、本契約經雙方代表簽字或蓋章後生效,本契約一式四份,甲、乙雙方和執一份,房產管理局和公證處各執一份。

甲方:乙方:

代表(簽名蓋章):代表(簽名蓋章):

電話:電話:

精選買賣契約範文彙編 篇20

賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________

買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾 ____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。

第三條 付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付

首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人

民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在

繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支

付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款

人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。

第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

第六條 違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的.已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條 本契約主體

1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________,代表人是____________。

第八條 本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第九條 本契約一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。

第十條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第十二條 雙方約定的其他事項:

出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________

身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________

地 址:___________________ 地 址:____________________

郵 編:___________________ 郵 編:____________________

電 話:___________________ 電 話:____________________

代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方): _________________

身份證號碼: ___________________ 身份證號碼: ___________________

鑑證方:

鑑證機關:

地址:

郵編:

電話:

代表:

經 辦 人:

日期:年月日

鑑證日期:_______年____月____日

出賣人:______________以下簡稱甲方

買受人:______________以下簡稱乙方

根據國家有關房產的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 乙方購買甲方坐落在_______________市__________街__________巷_________號的房屋__________棟_______間,建築面積為______________平方米。

第二條 上述房產的交易價格:______________元。

第三條 付款時間與辦法

1.乙方應於________年______月_______日前向甲方付清房產款項(交款日期以匯款時間為準)。

2.乙方面交給甲方現金______________元;其餘______________元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。

第四條 甲方應於________年_______月________日前將交易的房產全部交付給乙方使用。

第五條 稅費分擔

1.甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易額____________%的交易費;承擔公證費、協定公證費。

2.乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額____________%的交易費,承擔房產交易中國家徵收的一切其他稅費。

第六條 違約責任

1.乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產款____________%的違約金。

2.甲方必須按期將房產交付乙方使用,否則,每逾期一天,應向乙方償付違約部分房產款______________%的違約金。

第七條 本契約主體

1.甲方是______________、______________、______________、______________,共__________人,委託代理人____________即甲方代表人。

2.乙方是______________單位,代表人是______________。

第八條 本契約經國家公證機關______________公證處公證。

第九條 本契約一式______________份,甲方產權人各一份,乙方一份,______________房產管理局、______________公證處各一份。

甲方:______________ 乙方:______________

代表:______________ 代表:______________

地址:______________ 地址:______________

聯繫電話____________ 聯繫電話:__________

______年____月____日

精選買賣契約範文彙編 篇21

契約編號___________________

(xx版)

賣 方(甲方)_______________________

買 方(乙方)_______________________

依照《中華人民共和國契約法》及其他有關法律法規的規定,經雙方協商一致,訂立本契約。

第一條 標的

種畜禽生產經營許可證編號:__________________,種禽名稱:________,品種:________,養殖地:_______,日齡:________ 。

第二條 數量、計量單位

數量:____________ ,計量單位:_____________ 。

第三條 質量標準

1.種用標準:___________________________________。

2.甲方應提供引種證明和由縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證。

3._____________________________________________ 。

第四條 對疫病的`控制要求

1.已在_______日齡注射______________________疫苗。

已在_______日齡注射______________________疫苗。

2._____________________________________________ 。

第五條 價款(人民幣,下同)

單價:_________ ,總金額(大寫):___________(小寫:___________)。

第六條 價款支付

按下列第__________項支付價款。

1.即時結清。

2.乙方應於種禽交付之日起_________日內付清。

3.契約簽訂後,乙方支付甲方定金_________元;種禽交付後_________日內付清價款,定金抵作價款或返還。

4.____________________________________________ 。

第七條 交貨時間、地點、方式

1.交貨時間:_________年________月________日。

2.交貨地點:_______________________________ 。

3.交貨方式:以下列第_______方式交貨。

(1)由甲方送貨到___________________________________ 。

(2)由乙方自行到________________________________提貨。

(3)其他:_______________________________________ 。

4.運費承擔:____________________________________ 。

第八條 驗收

1.以下列第________項方式驗收。

(1)交貨時在交貨地驗收:由乙方抽檢________%種禽,並開具驗收單據。種禽買賣契約範文節選!

(2)_________________________________________ 。

2.途損約定:________________________________ 。

3.__________________________________________ 。

第九條 提出異議的時間和方式

1.乙方在驗收中,如果發現種禽的品種、數量、質量、日齡不符合本契約約定的,應在________天內向甲方提出異議。

2.甲方在接到乙方異議後,應在_______天內負責處理。種禽買賣契約範文節選!

3.____________________________________________ 。

第十條 違約責任

1.甲方交付的種禽品種、日齡、質量不符合契約約定的,乙方有權要求甲方繼續履行,並承擔因此造成的損失。

2.甲方逾期交貨,按逾期交付種禽價款的每日_______%向乙方支付違約金;逾期超過_______天,致使乙方不能實現契約目的的,乙方可解除契約。

3.乙方未按契約約定期限支付價款的, 按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。

4.其他違約責任:_________________________________ 。

第十一條 其他約定事項 。

第十二條 契約爭議解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,或按下列第________種方式解決。

1.提交上海仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第十三條 本契約正本一式_______份,雙方各執______份。

甲 方________________________ 乙 方_________________________

住 所________________________ 住 所_________________________

法定代表人(負責人)______________ 法定代表人(負責人)_______________

委託代理人________________________ 委託代理人_________________________

銀行帳號__________________________ 銀行帳號___________________________

聯繫方式__________________________ 聯繫方式___________________________

簽約地點__________________________ 簽約地點___________________________

簽約時間__________________________ 簽約時間___________________________

精選買賣契約範文彙編 篇22

出賣人(基地):__________(以下簡稱甲方) 簽訂地點:___________

買受人(企業):__________(以下簡稱乙方) 簽訂時間:____年___月__日

甲、乙雙方本著平等自願,互惠互利的原則,按照常山胡柚“三聯三增”產銷協作機制建立產銷協作關係,以降低胡柚生產成本,提高胡柚品質,有利於企業組織生產,促進胡柚銷售,經雙方協商,特訂合作協定,具體條款如下:

一、掛聯基地基本情況:

掛聯基地名稱:_______________________________;

座落位置:___________________________________;

總面積:______畝;總株數______株;樹齡_______年;

二、掛聯基地應達到的要求:

1、栽培技術標準:甲方嚴格按照農業部門制定的《常山胡柚“三聯三增”掛聯生產技術規程》組織實施,並接受企業等技術人員的指導,出口基地的則外按照出口基地標準執行。

2、甲方在管理形式上,要逐步達到“五個統一”即:統一質量標準、統一技術指導、統一生產管理、統一供應農資、統一銷售產品,以確保產量和質量規格。

3、如無自然災害等不可抗力原因,______年掛聯基地產量應達到____公斤;二級果以上優質果率達_______%;其中特級果率達_______%。

三、掛聯雙方生產方面的權利與義務:

1、乙方幫助甲方制定全年生產管理與桔園改造計畫,為達到優質豐產示範的目標,根據基地實際情況雙方共同做好如下事項:

①對基地進行行基礎設施等方面建設主要有:__________________________

__________________________________________________________________。

②對基地進行技術改造方面主要有:___________________________

__________________________________________________________________。

⑨對基地配置生產工具方面主要有:_______________________________

____________________________________________________________________。

④其它有關措施:________________________________________________

_________________________________________________________________。

2、乙方有權制定自己的企業生產與收購標準,但標準不能低於農業部門所制定的生產技術標準與國家、地方標準,並要求甲方予以實施。

3、乙方指派專人對甲方每年不少於4次的`實地技術指導和培訓。

4、乙方積極為甲方提供物質、生產設備、基礎設施建設等方面的各項服務。

5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產,如有變化需提前向乙方提出。

6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優惠政策的補助權利,其補助要求按照縣有關檔案執行。

五、掛聯雙方的產品收購:

1、按照常山胡柚“三聯三增”協作機制,乙方對甲方掛聯基地範圍內達到要求的胡柚果品實行優質優價收購。掛聯基地胡柚收購數量最少為:______公斤。

2、乙方收購胡柚的標準及價格:要求果形扁圓或高扁圓,具有本品種固有特徵,包澤黃色或淺橙黃色,可溶性固形枷≥10.0。果面光潔,無潰瘍病,基本無影響果面美觀的未癒合的機械傷,特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%~10%),二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%。

其中:特級果(φ85mm∽

因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方,乙方同意在本協定簽訂後分三批給甲方報酬萬元整,第一批在第二批第三批

第六條除集資款外的費用承擔

本協定履行中,甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用,因辦理房屋產權而發生的各種法定稅、費由乙方承擔。

第七條、違約責任

1、協定履行中,甲方擅自終止協定,除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外,還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋(協定約定的房屋)應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。

2、協定簽訂後,乙方無故不履行協定,除有權取回其已交購房款外,無權要求甲方退還已收取的報酬。

第八條聲明及保證

鑒於本協定履行中,若由於甲方原因致生障礙,對乙方權益影響重大,甲方承諾其簽署本協定時,對此協定的簽署取得了其家庭所有成員的同意,甲方及其家庭成員保證:放棄所有不利於協定履行的主張和權利。

第九條協定的變更

本協定履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本協定的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為協定不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本協定,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第十條爭議的處理

本協定在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成,則依法向人民法院起訴。

第十一條補充與附屬檔案

本協定未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本協定的附屬檔案和補充協定均為本協定不可分割的組成部分,與本協定具有同等的法律效力。

第十二條協定的效力

1、本協定自雙方簽字之日生效

2、本協定一式四份,甲方、乙方各二份,具有同等法律效力。

3、本協定的附屬檔案和補充協定均為本協定不可分割的組成部分,與本協定具有同等的法律效力。

甲方(簽字):乙方(簽字):

簽訂地點:_________簽訂地點:_________

_________年____月____日_________年____月____日

公證人:(簽字):

簽訂地點:_________

_________年____月____日

精選買賣契約範文彙編 篇23

家具買賣契約屬於買賣關係的契約,在消費領域嚴格講屬於一般民事契約,其條款應符合《民法通則》、《契約法》和《消費者權益保護法》的有關規定。但其條款內容依託的是原《經濟契約法》,故在條款上必然存在一些差異。而使用該契約的主體主要是廣大消費者和各家具零售商,所以在契約的設計上應該以符合商業零售行業的交易習慣和消費者樂於接受為前提,而不應將其設計的過於煩瑣,不易使用。具體地講,契約的第一條規定:“家具名稱、商標、型號、數量、時間及金額”的內容不適合家具買賣行業特點和商業習慣,因為對於家具行業來講,國家尚未出台強制性標準,行業標準目前也是空白。消費者注重的是家具的款式和材質,而這兩項指標目前又沒有統一的型號規定,一旦造成質量糾紛,給調解、仲裁或審判在認定責任方面帶來一定的困難,客觀上講不利於經營者和消費者之間相互舉證。因此很多家具經營者呼籲在家具買賣契約示範文本條款中,用材質替換型號使之更合乎實際。因此,該條應當明確質量的'瑕疵擔保責任,即經營者應當依照法律規定或者契約約定交付合乎質量要求的標的物,關於質量可以另附質量保證書予以明示消費者。這樣規定的目的是經營者出賣的標的物質量上有瑕疵的,應當依法承擔違約責任,使消費者能夠自主合理選擇修理、更換、重做、退貨、減少價款或請求賠償損失乃至解除契約。

其次是示範文本第二條的保修包退條款,目前採用填空式方式。各家具經營者認為採用填空式的辦法設定,容易造成一旦出現家具質量糾紛,對消費者舉證不利的尷尬局面。因為在填寫這一條款時,多數家具經營者均採用對他們有利的方式填寫,而未選中的選項則認定為無效。作為消費者不可能對其中奧妙了解如此透徹,容易出現欺詐消費者的行為。而實際情況是《天津市家具行業實行三包的規定》等檔案均對此做出過明確規定,因此示範文本約定只要符合有關方面的規定即可,一旦產生糾紛,就可以有效地依據相關規定妥善做出處理。這樣即理順了關係,又方便了消費者。

另外,示範文本的第九條,解決糾紛的方式,實際上包含了五種方式,即和解、民間調解、行政調解、仲裁和民事訴訟。按照我國目前的《民法通則》規定,民事契約糾紛實際上只有三種解決途徑,即和解、仲裁(含調解職能)和民事訴訟(亦含調解職能),後兩種又屬於法定救濟範疇。而行政調解是依據有關行政法律、法規的規定進行的,消費者協會所做的民間調解也是依據《消費者權益保護法》之規定進行的。將上述四種辦法羅列到一起,顯然不太適宜。因為工商部門的行政調解和消費者協會的調解屬於行政救濟範疇,並不引起喪失仲裁權或司法救濟請求權滅失情形的發生,無論經營者和消費者是否選取向消費者協會申請調解或向有關行政主管部門申請調解解決糾紛,只要在法定訴訟時效期間內均不會喪失司法救濟請求權,這一程式不是法定的。而《仲裁法》第四條規定:“當事人採取仲裁方式解決糾紛,應當雙方自願,達成仲裁協定,一方申請仲裁的,仲裁委員會不予受理。”第五條規定:“當事人達成仲裁協定,一方向人民法院起訴的,人民法院不予受理,但仲裁協定無效的除外。”也就是說仲裁與訴訟兩者之間,採取哪種方式解決爭議有著因果關係,而且是契約爭議解決的法定程式。因此該條實際上將多種法律關係集為一條,從法理上講容易混淆法定程式和非法定程式的界限。從實際情況看,由於消費者不太了解有關法律程式規定,因此也容易造成丟失或自動放棄有關司法救濟請求權情況的發生。所以家具買賣契約示範文本條款應當符合零售商業交易習慣和消費特點,細化消費者和經營者對契約爭議解決的自主選擇權。

精選買賣契約範文彙編 篇24

出賣人 :________________村委會

買受人 :______________________

身份證號碼:_______________________

一、甲方自願將位於________市________區________街道________小區拆遷安置房________棟________室的房屋 以人民勵志文章幣________元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣___勵志文章_____元整需於________年____月____日前支付給甲方____________,餘款分期按月支付,每月人民幣為________元,需於____年____月至____年________月壹年內付清,每個月的支付期限為月底的最後一天。

二、乙方支付甲方契約保證定金___萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。

三、自甲乙雙方簽訂協定乙方交付首付款後年內甲方和村委會應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金勵志文章等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。

四、本契約簽訂後,甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。

五、本契約生效之日,甲方和村委會保證乙方享有居住權利和使用權並通電通水,甲方保證簽訂契約之前該房屋與任何個人和組織沒有債務和利益糾紛,本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》或《出租契約》;

六、違約責任

1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應勵志文章賠償乙方的損失,。

2、甲方應當於_______年___月___勵志文章日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣____元。

3、乙方全部或部分不履行本契約規定的付勵志文章款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日___%計算的違約金給甲方。逾期超過__個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的`__%作為甲方的損失賠償金。

4、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。

5、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。

6、自契約生效之日起________年內,產權證和土地證因為甲方的原因不能辦理,甲方應支付乙方違約金人民幣________元,甲方向乙方支付違約金後,土地證和產權證因為甲方的原因仍然不能辦理,每逾期天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。

7、如果因為本契約第五條的原因,造成乙方損失或不能居住的,甲方必須向乙方賠償損失和支付違約金,違約金人民幣為元,甲方支付乙方違約金後,侵權仍在繼續的,每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣________元。

七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。

八、本契約自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。

九、本契約一式____份,甲乙雙方見證人各執一份

甲方:________________乙方:________________見證人:______________

____年____月____日

精選買賣契約範文彙編 篇25

契約編號:__________

賣方:_____________簽訂地點:__________

買方:_____________簽訂時間:___年___月___日

第一條買賣標的物:

原材料

名稱

牌號

商標

規格

型號

生產廠家及產地

計量

單位

數量

單價

(元)

金額

(人民幣)

合計人民幣金額(大寫)

(註:空格如不夠用,可以另接)

第二條供貨時間及數量:____________________

第三條供(提)貨方式,地點及運費承擔:____________

第四條原材料的質量標準:___________________

質量標準可選擇以下標準:

(一)國家標準,行業標準,企業標準:______________

(二)封存的樣本商品:_____________________

(三)雙方商定的其他標準:___________________

標準的選擇,不得違背法律,法規等強制性規定。

第五條包裝方式,標準:____________________

第六條合理磅差,損耗及計算方法:_______________

第七條標的物所有權自______時起轉移至買方。但買方未支付全部價款(或__%價款)時標的.物所有權屬於出賣人。

第八條驗收標準,方法,地點及時間:______________

第九條契約履行期間內,執行政府定價或指導價的,價格調整時,按調整價執行。逾期供貨的,價格上調,按原價格執行;價格下調,按新價格執行。逾期提貨的或者逾期付款的,價格上調時,按新價格;價格下調時,按原價格執行。(註:在簽訂契約時視情況選擇適用)

第十條買方付款方式,付款時間:_______________

第十一條擔保方式:_____________________

可選擇下列方式擔保:

(一)保證人保證:_______

(二)抵押:__________

(三)質押:__________

(四)定金:__________

第十二條賣方需向買方提供的單證及時間:__________

第十三條違約責任:____________________

(一)逾期供貨的違約責任:______________

(二)逾期付款的違約責任:______________

(三)其他違約應承擔的責任:_____________

第十四條契約爭議的解決方式:本契約若在簽訂後或履行中發生爭議,應當協商解決,協商不成的,可按以下第種方式處理:

(一)提交_________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向________人民法院起訴。

第十五條本契約自_______起生效。

第十六條本契約正本一式___份,雙方各存___份,具有同等法律效力。

第十七條雙方約定的其他事項:_______________________________________________________________________________________________________________

第十八條本契約未作約定的事項,受《中華人民共和國契約法》和其他法律,法規的調整。

賣方

買方

鑒(公)證意見

鑒(公)證機關(章)

經辦人:

日期:

賣方單位(蓋章)

買方單位(蓋章)

地址

地址

法定代表人

法定代表人

委託代理人

委託代理人

電話

電話

傳真

傳真

開戶行及賬戶

開戶行及賬戶

日期

日期

精選買賣契約範文彙編 篇26

甲方:________________________

乙方:________________________

甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜,經洽商簽訂契約條款如下,以便共同遵守。

一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房___棟。建築面積為______平方米。其面積以《建築面積計算規則》為準。

二、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建築稅和公證費。

三、付款辦法

預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣_____元(其中10%為定金)。待房屋建築工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。

四、交房時間

甲方應於____年____月將驗收合格的`房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方交接房通知後的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委託甲方代管,並付甲方代管費________(按房價的萬分之一/日計取)。

六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個採暖期)。

七、違約責任

1.本契約生效後,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。

九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。

十、甲乙雙方如在執行本契約過程中發生爭執,應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時,應提交仲裁委員會進行仲裁。

十一、本契約一式九份,正本兩份,雙方各執一份;副本六份,雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。

十二、本契約經雙方簽字蓋章並公證後生效。本契約未盡事宜由雙方另行協商。

甲方:(蓋章)____________ 乙方:(蓋章)____________

法定代表人:______________ 法定代表人:______________

地址:____________________ 地址:____________________

電話:____________________ 電話:____________________

開戶銀行:________________ 開戶銀行:________________

賬號:____________________ 賬號:____________________

精選買賣契約範文彙編 篇27

甲方招標銷售處理本契約項下的廢舊物資,甲方確定乙方為中標人。現經甲、乙雙方協商,就甲方招標銷售處理的廢舊物資買賣達成如下協定,供雙方信守:

一、廢舊物資品名、數量、規格或型號及價格

1、品名:;2、數量:;3、規格:以現場堆放招標前乙方現場看貨為準(若招標前乙方未到現場看貨,責任由乙方自行承擔);

4、價格:(中標價)。

二、交提貨地點、方式、期限及費用承擔

交提貨地點為甲方現場堆放地,乙方自備運輸車輛到甲方現場堆放地提貨。拆除費、裝車費、運費等所有費用均由乙方自行承擔。乙方應在契約正式簽定之日起 日內提貨完畢(若遇節假日順延)。

三、結算方式及期限

款到提貨。按照招投標要求,乙方已交納了履約保證金 元,在提貨時若乙方無違約行為,履約保證金可抵扣乙方應交納的尾款。若有剩餘款,甲方應在3個工作日內給予退還。

四、違約責任

1、乙方應當按照在本契約約定的期限內提貨完畢。逾期不提貨的.,甲方可取消乙方中標資格並單方終止本契約,乙方已交納的履約保證金不予退還;逾期未提貨完畢的,從逾期之日起,按照每日元支付違約金,違約金從履約保證金直接扣除;經甲方催告後仍未按照逾期寬限期提貨完畢的,甲方可單方終止契約履行,乙方已交納的履約保證金不予退還。

2、乙方在撤除、裝運本契約項下的廢舊物資時,不得將不同類別物資故意摻混裝運,或以不正當手段在品種、規格(型號)、數量或計量上弄虛作假,損害甲方的合法權益。若甲方發現乙方有上述行為並經甲方查證,甲方可單方終止契約,乙方應向甲方支付其不合法侵占甲方物資價值的3~5倍的違約金或移送司法機關依法處理。

五、其它

1、本契約若發生爭議,經雙方協商無法解決,由三元區法院管轄。

2、本契約簽訂時間: 年 月 日 簽訂地點:三明市三元區

3、本契約一式肆份,雙方各持兩份。

甲方(蓋章) 乙方(簽章)

委託代理人: 委託代理人:

精選買賣契約範文彙編 篇28

轉讓方:

受讓方:

第一條 房屋的基本情況。

轉讓方房屋(以下簡稱“該房屋”)坐落於 ,位於 ,房屋結構為 全框架 ,建築面積 437.99 平方米(其中實際建築面積 308.42 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 129.57 平方米),房屋用途為 商 業 ;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一;

本契約簽訂之時,本房屋為期房,預計現房交付時間為 20xx 年 05 月 28 日,具體交房時間以房地產開發商交付時間為準。

第二條 房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為房地產產權登記機關的暫測面積。如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱“實際面積”)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的 ±3 %,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的 ±3 %時,甲乙雙方按每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積進行調整。

第三條 價 格。

按總建築面積計算,該房屋出售單價為人民幣 壹萬壹仟元整(¥11,000.00元)/㎡ ,總金額為人民幣 肆佰捌拾壹萬柒仟捌佰玖拾元整(¥4,817,890.00元)。

第四條 付款方式及付款期限。

1. 受讓方應於本契約簽訂之日起 3 日內向轉讓方支付 50% 的售房款,計人民幣 貳佰肆拾萬零捌仟玖佰肆拾伍元整(¥2,408,945.00元);

2. 受讓方於現房交付之日起 3 日內向轉讓方支付剩餘的 50% 的售房款,計人民幣 貳佰肆拾萬零捌仟玖佰肆拾伍元整(¥2,408,945.00元)。

第五條 受讓方逾期付款的違約責任。

受讓方如未按本契約第四條規定的時間付款,轉讓方對受讓方的逾期應付款有權追究違約罰金。自本契約規定的應付款限期之日第二天起至實際付款之日止,每天按總金額的 5% 計收罰金。逾期超過 20 天后,即視為受讓方不履行本契約。屆時,轉讓方有權追究受讓方的.違約責任。受讓方前期交納的購房款人民幣 貳佰肆拾萬零捌仟玖佰肆拾伍元整(¥2,408,945.00元)作為違約金不退。

第六條 關於產權登記的約定。

在受讓方實際接收該房屋之日起,轉讓方應協助受讓方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因轉讓方的過失造成受讓方不能取得房地產權屬證書,受讓方有權提出退房。

第七條 轉讓方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,其他債務、稅項及租金等由轉讓方在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由轉讓方承擔全部責任。

第八條 因本房屋所有權轉移所發生的契稅及相關稅費由受讓方向國家交納。

第九條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十一條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由昆明市仲裁委員會仲裁或直接向當地人民法院提請訴訟。

第十二條 本契約自經甲、乙雙方簽字(章)之日起生效。

第十三條 本契約連同附表共 貳 頁,一式 肆 份,甲、乙雙方各執 貳 份,均具有同等效力。

轉讓方(簽章):

受讓方(簽章):

年 月 日

精選買賣契約範文彙編 篇29

原告周,男,漢族,住上海市閘北區。

委託代理人岑,上海市律師事務所律師。

委託代理人徐,上海市律師事務所律師。

被告黃,女,漢族,住上海市浦東新區。

被告樓,女,漢族,住上海市浦東新區。

原告周訴被告黃、樓買賣契約糾紛一案,本院受理後,依法適用簡易程式,公開開庭進行了審理。原告周委託代理人徐到庭參加訴訟,被告黃、樓經本院依法傳喚,未到庭應訴。本案現已審理終結。

原告周訴稱,被告黃與案外人樓系夫妻關係,被告樓系黃與樓之女。20xx年3月,樓向原告購買電梯配件,契約總價款人民幣275,000元。原告依約向樓交付貨物後,樓陸續支付貨款147,500元。20xx年12月20日,樓出具欠條一張,確認欠原告127,500元貨款未付。20xx年11月2日,樓死亡。現認為,該筆欠款發生在樓與被告黃夫妻關係存續期間,且其生意收益用於家庭生活,故該筆欠款系夫妻共同債務,被告黃應予歸還;被告樓系樓法定繼承人,應在所繼承的遺產範圍內支付欠款。故向法院起訴,要求判令:被告黃支付原告貨款127,500元;被告樓在繼承樓遺產範圍內承擔還款責任;本案訴訟費由被告承擔。 被告黃、樓未到庭應訴,亦未書面答辯。

經審理查明,被告黃與案外人樓系夫妻關係,被告樓系雙方婚生女兒。20xx年12月20日,樓向原告出具欠條一張,稱:欠周xx127,500元,註:其餘貨款已清。20xx年11月2日,樓報死亡。20xx年2月23日,原告起訴來院,要求判如所請。

以上事實,有原告提供的'欠條、戶籍信息等證據及原告當庭陳述,在案佐證。

本院認為,樓欠原告貨款的事實,有原告提供的樓出具的相關欠條為憑,原告與樓之間的債權債務關係,依法可以確認。欠款日期發生在樓與黃婚姻關係存續期間,欠款數額為127,500元。在無證據證明原告與樓明確約定本案所涉欠款為樓xx個人債務,也無證據證明樓與黃夫妻關係存續期間實行財產分別制,並為原告所明知的情況下,原告主張此筆產生於樓與黃夫妻關係存續期間的欠款為樓與黃夫妻共同債務,合法有據,原告據此要求黃支付欠款,合理合法,應予支持。被告樓作為樓法定繼承人,遺產繼承應當清償被繼承人應當承擔的債務。被告黃、樓經本院依法傳喚,未到庭應訴,視為其放棄應訴、抗辯的權利,由此產生的法律後果由其自行承擔。依照《中華人民共和國繼承法》第三十三條、《最高人民法院關於適用若干問題的解釋(二)》第二十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定,判決如下:

一、被告黃應於本判決生效之日起三十日內支付原告周欠款人民幣127,500元;

二、被告樓在繼承樓遺產範圍內承擔付款責任。

負有金錢給付義務的當事人如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費人民幣2,850元,減半收取1,425元,由被告黃承擔。

如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交抗訴狀,並按對方當事人的人數提出副本,抗訴於上海市第一中級人民法院。

審 判 員 谷麗雲

精選買賣契約範文彙編 篇30

契約編號:________________

買方:________________

簽訂地點:________________

賣方 簽訂時間:__月__ 日

提示:本契約適用於化肥(農藥)生產商與銷售商之間,或經銷商與種植戶之間進行的大額交易。

根據《中華人民共和國契約法》及相關法規的規定,為明確雙方的.權利義務,經雙方協商一致,簽訂本契約。

一、 標的、數量、價款及交(提)貨時間

品種名稱商標或品牌規格生產廠家(產地)計量單位數量(噸)有效成份(含量)單價(元/噸)金額(元)

合計人民幣金額(大寫): 萬 仟 佰 拾 元 角 分

二、 質量標準:□國家標準 □行業標準 □企業標準

三、賣方應出示的相關證件:《營業執照》複印件、《肥料(農藥)登記證》複印件、《生產許可證》或批准檔案複印件、《代理銷售授權書》複印件、《備案登記號》、《經營許可證》複印件。

四、交(提)貨時間、地點:交(提)貨時間為__ 年__ 月 __日,交貨地點為________

五、發運方式、運費負擔:用 ____運輸,運費由____ 方負擔。

六、付款方式及期限:買方應在 __年 月__ 日前以 ((匯款或匯票、現金)向賣方支付(□定金/□預付款) 元,剩餘價款應在 __年__ 月__ 日前付清。

七、 驗收:買方應在賣方交貨後 日內進行驗收。產品包裝和標籤內容應符合產品標準和國家有關規定。

八、違約責任:

1、化肥(農藥)經驗收不符合第一條或第七條要求的,買方有權要求補足、換貨或退貨。

2、化肥(農藥)不符合第二條質量標準的,買方有權要求退貨,並要求賣方賠償損失。

3、一方遲延交貨或遲延支付價款的,應每日按照遲延部分價款 %的標準向對方支付違約金。

九、契約爭議的解決方式:

本契約在履行中發生糾紛,由當事人協商解決;協商不成的, 按下列第 條方式解決:

1、提交 仲裁委員會仲裁:

2、依法向人民法院起訴。

十、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。

十一、其他約定:

本契約一式二份,雙方各執一份;契約副本一份,送 備案。

買方:(簽章)________________ 賣方:(簽章)____________________

法定代表人:____________________ 法定代表人:____________________

委託代理人:____________________ 委託代理人:____________________

住所:____________________ 住所:____________________

郵政編碼 :____________________ 郵政編碼:____________________

電話:____________________ 電話:____________________

開戶行:____________________ 開戶行:____________________

帳號:____________________ 帳號:____________________