買賣契約模板(通用契約)

買賣契約模板(通用契約) 篇1

契約編號:_____________

工程名稱:________________________

買方(甲方):____________________

賣方(乙方):_____________________

依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的規定,甲乙雙方在自願、平等、公平、誠實信用的基礎上,就預拌混凝土買賣事宜協商訂立本契約。

第一條 工程概況

1.建設單位:______________________

2.施工單位:______________________

3.工程名稱:______________________

4.工程地點:______________________

5.運距:__________________________

第二條 混凝土的計畫數量、結算單價、供貨時間、澆築泵送方式、澆築工程部位、技術質量要求等內容,詳見契約附屬檔案。

第三條 供貨數量及質量的驗收確認

1.甲乙雙方共同依據國家、本市的相關技術標準及契約約定對乙方供貨到施工現場的混凝土數量、質量及澆築時間等內容進行驗收,並簽字確認。

2.乙方供貨到施工現場的混凝土如與發貨單載明的數量有差異時,甲方應即時通知乙方核實;雙方以書面形式提出真實數量確認結果作為價款結算依據。

3.乙方供貨到施工現場的混凝土經甲方表觀檢驗如有質量異常現象的,甲方應即時通知乙方進行核實,經核實後甲方有權作退貨處理,由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

4.甲方對澆築到工程部位的混凝土發現有質量異常現象的,應在24小時內書面通知乙方進行核實;如有爭議,雙方應會同工程監理、建設行政主管部門共同確認責任,並提出書面責任處理意見。屬於甲方澆築不及時或振搗、養護不當原因,責任由甲方承擔;屬於產品質量責任的,由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

5.乙方供貨到施工現場的混凝土,甲方應及時組織安排澆築到工程施工部位。因甲方責任致使運到施工現場的混凝土停留時間過長造成坍落度損失或產品失效報廢的,甲方應承擔由此給乙方造成的損失。

第四條 價款結算及支付

1.甲乙雙方應在乙方對每一工程澆築部位履行完畢供貨義務之日起45日內辦理完畢價款結算確認手續。

2.甲乙雙方約定,對用於工程結構部分的混凝土採用下列第_______種方式辦理價款結算確認手續。

(1)依據契約約定的單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發貨單載明的數量為準辦理價款結算。

(2)依據契約約定的單價和工程澆築部位施工圖預算量(含損耗)辦理價款結算,計算施工圖預算量執行《北京市建設工程預算定額》。在供貨前甲方應向乙方及時提供一套完整的澆築部位施工圖紙及相應工程變更洽商。甲方未按契約約定提供圖紙,致使雙方就乙方所供混凝土的數量發生爭議時,或甲方逾期不與乙方辦理結算確認手續的,雙方應按第(1)種方式結算。

3.對混凝土砂漿、基礎樁、墊層、防水保護層、施工現場路面、臨設部分等用於非工程結構部位的混凝土均以契約約定的'單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發貨單載明的數量為準結算。

4.價款支付期限:

本契約項下的工程因非乙方原因中途停工,導致甲方停止使用乙方的混凝土時,甲方應自停工之日起3個月內付清未結價款。

5.甲方未按本契約約定期限給付價款,乙方可在提前5日書面通知甲方後暫停供應混凝土。

第五條 雙方義務

1.甲方義務

(1)根據工程進度需要,應提前24小時以書面傳真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的標號、數量及工程澆築部位、混凝土澆築方式,並對技術質量要求進行交底,以保證乙方有足夠的供貨準備時間。

(2)應保證現場場地平整、堅實、暢通,有足夠的調車場地及泵車的安全作業環境,並應安排專人負責調度指揮,保證乙方車輛及人員進出現場的安全,以及車輛駛出現場達到環保要求。

水泥品種

外加劑品種

結算單價(元/m3)

混凝土單價(含運費)

汽車泵泵費

地泵泵費

外加劑費

冬施期冬施費

合計

甲方:(蓋章)_____________ 乙方:(蓋章)_____________

委託代理人(簽字):_______ 委託代理人(簽字):_______

簽訂日期:_____年___月___日

契約編號:_________________

附屬檔案編號:_________________

北京市工商行政管理局

北京市建設委員會 制定

XX年一月

買賣契約模板(通用契約) 篇2

賣 方: 甲 方

買 方: 乙 方

經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:

一、 甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣(大寫) 。

1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)

房屋座落:

幢 號 室 號 建築結構 總層數 建築面積(平方) 用 途

2、該房屋的所有權證號為: ;國有土地使用權證號為: 。

3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓( )、劃撥( )本契約一經簽訂,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣( ¥ )元, 大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整,乙方在

年 月 日前分 次付清,付款方式: 。

乙方支付房款具體約定為:

1、於 前,支付甲方房款 ;

2、於 前,支付甲方房款 ;

三、甲方於 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。

四、甲方應就該房屋的'所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。

五、甲方將戶口於 年 月 日前從該房屋遷出。

六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起 日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之 的違約金。

八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由 方承擔,營業稅由 方承擔,印花稅由 方承擔,個人所得稅由 方承擔,向房產交易部門交納的手續費由 方承擔。其它稅費約定情況: 。

九、本契約在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

十、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

十一、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。

十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為。

甲方【簽章】: 乙方【簽章】:

委託代理人: 委託代理人:

地 址: 地 址:

聯繫電話: 聯繫電話:

年 月 日

買賣契約模板(通用契約) 篇3

供方:(以下簡稱供方) 需方:(以下簡稱需方) 簽訂地點:

簽訂日期:年月日

一、產品名稱、規格、數量、單價

產品名稱:

規格:

單價:

數量:

貨款金額(大寫)

二、質量要求交售日期

(1)交售日期:自契約生效之日起, 天內發貨為準。

(2)供需雙方的任何一方如要求提前或延期交貨,均事先書面通知對方,達成協定後按協定執行。

三、交(提)貨方式、驗收和貨款結算辦法

(一)供方採用汽車運輸的方式,按需方指定的到站發運,然後將提貨單寄給需方所在的單位。

(二)供方負責發貨及汽車的運輸費用。

(三)需方必須在貨到五日內進行質量驗收,並將驗收的質量結果在驗收後三日內發傳真給供方。如需方不在本條規定時間內驗收,視為需方對本次交付貨物質量無異議。 (四)契約簽訂生效當日,需方必須預付5%的定金。

(五)需方收到貨進行質量驗收後,必須在自到貨之日起 天內將貨款匯入至供方的指定帳戶上。

五、供方的違約責任

(一)供方在交產品時, 未達到行業標準或雙方約定的交付貨物質量標準,需方有權拒收並退貨或協商解決。

(二)供方如不按契約規定的期限發貨或交貨,每天按契約價的.萬分之五支付賠償金。

六、需方的違約責任

(一)需方在契約執行中無正當理由退貨的,供方不返還定金。

(二)需方未按契約規定期限付款的,需方每天按契約價款的5%支付滯納金。 (三)需方在契約規定的驗收期限內,未進行驗收或驗收後未在規定期限內提出異議的,視為默認本批次產品質量符合契約規定。

七、其他未盡事宜由雙方協商或以補充協定方式約定。八、執行本契約發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院訴訟解決。本契約正本一式兩份,供需雙方各執一份。

供方:(章)需方:(章)

法定代表(簽字):法定代表(簽字):

開戶銀行:

帳號:

電話:電話:

買賣契約模板(通用契約) 篇4

出賣人:*公司 (甲方) 契約編號:

買受人:*公司 (乙方) 簽訂地點: 太原

一:標的物 簽訂時間:2 0 1 2 年 1 月 4 日

產品名稱品種或者規格生產廠家計量 單位數量價款 單價(元/袋)總價(元)

合計人民幣金額(大寫):捌萬捌仟貳佰元整

二、 質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限:質量符合國家食品衛生標準,必須是20xx年12月以後生產的新產品。

三、 包裝標準、包裝物的提供:饅頭5公斤紙盒包裝。

四、 交貨日期及交貨地點:乙方指定地點。

五、 損耗物品數量或缺損部分由甲方10日內補齊。

六、 運輸方式及到站(港)和費用負擔:運輸費用由甲方負擔。

七、 驗收標準、方法、地點及期限: 到貨後由乙方進行抽樣檢查,檢驗標準達到契約約定單項物品質量要求,檢驗費和用品損失由甲方負責並與樣品相符。

八、 結算方式:甲方拿到乙方提供的提貨小票,太原以外地區貨到驗收合格後,無質量問題及不良反映,甲方10日內付清全款,甲方向乙方開具正規發票。

九、 違約責任:甲方逾期交貨,每逾期一日應向買方支付總貨款的5%的`違約金。

十、 契約爭議的解決方式:本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 二 種方式解決;(只能選擇一種)

1、提交————————仲裁委員會仲裁;

2、依法向太原大同臨汾鐵路運輸法院起訴。

十一 、本契約自 簽訂之日 起生效。

十二、其他約定事項:

出 賣 人

出賣人(章): 營業執照號碼:

住所:

法定代表人: 委託代理人

電話: 傳真:

開戶銀行:

帳號:

稅號: 郵政編碼:買 受 人

買受人(章): 營業執照號碼:

住所:

法定代表人: 委託代理人

電話: 傳真:

開戶銀行:

帳號:

稅號: 郵政編碼:

買賣契約模板(通用契約) 篇5

賣方(下稱甲方):

買方(下稱乙方):

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定,甲、乙雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本契約,共同信守。

第一條 甲方所有房屋,座落於 村( ) 棟 房,為___結構,建築

面積 平方米,用地面積__平方米。 還建房的資料附後.

第二條 經甲、乙雙方協商一致,上述房屋買賣成交價格為人民幣萬元,(大寫) 萬元。

第三條 房款支付時間及條件.

1、本契約簽訂之後到村委會辦理還建房從甲方更名到乙方的手續後,乙方應付人民幣(大寫)元.

2、房屋交接之日,乙方再支付甲方人民幣款人民幣(大寫)萬元.

3、在辦理完轉移過戶手續將上述房屋物權登記在乙方名下時, 乙方再支付甲方人民幣款人民幣(大寫)元.

第四條 甲方應在201 年 月日,將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權屬清楚,如甲方有設定抵押、按揭等行為應書面告知乙方,並自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時,由甲方承擔全部責任。

第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除契約的,甲方每逾期一日,按照全部房款的__%向乙方支付違約金;乙方解除契約的,甲方應退還乙方所付房款,並按全部房款的___%向乙方支付違約金。

第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方,視為不履行契約,甲方不解除契約的,由乙方按全部房款的__%向甲方支付違約金。

第七條甲方按乙方的要求,在政策或法律允許時,將房屋過戶或物權登記到乙方或乙方指定的任何第三方名下,攜帶“房屋所有權證”和“土地使用權證”或相關還建房權利資料到相關部門辦理房地產轉移過戶或物權登記手續。辦理轉移過戶手續或物權登記手續應繳納的有關稅費,按國家、省、市政策規定由甲、乙雙方各自承擔。辦理過戶的《武漢市存量房買賣契約》或其它法律協定,僅用於備案,不能變更或替代本協定書。

第八條 因不可抗力造成違約的,甲、乙雙方友好協商解決。

第九條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行商議,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

第十條 特別約定:

1、結算與清理條款:在政策或法律允許時,甲方按乙方的要求,自願無償協助辦理上述房產所有權及土地使用權過戶辦理物權登記手續。如因政策或法規原因,本契約無效,乙方免費使用房屋至實際騰退之日,甲方應歸還乙方購房款外,並從購房之日至本契約確定無效之日或騰退房屋之日,房屋市場價值增值部份或房屋投資款(選擇價高者),由甲方賠償給乙方。

2、如甲方拒不辦理過戶手續,甲方要求乙方騰退房屋或因甲方或第三方的原因乙方不能正常使用房屋的,除歸還購房款外,乙方免費使用房屋至實際騰退之日,並從購房之日至拒不辦理過戶辦理物權登記之日或房屋實際騰退之日,房屋市場價值增值部份或房屋投資款(選擇價高者,不低於購房款的'兩倍 萬元人民幣)的兩倍,由甲方賠償給乙方,在此前提下,本協定解除。

3、如因產權登記在或還建房權利來源於甲方名下的原因,造成乙方經濟損失,由甲方承擔一切責任.甲方應賠償乙方直接損失、間接損失和可期待利益(包括但不限於聘請律師代理費)。

4、甲方承諾保證乙方享有其它住戶及還建戶擁有的一切同等權利.

第十一條 本契約履行如發生爭議,由甲、乙雙方友好協商解決,協商不成時,向武漢仲裁委員會申請仲裁。

第十二條 本契約一式四份,雙方各持一份。本契約一式 份(原件),每份頁,自甲、乙雙方簽字並蓋章後生效(自然人每頁簽字),甲方持 份,乙方持份。。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

第十三條 附屬檔案:

1、甲方夫妻身份證複印件、結婚證複印件(雙方分別簽字證明真實性,僅用於履行本協定使用)。乙方身份證複印件.

2、甲方房產證和土地證原件及複印件。還建房的資料附後.

甲方:(簽字蓋章)

乙方:(簽字蓋章)

買賣契約模板(通用契約) 篇6

買方(甲方):地址:

法定代表人:

電話/傳真:

賣方(乙方):

地址:

法定代表人:

電話/傳真:

根據《中華人民共和國契約法》等相關法律、法規,甲乙雙方經過友好協商,就甲方採購事宜,達成如下協定,以咨共同信守:

第一條產品型號、數量、契約價格、金額

序號規格型號數量(套)單價(元)金額(元)

合計金額(元)(大寫:元整)

第二條品質標準保證

(一)商品的質量技術標準按國家法律法規規定的《國家行業質量標準》標準要求的技術標準執行。

(二)如因乙方商品質量原因,導致甲方損失,乙方應提供“三包服務”(包退、保修、包換),並賠償甲方因此造成的其他損失。

第三條交付及驗收

(一)交付地點:甲方指定地點,貨運過程中的風險以及發生的費用由乙方承擔。

(二)交付時間:乙方應在契約簽訂後日內交貨。

(三)乙方貨物發出後應立即通知甲方驗收和收貨。

(四)乙方負責商品的運輸工作,負責提供商品的使用說明等相關資料,並承擔由此產生的全部費用。

(五)驗收時間:甲方必須於乙方提出驗收申請後個工作日內組織驗收。甲方驗收合格後應當出具驗收報告。

(六)驗收標準:

1、單證齊全:應有產品合格證(或質量證明)、使用說明、保修證明、發票和其它應具有的單證;

2、質量符合國家法律法規規定的標準要求,如甲方提出特殊質量要求,應滿足甲方之要求。

第四條包裝

乙方應當採用最適合的方式進行包裝。

第五條貨款結算

(一)結算依據:本《買賣契約》和乙方提供的合格的銷售發票;

(二)結算方式:銀行轉賬;

(三)乙方賬號:

戶名:

開戶行:

(四)結算期限:甲方驗收合格且出具驗收報告後30日內。

第六條額外費用:(無)

第七條違約責任:

(一)乙方的違約責任:

1、乙方不能交貨的,甲方不向乙方付款,並且乙方應向甲方償付相當於不能交貨部分貨款的10%作為違約金;

2、乙方所交貨物品種、數量、規格、質量不符合國家法律法規和契約約定的',由乙方負責包修、包換或退貨,並承擔甲乙雙方由此而增加支出的實際費用;

3、乙方逾期交貨的,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付每日千分之五的違約金,並承擔甲方因此所受的損失費用。如延期交貨造成甲方重大損失或影響較大或經甲方提示後日內仍未交貨的,甲方有權終止契約,並要求乙方承擔相應的損失。

4、乙方因包裝不善造成貨物毀損的,由乙方負責賠償損失。

5、乙方所送數量與甲方所要求數量不符且未提前告知的,經甲方提示後依然出現差錯的,甲方有權終止契約,並要求乙方承擔相應的損失。

(二)甲方的違約責任:

1、貨品驗收合格後,甲方逾期付款的,應根據未付款數額按照每日千分之五的比例向乙方償付逾期付款的違約金;

2、乙方按期如約送貨至甲方指定地點,甲方違反契約約定無正當理由拒絕接收貨物的,應當承擔由此對乙方造成的損失。

第八條不可抗力

甲乙雙方任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明後,允許延期履行、部分履行或不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第九條爭議的解決;

(一)因貨物的質量問題發生爭議,由法律及有關規章規定的技術單位進行質量鑑定,雙方無條件服從該鑑定的結論;

(二)若執行本契約發生糾紛,契約雙方應通過友好協商解決因解釋、執行本契約所發生的和本契約有關的一切爭議;如果經協商不能達成協定,任一方有權想甲方所在地的人民法院提起訴訟。

在爭議解決期間,除了必須在訴訟過程中進行解決的那部分問題外,契約其餘部分應繼續履行。

第十條其它約定事項

(一)一方當事人未經另一方書面同意,不得將其在契約項下的權利和義務全部或部分轉讓給第三人。

(二)本契約經雙方法定代表人(負責人)或授權代表簽字並加蓋單位公章後生效。本契約一式份,甲乙雙方各執份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

授權代表蓋字:授權代表蓋字:

X年XX月XX日X年XX月XX日

買賣契約模板(通用契約) 篇7

甲方(購貨方):昆明沙享商貿有限公司

乙方(銷貨方):深圳市華爾多進出口有限公司

甲乙雙方在平等互利的基礎上,經過友好協商,就甲方委託乙方生產工程機械配件,訂立此契約,以資共同遵守。

一、產品項目、數量、單價及金額:

二、產品總金額:人民幣:116850(壹拾壹萬陸仟捌佰伍拾元整)。

三、購銷條款:

(1) 乙方生產的貨品必須標註甲方指定的貨品材質、硬度、規格、顏色等必須

嚴格按照乙方提供的樣品進行加工製造,貨品外表必須平整光滑無毛刺,材質成分必須均勻無色差、無裂紋、無傷痕等。

(2) 乙方不得把標有相同或近似以上商標的任何產品出售給其他人或私自進

行銷售。否則,由此所造成甲方的`全部經濟損失由乙方負責賠償予甲方。 (3) 雙方本次經濟合作事務及以後此類合作均屬甲方的商業機密,乙方不得向

任何公司或個人透露本契約內容和雙方合作的相關事務。否則,乙方須賠償甲方由此而產生的全部經濟損失。 (4) 乙方作出質量保證,若產品在正常使用情況下,六個月內出現任何質量問

題,乙方應予以換貨或退貨,若退貨則貨款須按退貨數量全額退還甲方。 (5) 乙方若在契約簽訂並收到甲方定金後45天內不能交付全部貨品,乙方必

須全額退還定金並且交付違約金人民幣(RMB元)予甲方。

(7) 若乙方按時按質按量為甲方生產產品,而甲方不按時提貨,甲方已付的定

金(人民幣貳萬圓整)則作為違約金賠償予乙方。

五、交貨期:乙方在契約簽訂後五天內交付全數貨品予甲方。

四、付款方式:

(1) 契約簽定時,甲方先付定金人民幣:叄萬元(RMB元)予乙方。

(2) 甲方在全部貨品交貨後一周內支付人民幣:捌萬陸仟捌佰伍拾元整(RMB

元)予乙方。

六、若本契約有未盡事宜,雙方可進一步協商並簽定補充契約。

七、有關本契約的任何爭議,甲乙雙方應通過友好協商解決;若協商無法解決,

雙方同意由上海市仲裁委員會仲裁。

八、本契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效執

行。

甲方:乙方:

簽訂日期: 年 月 日

買賣契約模板(通用契約) 篇8

二手房買賣契約簽訂前應注意事項

在簽訂二手房買賣契約前,購房者需要對售房者有較為全面的了解:

第一,查看產權所有人的身份證件房屋產權證上的產權所有人是一位還是幾位共有?如果是幾位共有,則共有人是否全部同意?出售房產時,房屋的產權共有人一定要全部同意。

在簽訂房產買賣契約時,也要全部到場。如有特殊情況不能到場,需出具經過公證的委託書及代理人身份證件,由委託代理人替其簽章。

第二,購房者要對即將進行交易的房產進行必要的了解。

這主要包括售房提供的房屋產權證是否屬實房產面積多大該房產用途是什麼是辦公還是居住,或是其他該房產有沒有被司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或以其他形式限制房地產權利該房產是否已設定抵押?

根據《中華人民共和國擔保法》的規定:抵押期間,抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的,應當通知抵押權人並告知受讓人轉讓物已經抵押的情況抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的,轉讓行為無效。

在這裡,如果該房產已設定抵押,那么抵押方即為售房者,抵押權人就是售房者將該房產抵押的第三方即某人、某公司或某銀行受讓人就是購房者。

這個規定的意思也就是售房者已將該房產抵押給第三方,在轉讓該房產時,並未通知第三方或未告知購房者此房已設定抵押,那么轉讓行為無效。只有在抵押登記註銷或抵押權人同意的情況下,此房產方可進行買賣。

第三,還要注意該房產是否已設定租賃?如果該房產已經出租,則需要售房者提供該房產的承租方出具的在同等條件下放棄優先購買權的聲明。同時購房者還要查詢售房者與該房產的.承租方所簽訂的租賃契約是否登記備案?

二手房買賣契約範本

甲方(出賣人):________________ 電話:_______________________

地址:_______________________ 身份證號:___________________

乙方(買受人):________________ 電話:_______________________

地址:_______________________ 身份證號:___________________

根據《契約法》、《房地產管理法》和有關規定,甲、乙雙方在丙方的中介促成下和平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:

第一條 房屋的基本情況

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________位於第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建築面積_________平方米,房屋用途為_________該房屋內部附著設施為_________________________(房屋所有權證號為_________。

第二條 土地使用權性質

該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。但未辦理分戶土地證。如該房屋確需辦理土地轉讓使用手續,甲方需提供協助並按國家政策執行。

第三條 價格

按計算,該房屋售價為_________元整。

第四條 付款方式

乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。

第五條 交付期限

甲方應於本契約生效之日起_________________將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_________日內,將該房屋付給乙方。

第六條 違約責任

乙方未按時或不付清房款。甲方有權按下述約定,追究乙方的違約責任。

(1)終止契約,乙方按累計應付款的____於____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

(3)同時適用定金條款處罰。

甲方未按時或不交付房屋及產權證書按上述條款對等原則承擔違約責任。

丙方應對甲、乙雙方交易起配合和協助義務並督促雙方履行契約否則承擔連帶責任。

第七條 關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之___日起,甲方協助乙方向房地產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_________%賠償乙方損失。

第八條 保證

甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,如有按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第九條 稅費的交納

因本房屋所有權轉移契稅和房產證登記費由乙方向國家交納房屋交易如有其它稅費均按政府的規定執行。

第十條 費用交接時間

水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。

第十一條 契約的變更

本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第十二條 補充

本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充契約。本契約自雙方簽字之日起生效。

本協定一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

甲方:__________________ 乙方:__________________

簽訂地點:______________ _________年____月____日

買賣契約模板(通用契約) 篇9

買方:

住所地:

法定代表人: 職務:

賣方:

住所地:

法定代表人: 職務:

本買賣契約由買方和賣方共同簽訂,買方同意買入和賣方同意售出以下商品,並遵照以下條款和條件執行,電梯設備買賣契約。

1、商品名稱、數量、型號和價格:

1.1 商品名稱: 電梯;

1.2 商品數量、型號和單價:共 部電梯,具體型號與單價見附屬檔案一《 居住小區電梯統計表》;

1.3 契約總價:共 部電梯,總價為RMB¥ (大寫:人民幣 元整)(含進口關稅和中國國內增值稅)。此價格不含安裝、維修費。

2、商品規格:

2.1 詳細規格見附屬檔案二《電梯參考規格表》,如《電梯參考規格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時,以買方認定的施工圖為準;

2.2 如經買方同意電梯規格變更,費用和交貨期另議。

3、製造者和部件原產國家:

3.1 本契約所指的全部電梯的製造商為 。

3.2電梯主要進口部件產地見附屬檔案三《電梯進口部件清單》。

4、包裝:

4.1賣方提供的全部貨物,均應採用國家或專業標準保護措施進行包裝。電梯設備均由木箱包裝,使用長途公路或鐵路運輸,並有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力,電梯設備的導軌為可以妥善保護的軟包裝,若由於包裝不妥引起的貨物鏽蝕、損壞和損失均由賣方承擔。

4.2在每個包裝箱表面,應印明有關訂貨契約號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、淨重和“勿倒放”、“小心輕放”、“避免潮濕”的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上,在箱面上須標明重心和起重點,以便裝卸和搬運。

5、電梯設備的交貨、貨物保管:

5.1 交貨方式以及地點:賣方將本契約項下設備運到買方指定地點交貨,交貨地點: 。電梯設備的運輸、裝卸等費用,均由賣方負責。

5.2 交貨期限:

5.2.1 本契約項下 部電梯的交貨,為分期交貨。

5.2.2本契約簽訂之後,賣方根據買方建築圖製作電梯施工圖、裝潢式樣圖於

年 月 日之前交付買方,買方應在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖後 日內予以書面確認或提出書面異議;賣方在收到買方書面確認通知後 最遲在 個月內將全部運到買方指定地點交貨( 部電梯因屬分期交貨,具體交貨、安裝期限與數量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起 個工作日內予以書面確認,形成《 住宅小區電梯分期交付進度表》以便執行)。

5.2.3 若買方需要延遲收貨,應提前 天通知賣方,但延期不得超過 天。

5.3貨物保管:買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收後,由賣方自行負責保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間,貨物的滅失、受損等後果均由賣方負擔。買方在賣方通知交付前,將協助賣方尋求合適的貨物堆放場地。

5.4本契約項下所有設備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責。

6、電梯設備的貨到驗收、安裝、安裝驗收:

6.1 貨到驗收:在本契約第5.2.2款規定的交貨時間內,在每一期設備到達交付地點後 個工作日內,買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收(數量、規格)。賣方必須保證貨物與裝箱清單數目、規格一致,若發現貨物與裝箱清單數目、規格不符合時,應由賣方無條件補齊或調換;在交貨日期以後發現貨物與裝箱清單數目、規格不一致的,也不能排除賣方對此的保證責任。

6.2 賣方應提供進口部件的相關海關證明檔案。

6.3安裝:貨物經開箱驗收合格後,由賣方指定的有資質的、合格安裝人員依據本契約附屬檔案五《電梯設備安裝契約書》進行安裝。賣方應派出技術人員負責監督安裝、調試。

6.4安裝驗收:在電梯安裝完畢後 日內必須報請官方驗收。賣方應按照設備安裝地電梯質檢部門的有關規定,對安裝調試完畢的電梯設備進行報檢,買方應積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的,賣方有義務在該結論被出具之日起十五日內完成整改並報請第二次官方驗收。若因賣方原因導致安裝驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責任的,由此產生的買方損失由賣方承擔,契約範本《電梯設備買賣契約》。

6.5有關開工申報,電梯質檢主管部門及其他有關部門所進行的與電梯有關的檢驗、驗收手續及費用均由賣方承擔。

6.6電梯產品未經驗收合格並發放準運證之前,買方不可擅自使用,否則由此產生的一切後果由買方負責。同時,電梯安裝驗收通過、交付買方並不排除賣方對電梯及其部件的質量、規格等潛在缺陷的全面保證責任。

6.7電梯經驗收合格並發放準運證後,買賣雙方辦理電梯移交手續。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。

7、本契約總價款的支付方式:

7.1 本契約簽訂後 日內買方向賣方支付契約價款總額的 %作為定金,即RMB¥ (大寫:人民幣 元整)。

7.2 在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內,買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 %(各批次均支付完本期價款後,其總額為RMB¥ ,大寫:人民幣 元整)。

7.3 在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內,買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 %(各批次均支付完本期價款後,其總額為RMB¥ ,大寫:人民幣 元整)。

7.4在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯貨到契約指定工地、並經雙方拆箱清點確認無誤後 天內,買方向賣方支付該批次已經到貨的電梯價款總額的 %(各批次均支付完本期價款後,其總額為RMB¥ ,大寫:人民幣 元整)。

7.5 在各批次電梯經當地電梯質量檢查部門驗收合格、頒發準運證後 天內,買方向賣方支付已經領取準運證的該批次電梯價款總額的 %(全部批次電梯均支付完本期價款後,其總額為RMB¥ ,大寫:人民幣 元整)。

7.6 本契約價款總額的 %留作質量保證金(RMB¥ ,大寫:人民幣 元整),有效期至電梯保修期結束。

7.7 本條規定各筆款項的支付方式可通過銀行承兌匯票或銀行轉帳。

7.8 賣方在每次收款同時應向買方開具等額的正式發票。

8、技術檔案:

每台電梯應具備以下整套技術檔案並經妥善包裝隨貨物一同發運,若有任何檔案遺失,賣方須在15天內將這些資料免費郵寄給買方:

8.1裝箱清單;

8.2一整套操作和維修手冊(包括電路圖);

8.3品質證書。

9、質量保證:

9.1 賣方保證其提供的貨物是在本契約簽署以後開始專門製造的、全新的、未使用過的,是用一流工藝和最佳材料製成的。賣方保證所出售的商品在賣方安裝、用戶正常使用和賣方的維護下,有令人滿意的性能和使用效果,且符合本契約規定的質量標準。

9.2 賣方保證賣方提供的電梯均按 電梯技術規範(見附屬檔案四)、中國的電梯製造及安裝安全規範的國家標準、以及雙方約定的.其他標準(包括賣方的單方承諾)設計製造。設計壽命為 年。

9.3電梯保修期自電梯經驗收合格、移交給買方之日起 個月(起始日按照電梯移交批次計算)。在電梯保修期內,賣方將對除由於買方使用不當或人為損壞之外的原因引起的任何損壞部件負責免費維修、更換。經賣方免費維修、更換以後還是不能符合質量標準以及安全運行需要的,賣方還應當作出賠償。

9.4 如雙方對質量問題的認定有爭議,由設備安裝地技術監督局或質量監督站等電梯質檢權威機構檢驗並裁定。

9.5電梯保修期滿後,賣方仍對所供電梯具有永久維修服務的責任,具體約定見本契約附屬檔案六《永久維修服務承諾書》。

9.6電梯保修期滿後,賣方保證仍對所供電梯持續提供維修必需的備品、備件。

本契約附屬檔案七《備品、備件清單及費用》中的報價在電梯保修期結束後五年內有效。

10、違約責任:

10.1 買方因其過錯若沒有按照本契約第7.1款——第7.5款之規定支付契約價款,則交貨期限相應推遲。同時,買方因其過錯若沒有按照本契約的規定延期支付任何一筆契約價款,均應每延期一日按應付而未付的款項金額的千分之五向賣方支付違約金。

10.2 賣方因其過錯若未能在本契約以及其附屬檔案約定的期限內交付貨物或交付的貨物經拆箱驗收後發現不符合本契約約定的,則應每延期一日按延期交貨貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。同時,買方對下一期的付款期限可以相應推遲。

10.3 若因賣方(包括賣方指定的安裝方)原因導致貨物無法通過安裝驗收或者安裝驗收拖延的,則應每延期一日按延期通過驗收貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。

10.4若因賣方未能及時安裝、調試、維修、調換而造成買方工期延誤或對買方造成其它損失的,則賣方應承擔由此產生的全部責任。

10.5在保修期內,賣方在收到買方通知的合理期限內未能提供維修、調換服務的,買方有權委託第三方進行維修,維修費用由賣方承擔,直接從賣方的質量保證金中扣除。

10.6本契約生效後,任何一方若不符合本契約約定或者契約法律的約定單方面解除契約,均應按照本契約價款總額的百分之五向另一方支付違約金,並賠償給另一方造成的實際損失。

10.7不可抗力:凡因發生地震、颱風、暴雨、火災等其它不能預見、不能避免也不能克服的原因導致契約不能按照約定履行時,則遭遇不可抗力的一方,應在該不可抗力事件發生後15天內以書面形式通知另一方,並提供不可抗力的證明事件的證明。因遭遇不可抗力而不能按照契約約定履行的一方,可免除違約責任,但該方仍有責任採取必要措施以儘可能履行自己的義務。

11、附加條款:

11.1本契約自甲方、乙方簽章之日起生效。

11.2賣方負責良好的安裝、售後服務。

11.3本契約附屬檔案是本契約的有效組成部分,對於雙方具備同等的效力。賣方、買方的任何書面單方義務承諾,一經對方接受,也構成契約的有效部分。

11.4本契約及附屬檔案生效後,契約的任何修改均必須得到雙方的確認。

買賣契約模板(通用契約) 篇10

賣方(下稱甲方):_______

買方(下稱乙方):_______

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定,甲、乙雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本契約,共同信守,武漢存量房買賣契約。

第一條 甲方所有房屋,座落於武漢市___區____,為___結構,建築面積__平方米,用地面積__平方米。“房屋所有權證”號為“武房權證__字第 __號”,“土地使用權證”號為“__字第__號。房屋附屬設施見附屬檔案。

第二條 經甲、乙雙方協商一致,上述房屋買賣成交價格為人民幣(大寫)______元。

第三條 本契約簽訂之日,乙方應付人民幣(大寫)_______給甲方,餘款人民幣(大寫)______在辦理完轉移過戶手續時付清。具體付款方式由雙方另行約定。

第四條 甲方應在收到乙方全部房款____日內,將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權屬清楚,如甲方有設定抵押、按揭等行為應告知乙方,並自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時,由甲方承擔全部責任。

第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除契約的,甲方每逾期一日,按照全部房款的__%向乙方支付違約金;乙方解除契約的,甲方應退還乙方所付房款,並按全部房款的.___%向乙方支付違約金。

第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方,視為不履行契約,甲方不解除契約的,由乙方承擔房屋轉移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費,並按全部房款的__%向甲方支付違約金,契約範本《武漢存量房買賣契約》。

第七條 甲、乙雙方在本契約生效之日起三十日內,攜帶“房屋所有權證”種“土地使用權證”到相關部門辦理房地產轉移過戶手續。辦理轉移過戶手續應繳納的有關稅費,按國家、省、市政策規定由甲、乙雙方各自承擔,或由雙方另行約定。

第八條 因不可抗力造成違約的,甲、乙雙方友好協商解決。

第九條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行商議,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

第十條 本契約履行如發生爭議,由甲、乙雙方友好協商解決,協商不成時,可以委託武漢仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。

第十一條 本契約自雙方簽字之日起生效。

第十二條 本契約一式四份,雙方各持一份,其他二份交由有關部門存欄。

第十三條 補充協定、

附屬檔案:

1、_______

2、_______

3、_______

4、_______

5、_______

立契約人:_______

賣方(簽章):_____

聯繫地址:_______

身份證號碼: ______ 聯繫電話:______

代理人(簽章):______

聯繫地址:_____

身份證號碼:______ 聯繫電話:______

法定代表人(簽章):______

聯繫地址:______

身份證號碼: ______ 聯繫電話:______

買方(簽章):______

聯繫地址:_____

身份證號碼: ______ 聯繫電話:______

代理人(簽章):______

聯繫地址:_____

身份證號碼:______ 聯繫電話:______

代理人(簽章):______

聯繫地址:

身份證號碼: ______ 聯繫電話:______

法定代表人(簽章):______

聯繫地址:______

身份證號碼: ______ 聯繫電話:______

簽訂時間:___年___月___日

買賣契約模板(通用契約) 篇11

賣方(以下簡稱甲方): 買方(以下簡稱乙方):

身份證號碼: 身份證號碼:

賣方代理人: 買方代理人:

身份證號碼: 身份證號碼:

中介服務方(以下簡稱丙方)

工商註冊號:

備案證號碼:

根據《中華人民共和國契約法》、房地產交易有關法律法規及福州市有關規定,甲、乙、丙叄方遵循自願、公平和誠實信用原則,經協商一致簽訂本契約,以資共同遵守。

第一條、本宗買賣房產狀況:

1、房屋座落:甲方房產座落於福州市 區

2、建築面積: 平方米(其中:私有面積: m2、共有面積 m2附屬間面積 m2)。

(詳見榕房權證 字第 號)(土地使用證 _________字第______________號)

3、成交價格:甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為 (幣種)

(大寫): 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整( )。

[其中:房產買賣價為 (幣種)(大寫): 佰 拾 萬 仟 拾 元整( );裝修及附屬配套設施轉讓價為 (幣種)(大寫): 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整( )]。

4、成交細目:

1)、配套:

2)、家電:

3)、家具:

4)、其他:

5)、固定裝修:甲方明確固定裝修指構成該房屋裝修之固定部分包括但不限於地板面、牆體、壁櫥、鐵門、門、門把、門窗、防盜網、水龍頭、嵌入式排氣扇、燈具、發光體、廚衛設施等,此等固定裝修經拆除將破壞設施的完整性,所以,甲方應保持其完整交付。

第二條、中介服務方承諾:

1、丙方的服務行為符合《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、國家工商行政管理局《經紀人管理辦法》和《城市房地產中介服務管理規定》等法律、法規及規章;

2、丙方已取得工商局營業執照等合法的經營資格;

3、 保證誠信服務,不收取契約外的任何費用(不包含其他服務)。

第三條、委託中介服務事項:

1、 丙方受甲方、乙方各自的委託,就甲、乙雙方買賣房產一事,提供中介服務;

2、 丙方應甲、乙雙方的`要求,為其提供房產成交後代理服務。

第四條、中介服務範圍:選擇下列第[ ]項服務。

1、為甲、乙雙方提供房產政策及法律諮詢服務;

2、向甲、乙雙方提供交易機會,協助雙方簽訂本契約及房產轉讓協定並促成交易成功;

3、房產行銷推介;

4、為當事人代辦房產評估手續;

5、代辦權屬過戶手續;

6、為乙方辦理 〔註:填寫①商業銀行按揭貸款、②公積金貸款、③商業銀行和公積金組合貸款〕手續;

7、代辦房地產公證、見證手續;

8、協助甲、乙雙方收集過戶資料和為其房地產買賣契約代書;

9、協助辦理相關配套事宜,如水、電、管道煤氣、有線電視、電話、寬頻及物業交接過戶手續;

10、協助甲、乙雙方完成房屋及房產配套設施的移交;

11、其他 。

第五條、中介服務段落:

1、丙方提供的中介服務自接受甲、乙雙方委託時起到甲、乙雙方達成本協定之日起結束;

2、丙方提供的相關房產成交後的代理服務至甲、乙雙方辦結各項交易、過戶、交房、放款之日止。

第六條、中介服務費(包含中介服務佣金和相關代理服務費):

1、中介服務佣金:自甲、乙雙方簽訂本契約後 日內,丙方按政府有關規定向甲、乙雙方收取中介服務佣金。

a、丙方向甲方收取中介服務佣金為 (幣種)(大寫) 萬 仟 佰 拾 元( )。

b、丙方向乙方收取中介服務佣金為 (幣種)(大寫) 萬 仟 佰 拾 元( )。

*2、交易服務費:根據本契約第三條有關款項約定,本契約成立後,丙方為甲、乙雙方提供成交後代理服務手續。

a、丙方收取甲方交易服務費 (幣種)(大寫) 仟 佰 拾 元( )。

b、丙方收取乙方交易服務費 (幣種)(大寫) 仟 佰 拾 元( )。

*3、按揭服務費:根據本契約第四條第六款約定,本契約成立後,丙方為乙方提供按揭服務。

買賣契約模板(通用契約) 篇12

煙花爆竹安全買賣契約契約編號:〔20〕號

供貨單位(章):

購貨單位(章):

簽訂地點:

簽訂時間:訂貨清單產品代碼

(同流向登記的產品代碼)產品名稱產品類別產品

級別規格/型號計量

單位箱含藥量(千克)

數 量單 價(元)

金 額(元)合計人民幣(大寫):

一、本契約按照《中華人民共和國契約法》等有關規定執行。買賣雙方應嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《煙花爆竹安全管理條例》等有關法律法規的規定,依法經營,保障安全。

二、產品質量標準及要求

三、禁(限)用藥物要求:

四、產品包裝標準及要求:

五、提(交)貨時間和地點:

六、運輸方式及費用負擔:

七、驗收標準與方法:

八、提出異議期限:

九、結算方式及期限:

十、產品安全與質量責任:

十一、運輸安全責任:

十二、違約責任:

十三、契約爭議的.解決方式:本契約在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,按下列第種方式解決(選擇一種):

1、雙方同意將爭議提交仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院提起訴訟。

十四、其他約定事項(可另附頁):

購貨單位 ( 章 )單位名稱許可證編號單位地址郵政編碼法定代表人

(簽字)聯繫電話委託代理人

(簽字)聯繫電話電子信箱電子信箱開戶銀行賬戶

供貨單位 ( 章 )單位名稱許可證編號單位地址郵政編碼法定代表人

(簽字)聯繫電話委託代理人

(簽字)聯繫電話電子信箱電子信箱開戶銀行賬戶國家安全生產監督管理總局制定國家工商行政管理總局公安部二〇xx年七月

有效期自年月日至年月日

買賣契約模板(通用契約) 篇13

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委託人與居間人丙方之間就居間報酬等事項,在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定:

第一條 契約標的

房地產基本情況如下:

所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);項目名稱_________, _________樓層_________戶型_________室_________廳_________衛_________陽台;建築面積(_________m2);套內面積(_________m2);房地產權證號_________;土地性質_________;房屋所有權證號 _________;土地使用權證號_________;房屋使用權租約號_________;契約登記號_________。

第二條 委託事項

1、甲方對丙方的委託事項:

甲方欲賣出上述房屋尋找買受人,並將該房屋以及要求等報告給買受人。同時,將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後,組織雙方簽訂本契約,並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。

2、乙方對丙方的委託事項:

乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋________套,面積為 _________平方米。委託丙方搜尋信息,並及時報告乙方,以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後,組織雙方簽訂本契約,並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。

3、為保障甲乙雙方已達成的轉讓協定正常履行,委託人共同委託丙方提供以下_________居間服務:

(1)協助甲乙雙方與銀行簽訂履約保證契約(資金託管協定);

(2)代收、代轉房款及定金(預付款)等;

(3)代辦房屋_________權過戶手續;

(4)代辦房屋貸款手續;

(5)代收、代繳過戶稅費及貸款費用;

(6)代取產權證;

(7)代辦贖產權證、註銷抵押;

(8)_________。

第三條 成交價格

甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(幣種)(大寫):_________元整(¥_________)。 [其中:房產買賣價為_________(幣種)(大寫):_________元整(¥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為 _________(幣種)(大寫):_________元整(¥_________)]。

第四條 成交細目

1、配套:_________

2、家電:_________

3、家具: _________

4、其他:_________

5、固定裝修:甲方明確固定裝修指構成該房屋裝修之固定部分包括但不限於地板面、牆體、壁櫥、鐵門、門、門把、門窗、防盜網、水龍頭、嵌入式排氣扇、燈具、發光體、廚衛設施等,此等固定裝修經拆除將破壞設施的完整性,所以,甲方應保持其完整交付。

第五條 丙方完成委託任務的報酬

丙方業已完成本契約項下委託人雙方委託之事項,雙方自願選擇下列第_________種方式向丙方支付報酬:

(1)按契約標的_________%的比例支付(具體數額為小寫_________、大寫_________),其中甲方_________%(具體數額為小寫_________,大寫_________),乙方_________%,(具體數額為小寫_________、大寫 _________)。

(2)委託人雙方支付丙方人民幣小寫_________元,大寫_________。其中,甲方_________元,大寫_________。乙方_________元,大寫_________。

第六條 丙方沒有完成委託任務的'費用收取

丙方沒有完成委託人指示的委託任務的,不得收取報酬,但可以按實際支出收取一定的費用,委託人雙方自願選擇下列第_________種方式向丙方支付費用。

(1)一次性向丙方支付人民幣_________元,由委託人雙方各自分別承擔50%。

(2)根據丙方的實際發生費用(以發票、車票等為證據),由委託人雙方各自承擔50%。

第七條 結算方式

1、甲乙雙方協商同意,房屋售價為人民幣(大寫)_________元(¥_________)。

2、甲乙雙方協商同意,房屋產權過戶所需的稅、費承擔,選擇下列第_________項:

(1)甲、乙雙方各自承擔;

(2)全部稅、費由_________方承擔。

3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》,如需要公證,費用由_________方承擔。

4、甲乙雙方協商同意,在本契約簽訂之日起,乙方將購房定金人民幣(大寫)_________(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。

5、甲乙雙方協商同意,在本契約簽訂之日起_________日內,_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(¥ _________),_________方將貸款所需費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準,(多退少補)。

6、甲乙雙方協商同意乙方採取以下第_________項付款方式

(1)現金一次性付款,在本契約簽訂之日起_________日內,乙方須將購房款扣除已交定金後的購房餘款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。

(2)現金分期付款,在本契約簽訂之日起_________日內,乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(¥_________)支付給甲方。在本契約簽訂之日起_________日內,乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(¥ _________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。

(3)商業貸款乙方申請商業貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(¥_________),貸款年限為_________年。在本契約簽訂之日起_________日內,乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________(¥ _________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。

(4)公積金貸款乙方申請公積金貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(¥_________),貸款年限為_________年。在本契約簽訂之日起_________日內,乙方需將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(¥ _________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。

(5)組合貸款乙方申請組合貸款,其中商業擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(¥_________),貸款年限為_________ 年;公積金擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(¥_________),貸款年限為_________年。在本契約簽定之日起 _________日內,乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。

7、如乙方擬定上述某項貸款遇到困難,甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式:(1)現金一次性付款

(2)現金分期付款

(3)公積金貸款

(4)組合貸款

第八條 甲方權利和義務

1、甲方承諾:

(1)該房屋權屬清楚,不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;

(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及貸款所需的相關檔案資料真實、合法、有效;

(3)配偶、家庭成員和共居人同意出售該房屋,且不得隱瞞婚姻狀況;

(4)如該房屋正在出租,甲方必須出具承租人放棄購買該房屋的聲明書和同意搬遷保證書;

(5)甲方於房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、採暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費,僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費,甲方願意在取得全額房款時,將與欠費相等的保證金存放於丙方處,待甲方將欠費繳清後憑繳費發票取回保證金,若無法繳清欠費,甲方將以保證金沖抵欠費並授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的,由甲方按實補足金額)。

(6)甲方應於房屋交付乙方前將戶口遷出。若有困難,乙方同意甲方自即日起_________日內將戶口遷出,並且在甲方領取房款時,將戶口押金人民幣(大寫)_________元(¥_________)元,交由丙方代為保管,待戶口遷出後,由甲方到丙方處領取押金,若甲乙雙方另有約定除外。

2、甲方已繳納的煤氣氣源費、維修基金在該房屋出售後不再退給甲方,並將票據交付乙方,若甲方票據丟失需調檔提供相關證明,因調檔產生的費用由 _________方承擔。經甲乙雙方協商,未曾繳納的煤氣氣源費由_________方承擔,未曾繳納的維修基金由_________方承擔。

3、在簽訂本契約_________日內將辦理該房屋過戶及貸款所需的相關檔案資料準備齊全。

第九條 本契約在履行中若發生爭議,協商解決不成時,雙方均可向①縣人民法院起訴。②市(縣)經濟契約仲裁機關申請仲裁(只選其一)

第十條 經居間方提供信息,並實際已了解的房地產:

第十一條 諮詢登記費______元,本契約有效期限________________。

第十二條 本契約一式貳份,雙方各執一份,在雙方簽字後當即生效,在完成委託各自履行後,本契約自行失效。

委託方:________________

聯繫電話:______________

聯繫地址:______________

居間方:________________

聯繫電話:______________

聯繫地址:______________

簽約地方:_____________

買賣契約模板(通用契約) 篇14

出賣人:淮安市博隆防水材料有限公司 契約編號:

買受人:

簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間

標 的 名 稱

牌 號商 標

規 格型 號

生 產廠 家

計 量單 位

數 量

單 價

金額

交(提)貨時間及數量

合計

合計人民幣金額(大寫)

第二條 質量標準:符合 標準。

第三條 出賣人對質量負責的條件及期限:交付產品按 標準檢驗,有異議在30日提出有效。

第四條 包裝物的'供應與回收:包裝物由出賣人提供,不回收。

第五條 隨機的必備品及供應辦法:

第六條 合理損耗標準及計算方法:

第七條 標的物所有權自標的物交付 時起轉移,但買受人未履行支付價款義務的,標的物屬於出賣人所有。

第八條 交(提)貨方式、地點:

第九條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:

第十條 檢驗標準、方法、地點及期限:按 標準檢驗。

第十一條成套設備的安裝與調試:

第十二條結算方式、時間及地點:

第十三條擔保方式(也可另立擔保契約):

第十四條本契約解除的條件:

第十五條違約責任:

第十六條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可以由當地工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,按下列第 種方式解決,

(一) 提交由當地人民法院或仲裁委員會仲裁

(二) 依法向人民法院起訴。

第十七條本契約自 依法成立時生效。

第十八條其他約定事項: 。

出賣人

出賣人(章):淮安市博隆防水材料有限公司

住 所:淮安市西安路十八號

法定代表人:邢光仁

居民身份證代碼:

委託代管人:

電 話:

開戶銀行:

賬戶:

郵政編碼:223001

買受人

買受人(章):

住 所:

法定代表人:

居民身份證代碼:

委託代管人:

電 話:

開戶銀行:

帳 號:

郵政編碼:

鑒(公)證意見:

簽(公)證機關(章)

經辦人:

年 月 日

有效日期: 年 月 日 至 年 月 日

買賣契約模板(通用契約) 篇15

原告訴稱:200x年11月23日,原、被告簽訂一份《商品房買賣契約》,由原告向被告購買其開發 “悠雅軒”S11號商鋪一套,約定層高為首層3.6米、二層3米,契約附屬檔案一房屋平面圖中僅標註有一條樑柱。房屋建成後,原告發現被告建造的房屋有以下嚴重影響使用的問題:

(1)一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管;

(2)一層有兩條柱子長寬分別為38×54厘米、72×13厘米,高

2.94米;

(3)一層淨高僅為2.94-3.46米;

(4)二層有五根橫樑;

(5)二層有兩個沉沙井,規格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米;

(6)二層淨高只有1.93-2.84米。由於原告簽訂商品房買賣契約是希望買到符合契約附屬檔案一房屋平面圖及契約第三條約定的商鋪,而被告實際提供的商鋪違背了原告的真實意思表示,原告對此有重大誤解。原告要求退房無果,故訴至法院,請求判決撤銷雙方的《商品房買賣契約》,判令被告返還購房款258503元及利息(從20xx年11月23日起計至返還之日止),本案的訴訟費由被告承擔。

被告辯稱:不同意解除契約。《商品房買賣契約》是雙方自願協商簽訂的,對雙方當事人均具有法律約束力,受法律保護。被告交付的房屋規格均符合契約約定,是按有關部門審查批准的施工圖紙施工建設的,也符合國家相關規範,不存在影響房屋使用的問題。原告要求撤銷契約的理由不能成立,請求駁回原告的訴訟請求。

適度把握商品房預售契約糾紛中“重大誤解”的適用範圍

商品房預售是平等主體的當事人之間買賣尚未建成的房屋(以下簡稱期房)的交易行為。商品房預售區別於現房銷售的最大特徵,是交易發生時作為標的物的商品房尚未建成,買受人只能藉助出賣人提供的資料、通過想像來認知所購房屋的情況。因此,房屋建成後的實際狀況與買受人的想像存在差異是難免的。正因為如此,與同等條件下現房銷售相比,預售期房不但價格偏低,而且為了維護交易的穩定性,對買賣雙方的權利義務也有特殊要求:一方面要求出賣人在履行如實告知義務時,應保證買受人的想像與將來房屋的真實狀況之間的差異在合理範圍之內;另一方面也要求買受人對差異風險有合理的預見。所謂“合理”,是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標準的`。是否超過“合理”範圍影響到買賣房屋的真實意思表示,是判斷是否構成“重大誤解”的標準。

本案原告作為消費者,在交易中處於弱勢地位,對其所購房屋的具體情況只能通過被告的口頭和書面描述中得到認知。但被告卻未將房屋的詳細結構情況通過實物(如樣板房)或書面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認知房屋的基本結構。而從房屋建成後法院現場勘驗的情況看,雖然仍然該商鋪仍然能夠使用,但確實存在空間狹小、結構低矮、有明顯的壓抑感的問題,尤其以第二層的情況更為嚴重。這是通常情況下常人根據被告提供的信息(包括契約中對戶型和層高的文字描述、平面圖的標註等等)所無法想像的,也必將對房屋的使用人造成不便及不適,顯然不符合原告購房時的真實意思表示。因此,原告主張其在購買房屋時對房屋空間結構存在重大誤解,應予支持。

在本案判決生效後,同一小區的另外兩戶業主曾經以同樣的理由提起訴訟,但法院經現場勘驗後,發現這兩戶房屋雖然也存在樑柱、排污管占用一定空間的事實,但情況遠不如本案中的嚴重,不會給使用者帶來明顯的不適感。也就是說,常人對房屋的想像與實際情況的差異尚未超過合理範圍,因此,在後兩案中,原告的訴訟請求並未得到支持。三個案件的不同判決,體現了對“重大誤解”的尺度的把握。

買賣契約模板(通用契約) 篇16

申請人:程##,女,漢族,20xx年3月31日出生,住XX市XX區1樓2門10號。

被申請人:陝西##房地產開發有限公司

住所地:XX市太元路中段

法定代表人:###

仲裁請求:

1 請求確認申請人與被申請人簽訂的.商品房買賣契約無效返還購房款114719元,並賠償利息5091元;

2 請求被申請人承擔本案的全部仲裁費用。

事實與理由:

20xx年5月14日申請人與兩被申請人簽訂了《商品房買賣契約》,約定:被申請人將位於XX市###小區第22棟10602號房屋以382396元出讓於申請人。被申請人應於20xx年12月31日向申請人交付房屋。申請人應在20xx年5月14日支付房款114719元。

申請人依據契約約定在20xx年5月14日支付房款114719元交納給被申請人。xx年3月申請人發現被申請人是在違法銷售房屋,其購買的房屋沒有法律規定的相關手續。因此申請人認為其與被申請人簽訂的《商品房買賣契約》屬於無效契約。

現申請人為維護其合法權益特向貴委申請請求裁決確認契約無效,並由被申請人返還購房款114719元,賠償申請人利息5091元。

此致

西安仲裁委員會

申請人:###

x年三月十四日

買賣契約模板(通用契約) 篇17

一、契約主體

陷阱:故意將供方填成與簽約人有關係,但無供貨能力,且無獨立承擔經濟責任能力的單位。或故意將需方填成與簽約人有關係,但無付款能力,且無獨立承擔經濟責任能力的單位。

注意:核對供、需雙方。

二、買賣標的物(貨物)的基本情況

陷阱1:產品名稱故意不寫全稱,混淆產品品種;或供方不寫產品牌號和商標,以期達到以次代好的目的;有的供方不寫產品規格型號,企圖交貨矇混過關;還有的供方不寫生產廠家,想用價低的檔次差的產品供貨。

注意:寫清產品全稱,寫清牌號、商標,寫清、寫全規格、型號、寫清生產廠家。

陷阱2:供方不寫隨機備品、配件工具、數量及供應辦法。以圖不免費提供。

注意:要寫清隨機備品、數量,配件工具、數量。並將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。

三、標的物的數量和計量方法

陷阱1:產品數量或計量方法故意約定為本企業的標準或計量方式。

注意:產品的數量應以國家統一的標準計量單位表示,沒有統一計量單位的,產品數量的表示方法由雙方確定,但必須具體明確,切不可用含糊不清的計量概念表述,如一件、一箱、一打等,應對雙方使用的計量方法具體解釋,如一件、一箱、一打等的表示,具體包括的產品數量是多少。

對某些產品,必要時應當在契約中寫明有關主管部門頒發的(沒有主管部門規定的由當事人商定)交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法。注意明確什麼是多交、少交和如數交付的法律概念。工礦產品購銷契約在履行過程中,由於運輸、計量、自然、產品本身的性能等多方面原因,在發貨數、實際驗收數、契約規定的交貨數之間,有時會出現差額,發生不一致現象。此時,只有符合法律規定的磅差和增減範圍的,才能以少交、多交或如數交付論處。通常這種法律規定均為有關主管部門規定的範圍。

陷阱2:供方不寫合理損耗,或將合理損耗寫的較多。

注意:將損耗寫清,寫合理,對正負尾差、合理磅差、自然減(增)量等要根據情況,寫科學。

陷阱3:供方不寫隨機備品或配件工具的數量。

防範:要寫清隨機備品數量。並將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。

四、標的物的技術標準(含質量要求)

陷阱1:不寫質量標準;成套產品的,不寫附屬檔案的質量標準;看樣訂貨的,不封存樣品。

注意:寫清質量標準,是國家標準呢?還是行業標準?抑或企業標準?成套產品的,不但要寫清主件的質量標準,還要寫清附屬檔案的質量標準。看樣訂貨的,一定要將樣品封存好,作為檢收的標準。

陷阱2:供方故意對質量負責的條件簽訂苛刻一些,以期達到不負責任的目的;或者故意將質量負責的期限寫的過短,使需方根本沒有時間提出質量異議。

注意:對質量負責的條件和期限,不但要寫清,而且要寫的科學、合理。

五、標的物的包裝方式和包裝要求。

陷阱:供方不寫或不寫清包裝標準、包裝物的供應和回收,也不寫費用負擔,以達到簡易包裝省錢省力的目的。

注意:寫清包裝物、包裝標準、包裝標籤的內容等。對包括物的`供應、回收,費用負擔也要寫清楚,以免出現糾紛。對包裝不善引起貨物損壞的責任約定清楚。

六、產品價格及支付期限、地點和方式

陷阱:不寫單價,逃避物價檢查,並為偷、漏稅創造條件,或需方只寫金額數量,不寫幣種。

防範:寫清單價,寫清幣種。

七、交貨的期限、地點和方式

陷阱1:不寫交貨地點,不寫清交貨方式,以達到不承擔風險責任的目的,也為糾紛管轄設下埋伏。

注意:寫清交貨地點和方式,代辦託運時,還要寫清運輸工具和運輸路線。

陷阱2:供方不寫交貨時間,或將交貨時間寫成:在某年某月某日至某年某月某日交貨,而不寫某日具體交多少貨。

防範:寫清交貨時間,分期交付的,寫清每次交貨的具體數量。

八、運輸方式的要求及運雜費用的支付

陷阱:不寫或不寫清運輸方式;籠統寫到達站(港);不寫費用負擔。

注意:寫清運輸方式是水路、鐵路、公路運輸,還是聯運。要寫清到達的終點是某市(地)的南站、北站,還是其他站。要寫清運費的負擔,若是分擔,還要寫清分擔的數額或段點。

九、驗收或者檢驗的標準、方式、日期

陷阱:供方不寫驗收標準、方法及提出異議的期限,或將提出異議的期限訂的過短。

注意:把好貨物驗收方法這一條款的明確規定。明確規定貨物的驗收辦法,事關供需雙方預期的經濟效益與合作成功與否的大局,也是易發生質量糾紛的地方,必須注意明確訂明。契約中應明確載明:驗收的時間;驗收的手段;驗收的標準;由誰負責驗收和試驗;當驗收中發生糾紛後,由哪一級主管產品的質量監督檢查機關執行仲裁等等。一般地,驗收的辦法有外觀驗收;理化驗收;安裝運行驗收;破壞性驗收等,採用哪一種方法應在契約中訂明白。有的驗收需要委託有關專業部門進行的,應當委託國家法定檢驗機構驗收以保證其驗收的法律效力。同時,契約中應明確規定其驗收期限。國家有驗收期限規定的,按國家規定的期限進行。

買賣契約模板(通用契約) 篇18

出賣人: 契約登記編號:

買受人: 簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

一、標的、數量、價款及交(提)貨時間:

標的名稱 牌號商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 單價

(萬元) 金額

(萬元) 交(提)貨

時間 數量

合計人民幣金額(大寫):

二、質量標準:

三、出賣人對質量負責的條件及期限:

四、包裝標準、包裝物的`供應與回收:

五、隨機必備品、配件、工具數量及供應辦法:

六、合理損耗標準及計算方法:

七、標的物所有權自交貨時發生轉移,但買受人未履行支付價款義務的,標的物屬於出賣人所有。

八、交(提)貨方式、地點:

九、運輸方式及到站(港)和費用負擔:

十、檢驗標準、方法、地點及期限:

十一、成套設備的安裝、調試:

十二、結算方式、時間、地點:

十三、本契約解除條件:

十四、違約責任:

十五、契約爭議的解決方式:。

十六、本契約自 起生效。

十七、其它約定事項:

出 賣 人

出賣人(章):

住 所:

法定代表人:

委託代理人:

經 辦 人:

電話:

地址及郵編:

戶 名:

開 戶 行:

賬 號:

稅 號:

日期: 買 受 人

買受人(章):

住 所:

法定代表人:

委託代理人:

經 辦 人:

電 話:

地址及郵編:

郵編:

戶 名:

開 戶 行:

賬 號:

稅 號:

日期: 鑒(公)證意見:

鑒(公)證機關(章)

經辦人:

年 月 日

買賣契約模板(通用契約) 篇19

甲方:__________________________

地址:__________________________

法定代表人:____________________

委託代表人:____________________

聯繫人:________________________

電話:__________________________

傳真:__________________________

開戶銀行:______________________

乙方:__________________________

地址:__________________________

法定代表人:____________________

委託代表人:____________________

聯繫人:________________________

電話:__________________________

傳真:__________________________

開戶銀行:______________________

根據《中華人民共和國契約法》及相關法律的規定,甲乙雙方協商簽訂如下契約:

第一條 契約標的要求

1.甲方同意從乙方購買,乙方同意出售附屬檔案所列閉路電視監控系統設備。

2.產地:詳見附屬檔案。

3.質量標準:

(1)按原廠質量標準,即以說明書為準。

(2) 其他:____________

4.技術標準:

乙方提供的設備為原廠行貨,符合原廠行貨的技術標準。

5.其他要求:________________________

第二條 契約價款及支付方式

1.本契約所列各項目的總價款為人民幣: ¥ __________________

2.支付方式:

(1)雙方約定按以下第 ______種方式支付:

① 甲方在貨到並安裝驗收合格後______個 工作日內一次性支付所有款項。

② 第一期付款:契約簽訂後______個工作日內支付契約總價款的______% 。

第二期付款:貨到驗收合格後______個工作日內支付契約總價款的______% 。

第三期付款:________________________

③ 其他:______________________________

(2) 付款信息

乙方單位名稱:________________________

開戶銀行:______________________________

帳號: ______________________________

乙方負責開具相關發票。

第三條 交貨時間、地點和包裝

1.交貨時間:按以下第______種方式確定交貨時間

(1)自契約簽訂之日起 ______日內。

(2)於______年______月______日內。

(3)其他方式: ? 以甲方指定人員簽收確認日期為準

2.交貨地點:乙方負責將貨物運至甲方指定的地點並卸貨。

甲方指定地點:_____________

接貨人:__________________電話 :__________________

3.乙方負責包裝貨物,包裝標準:

原廠包裝標準並適於運輸需要;

其他:________________________

由於包裝不良所發生的損失,由於採用不充分或不妥善的防護措施而造成的任何貨物銹損或丟失,乙方應負責賠償由此而產生的.一切損失。

4.設備的運輸費、包裝費由乙方負責。

第四條 設備的安裝與驗收

1.甲方在全部設備簽收後______個 工作日內驗收完畢。甲方在驗收中,如果發現產品不合規定,應在 ______天內向乙方提出書面異議;乙方在接到書面異議後,應在______個 工作日內負責處理。

2.甲乙雙方應於到貨後在雙方有關人員監督下對設備進行驗收。如果 5 個工作日內因甲方原因沒有驗收,則視為該批設備驗收合格。

3.甲方在開箱清點時,如發現外包裝完好無損,但箱內設備發現短缺,損壞或不符合契約規定,乙方應及時補足,由此引起的費用由乙方承擔。

4.驗收標準:按原廠質量標準,即以說明書為準。

5.乙方負責進行設備的安裝、調試。

6.其他:________________________

買賣契約模板(通用契約) 篇20

所謂瑕疵擔保責任,出賣人就買賣標的物上的權利瑕疵或物的瑕疵所承擔的法定責任。所謂瑕疵,指買賣的標的物的本身或權利存在瑕疵。瑕疵擔保責任分為兩種,即物的瑕疵擔保責任和權利瑕疵擔保責任。

瑕疵擔保責任,是法定責任。在傳統大陸法系國家,只要權利或物有瑕疵,出賣人必須負責,因此屬於無過錯責任。正好與其違約責任的'過錯歸責相對應。其制度設計的目的在於平衡出賣人與買受人的利益和風險。

瑕疵擔保責任作為一種法定責任,與違約責任有一定區別。在傳統大陸法系,學者認為,違約責任屬於違反義務的責任,而瑕疵擔保責任,還沒有違反義務。因此瑕疵擔保責任,與違約責任相比,其責任內容要輕。首先對於物的瑕疵擔保,在補救方式上僅限於解除契約和減價,而且重點在於減價請求權。沒有損害賠償請求權,甚至連另行交付無瑕疵物的請求權都沒有。只有在特殊情況下買受人才能行使損害賠償請求權,即出賣人明示擔保物的品質或者故意不告知瑕疵時,可行使損害賠償請求權,此時出賣人主觀上有過錯存在,因此可以按照債的不履行承擔違約責任。其次,在訴訟時效上也有不同;對於瑕疵擔保請求權,大陸法系各國大都規定一個比較短的訴訟時效,如德國、西班牙都規定瑕疵擔保的訴訟時效對動產為6個月,對不動產為1年。

中國《契約法》對於瑕疵擔保責任又是如何處理。在學理上應當如何認識瑕疵擔保責任在中國《契約法》上的地位。應當區別物的瑕疵擔保責任與權利瑕疵擔保責任分別討論。

買賣契約模板(通用契約) 篇21

一、約定解除

契約雙方當事人可以在房屋買賣契約中約定,當一定的情形出現時,房屋買賣契約解除。只要該約定不違反法律法規的強行性規定,不具有欺詐脅迫或者顯示公平的情形,那么,在約定的條件具備時,契約解除。如延期交房約定,付款約定,房產證辦理約定等等。約定解除條件具備時,權利人應當及時行使權力。根據法律規定,開發商遲延交付房屋,經催告後在三個月的合理期限內仍未交房的,購房人有權解除契約。當然,購房人遲延支付購房款,經催告後在三個月的合理期限內仍未付款的,開發商也有權解除契約,對方當事人沒有催告的,解除權應當在解除權發生之日起一年內行使;逾期不行使的,解除權消滅,當事人不得再單方面解除契約。

二、法定解除

法定解除的.情況很多,主要有以下情形:

1、開發商隱瞞房屋真實情況構成欺詐的

開發商故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假的預售許可證明的,或故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實的,或故意隱瞞所售房屋已出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實的,買房人有權解除契約。並有權利要求賠償損失。

2、開發商將已售房屋私自抵押

根據《擔保法》及《物權法》等規定,商品房買賣契約訂立後,開發商私下將該房屋抵押給第三人導致購房人購房契約目的不能實現的,買房人有權退房並解除契約,並要求出賣人返還已付購房款及利息、賠償損失,並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

3、一房二賣或者為拆遷補償安置房屋

根據《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條第3項之規定,出賣人訂立商品房買賣契約時,故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實,買受人可以請求解除契約;

4、房屋不符合質量要求或面積誤差比絕對值超出3%的

因房屋主體質量不合格不能交付使用或者交付使用後,房屋主體質量經檢驗確屬不合格;房屋的主體結構、防水等存在嚴重影響正常居住的;賣方交付使用的房屋套內建築面積或者建築面積與商品房買賣契約約定面積不符,契約沒有約定處理方式或約定的處理方式不明確的,若面積誤差比絕對值超出3%的,買受人有權解除契約,請求返還購房款及利息,並要求賠償損失。

5、開發商遲延履行主要義務,無法辦理產權證

開發商在交房期滿後,經購房人催告在三個月的合理期限內仍未履行的,買房人有權解除契約;商品房買賣契約約定或者《城市房地產開發經營管理條例》第33條規定的辦理房屋所有權登記的期限(商品房買賣契約的標的物為尚未建成房屋的,自房屋交付之日起90日;商品房買賣契約的標的物為已竣工房屋的,自契約訂立之日起90日)屆滿後超過一年,導致買房人無法辦理房屋所有權登記的,買房人有權解除契約。

6、擔保貸款契約不能訂立;

根據《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第23條之規定:“商品房買賣契約約定,買受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能繼續履行的,對方當事人可以請求解除契約和賠償損失。

7、開發商虛假宣傳或者隱瞞重要事實,構成根本違約,致使購房人在購房時期望的契約目的不能實現的。

8、不可抗力

根據《契約法》第94條第1項之規定,因不可抗力致使不能實現購房契約目的的,當事人有權解除契約。

9、不屬於不可抗力的事由,但是出現在在簽訂額契約時無法預料的情形,繼續履行契約無必要,或者也無法履行的情形。

買賣契約模板(通用契約) 篇22

簽訂地點:奉化市

需方:奉化市豐達氣體有限公司

供方:

經供需雙方代表友好協商,本著平等互利,協商一致的原則,簽訂氧氣、乙炔、氬、氮、二氧化碳購銷契約條款如下,以便共同遵守。

一、產品數量、單價

1、數量:以實際使用計畫供應的數量為準;

2、單價:根據當時市場價雙方協商。

二、質量技術標準及要求

供方提供的氧氣、乙炔、二氧化碳、氮、氬瓶必須是經過年檢合格。每個鋼瓶必配防震圈,鋼瓶帽。

三、交貨方式及費用負擔

供方送貨到需方倉庫,運輸費用及一切安全責任由供方承擔。

四、驗收方式

貨到後由需方人員根據壓力表顯示數據收貨,達不到標準的由供方負責自費退換合格產品。

五、貨款結算方式及期限

供方憑需方簽收的單據,在每月21日前與需方核實後開據稅務發票進行掛賬結算,次月15日前給予料款支付。

六、違約責任

1、供方未按需方提交的書面月計畫,保證需方的供貨數量和供貨時間,按不能交貨部分貨款的0.5%每天支付給需方違約金;

2、需方未按契約約定的結算付款期限向供方結帳付款,視為需方違約,供方有權停止供貨;

3、違約依據以雙方共同認可簽認的有效依據為準。

七、出現下列情況之一時,需方有權中止契約

1、供方提供的產品質量達不到需方要求的;

2、契約簽訂後,不能按時供貨,造成需方停工待料的;

八、解決契約糾紛的'方式

本契約如發生糾紛,雙方當事人應本著合情合理,實事求是的原則及時協商解決,協商不成時,任何一方可申請需方單位法人所在地仲裁委員會仲裁解決,仲裁結果雙方服從。

九、其它約定事項

1、需方提前12小時通知供方。

2、供方給需方提供的產品有質量異議時,供方應接到需方通知後4小時內負責把不合格產品從需方清理出場,並承擔在此期間發生的一切費用,同時承擔因此給需方造成的一切損失;

3、供方提供給需方氣瓶不收取租金。

4、如需方丟失鋼瓶則每隻鋼瓶賠償供方550元。

6、本契約自簽訂之日起生效,契約執行期間,供需雙方不得隨意變更或解除契約;契約如有未盡事宜,雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本契約具有同等法律效力;本契約只對供需雙方,與第三方無任何關係;本契約一式叄份,供方一份,需方兩份。

7、契約有效期自簽訂日期至20xx年12月31日。

需 方:奉化市豐達氣體有限公司公司蓋章:法定代表人簽字:年月日

供 方: 公司蓋章: 法定代表人簽字: 年月 日

買賣契約模板(通用契約) 篇23

甲方(賣方):________________________

乙方(買方):________________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在________________________________________________(建築面積____________平方米,儲藏室____________平方米,產權證號________________________)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫__________________元整;即人民幣小寫____________元。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金______萬元整,即小寫____________元。

四、乙方支付定金之日起______個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的'土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付____________的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付____________元罰金,逾期______日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將________________________設施等讓與乙方(含在房屋價值內)。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

甲方(簽章):______________

乙方(簽章):______________

__________年_______月______日

__________年_______月______日

買賣契約模板(通用契約) 篇24

甲方(出售方):

乙方(購買方):

根據契約法及相關法律的規定,甲乙雙方本著平等、互惠的原則就乙方向甲方購買翡翠的相關事宜進行洽談,經友好協商,達成如下協定:

一、物品基本情況

1、名稱:

2、品種:

3、形態:

4、工藝:

5、品相:

6、圖飾:

7、尺寸:_____*______*______MM左右,重約________g。

8、外觀造型:

9、物品數量:

10、成交價格(元)大寫:

二、付款方式

乙方應於本協定簽署後的________日內,自行或委託第三方將貨款打入甲方指定的銀行賬號。賬戶名:________________________。

三、交付和驗收

1、交付時間:甲方應於收到全部款項後的同時將物品交付給乙方。

2、交付地點:________________。

3、甲方應按照本協定的約定向乙方交付物品,雙方應於物品交付的同時進行驗收,乙方接收甲方交付的物品後發生的風險概由乙方自行承擔。

四、質量保證

乙方保證向甲方所銷售商品品質和質量符合行業標準,如有質量問題,乙方須保證無條件退換,甲方也可解除契約,乙方全額退款。

五、違約責任

1、甲乙雙方如逾期履行本協定約定義務的,每逾期一日違約方應向守約方支付成交價格________%的違約金,直至違約方實際履行義務之日止。

2、若甲方交付的物品不符合本協定約定的.,乙方有權拒絕接收物品,同時甲方應按照成交價格________%的比例向乙方支付違約金。

六、其他約定

1、因履行本協定發生爭議的,甲乙雙方應友好協商解決,協商不成的向契約履行地的法院提起訴訟。

2、本協定一式________份,甲乙雙方各執________份,經雙方簽字後生效。

3、本契約未盡事宜,雙方協商解決,協商一致的可簽訂補充協定。

甲方:

地址:

企業註冊號:

聯繫方式:

契約履行地:

簽約時間:________年________月________日

乙方:

地址:

身份證號:

聯繫方式:

契約履行地:

簽約時間:________年________月________日

買賣契約模板(通用契約) 篇25

甲方: 置業有限公司

乙方:王莉

經甲乙雙方協商一致,就乙方購買園西公寓閣樓一事達成如下協定:

1、甲方同意將其自有產權的“園西公寓”閣樓1套( 位於 1號樓2-501

樓頂)轉讓給乙方,房號 1號樓2-601套內建築面積約 87.72 平方米。

2、該閣樓總價為人民幣(大寫): 壹拾捌萬 元整(小寫: 180000.00 元)。該價款不含各項稅費,如需繳納各項稅費,由乙方承擔。

3、該閣樓不辦理產權證,但如以後政策調整,可以辦理產權證,甲方協助乙方辦理,費用由乙方承擔。

4、該房用途為居住,乙方不得擅自改變結構與用途,如乙方違反,所產生的一切後果與安全責任均由乙方自行承擔。

5、本協定經甲、乙雙方簽字後生效,與《商品房買賣契約》具有同等法律效力。

6、本協定最終解釋權歸甲方所有。

7、本協定一式二份,甲、乙雙方各執一份。

甲方(蓋章) 乙方(簽名)

買賣契約模板(通用契約) 篇26

甲方:

地址:

電話:

乙方:

地址:

電話:

根據《中華人民共和國契約法》、《二手交易管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定,就二手物品的買賣事宜,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約。

一、物品情況

1、物品種類:____________________;物品顏色:_________;物品名稱:____________;物品購買日期:__________;物品新舊程度__________;物品數量___________

風險提示:標的物信息

買賣契約中應根據標的物的類型,在契約中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。

數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。

2、乙方保證該物品的來源合法,否則由乙方負責一切責任。

二、交貨方式

風險提示:履行期限、地點和方式

履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。

如:有的契約對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。

1、交貨時間:

2、交貨地點:

風險提示: 交貨地點

對於“交貨地點”應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下,標的物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。如:在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,因此,在簽訂契約時,對於交貨地點的選擇上,應慎重對待。

3、運輸方式:

三、驗收方法

按照交貨地點與時間,根據不同商品種類,規定驗收的處理方法。

質量標準:

四、交易金額及付款方式

1、本物品收購款為________________人民幣(大寫__________________元)。

2、甲方於本協定簽訂之日付價款的___________%作為定金。剩餘價款在物品賣出後一次性付清。

風險提示:價款支付

在實務中,有的`買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額,對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。

另外,需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,儘量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾契約付款方。

五、契約買賣雙方約定

1、乙方物品為租借的形式交付於甲方,若乙方物品甲方不能處理,則甲方有權向乙方收回定金,乙方有權拿回自己的物品。

2、甲方人為的將乙方物品損壞,則甲方按照收購款賠償給乙方(含定金)。

風險提示: 違約責任

違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的契約約定“違反契約約定,支付違約金10萬元”,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。

具體應明確,違反契約的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數位化,以便於向違約方主張。

3、此契約一式兩份,買賣雙方各執一份。

4、此契約簽字即生效,在契約有效期物品處理權由買方負責。

風險提示:證據保留

注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。

甲方代表:

時間:

乙方代表:

時間:

買賣契約模板(通用契約) 篇27

需方: 中天建設集團有限公司天津分公司 (以下簡稱甲方)

供方: (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就甲方購買乙方經銷 PVC管用於建設工程事宜充分協商一致,訂立本契約。

一、產品品名、規格、單價及數量

PVC 管材、管件暫估總價為;元;規格型號、單價、數量詳見附表(此價已包含製作、包裝、到春天廣場工地的運費、檢測等費用,數量按實際發生量進行結算。)最終結算總價以實際數量乘相應確定單價為準,如最終結算總價超過暫估總價的10%,雙方應簽訂補充協定。

二、產品質量要求

質量標準為PVC 排水管材按GB / T58361—92 標準;管件按GB / T5836 .2 —92 標準;螺旋消音管以Q / XSJ 82002為標準;螺旋消音管材以Q / XSJS—20xx 為標準要求。為符合國家和天津市有關質量的規定和要求,隨貨向甲方提供產品合格證、質量證明書、國家級的檢測報告及相關資料。

三、產品的包裝要求

在保證PVC 管材、管件外表的完整和清潔的前提下由乙方自定,包裝物不回收。

四、產品的交貨時間和方式

交貨時間按甲方的工程進度計畫,方式由乙方將產品送至工地並卻至甲方指定位置,所發生費用已含在契約單價內。

五、產品驗收方式

產品進入工地後,由甲方指定人員專業工長 在表面材質上予以驗收確認,並在送貨單上共同簽字認可為準,其他人員簽字無效。整體質量和性能測試在產品安裝完畢後由建設單位、監理及甲方根據國家和天津市對質量的有關標準和規定進行驗收。

六、產品貨款結算及支付方式

1、貨款結算:貨到工地經表面驗收合格後支什該批貨款的% ,以此類推。 工程竣工驗收合格後付至總貨款的 %。餘款 %留作質保金,經竣工驗收合格之日起無質量問題前提下無息退還。

2、支付方式:由乙方出具正規稅務發票,甲方以轉帳方式支付。

七、雙方的權利義務

(一)、甲方權利義務

1 、甲方有權要求乙方按契約約定的質量標準和交貨時間及方式供應甲方所需產品,乙方未按契約約定履行的,甲方有權要求退貨並要求乙方退回已支付貨款並賠償損失;或要求乙方保修、保退、保換。

2 、甲方應做好乙方產品進場前的準備工作。

3、甲方在乙方按契約要求履行完交貨義務後,應按契約支付貨款。

(二)乙方的權利義務:

1 、乙方應保證交付的貨物符合契約中約定的數量、品種、規格、質量的要求。

2、如因乙方原因產生退貨,乙方承擔因此而發生的所有費用。

3 、乙方應提供營業執照、生產許可證各一份。在產品進場後應向甲方和監理 單位提供有關產品的合格出廠證明檔案和國家權威檢測機構出具的檢測報告。

4、產品在本工程竣工驗收後24 個月內,出現質量問題的應及時無償進行維全修和調換,超出質保期限後,由乙方有償進行維修和調換。

5、如因產品質量有問題的應及時予以調換並承擔費用;甲方或乙方允許的有合法使用權的第三人在使用產品過程中,因乙方質量原因造成甲方和第三人安全事故或其他不利於甲方的事故的,乙方在本契約約定的責任期限內均應承擔全額,賠償責任,此賠償責任應當在接到甲方包括下屬分支機構的書面通知後五日內履行。

7 、如因甲方或甲方允許的人合法使用權的第三人使用不當而發生事故,乙方不承擔責任及費用。

八、違約責任

1 、乙方不能按契約規定期限交貨或乙方提供的產品不合格的向甲方償付逾期交貨貨款萬分之三的違約金;給甲方造成損失的,還應當承擔甲方實際損失。

2 、甲方無故退貨的.,應向乙方償付退貨貨款萬分之三的違約金,並承擔因此給乙方造成的損失。

3 、其他違約責任由違約方承擔。

九、爭議的解決

契約履行中如雙方發生爭議,應協商解決,協商不成時,可向工程所在地人民法院提起訴訟。

十、其它

1 、未經乙方書面同意甲方不得轉讓債務,未經甲方書面同意乙方不得轉讓債權。

2 、本契約的變更必須經甲方蓋章或項目經理蓋章簽字方可生效, 其他視為契約未變更。甲方的其他工作人員不能代表甲方方處理本契約引起的債權債務,擅自處理行為包括但不限於出具欠款證明、對賬單據等等, 因此而產生的債權債務甲方不予認可,且對甲方不產生法律效力。

3 、乙方應當將以下資料提交給甲方存檔備案:《企業法人營業執照》或《營 業執照》副本複印件(加蓋紅章)一份,PVC管材的產品質量標準及相關說明:國家或天津市有關行政管理部門規定的各種備案所要求的檔案資料:提供合法的《授權委託書》及委託代理人的身份證明。

4 、雙方確認來往函件, 按對方營業執照上的住址或契約中載明的聯繫方式 郵寄,即視為己送達。地址如有變更應書面通知對方。

5 、乙方必須保證標的物不侵犯他人商標、專利等智慧財產權, 否則一切行政、民事等責任由乙方承擔:造成甲方損失的,甲方有權抵扣貨款並向乙方索賠。

6 、契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

7 、本契約甲乙雙方簽字蓋章後生效,款清後自行終止,乙方應在甲方最後一次付款前向甲方出具契約終止函,但質保條款有效期至質保期滿。本契約一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

代理人: 代理人:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽約地點: 工程工地

簽約時間: 年月日