關於買賣契約集錦 篇1
需方: (甲方):
供方: (乙方):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程質量管理條例》等有關法律、法規及省、市有關預拌混凝土管理規定,甲、乙雙方在自願、平等、公平和誠實信用原則的基礎上,就本工程商品混凝土採購事項進行協商,達成並簽訂如下契約條款,由雙方共同遵守履行。
第一條 甲、乙雙方的主體資格
1.1 甲方
企業法人營業執照註冊號:
組織機構代碼證代碼:
施工企業資質證書號:
稅務登記證號:
1.2 乙方
企業法人營業執照註冊號:
組織機構代碼證代碼:
稅務登記證號:
第二條 工程概況
2.1 工程名稱:
2.2 工程地址:
2.3 建設單位:
2.4 結構形式:
2.5 建築面積:
2.6 總 高 度:
2.7 運 距:
第三條 商品混凝土價格和計量
3.1 商品混凝土單價:
以上商品混凝土單價為施工現場入模價(不含稅,含稅每立方加壹拾元),包括原材料、損耗、預拌加工、加工廠至施工現場的運輸、泵送機械及泵送入模,其中泵送價格為15元/m3(如不採用泵送應扣減);還包括但不限於潤泵砂漿費、原材料檢驗試驗費、配合比試驗費、試塊製作費、養護費、檢驗試驗費、稅費等;
3.2 契約總量和總價款:
3.2.1 契約總數量暫定為 m3;
3.2.2 契約總價款暫定為 元。
3.3 計量:結算數量依據施工圖紙及變更籤證計算,不扣減鋼筋,混凝土用量損耗已包含在上述3.1款單價內。乙方承諾免費為甲方硬化施工現場內道路提供相應強度等級的混凝土。
第四條 質量標準和質量責任認定
4.1 混凝土的質量執行《預拌混凝土》GB/T14902-20xx、《預拌混凝土技術規程》DB21/T1304-20xx。
4.2 混凝土的強度試驗結果評定執行《混凝土強度檢驗評定標準》GBJ107。
4.3 混凝土抗滲等級、坍落度和強度等級以甲方《預拌混凝土委託書》為依據。
4.4 甲方對澆築到工程部位的混凝土發現有質量異常現象的,應立即書面通知乙方,雙方進行技術處理。若有爭議,應委託銅川市質檢站進行鑑定,確定質量責任,雙方按確定結果承擔各自責任。
第五條 原材料控制
5.1 水泥選用普通矽酸鹽水泥,強度等級不低於42.5,初凝時間不小於45分鐘,終凝時間不大於10小時,水泥的其它化學指標、物理性能指標均應滿足國家《通用矽酸鹽水泥》GB175-20xx要求。水泥的用量要達到規範規定的標準。
乙方必須提供水泥出廠合格證、質量證明書以及複試報告。
為保證混凝土外觀顏色一致,乙方應保證使用同一種水泥和添加劑,確需變更時,須徵得甲方書面同意;
5.2 粗骨料採用粒徑為5-25mm的連續級配碎(卵)石,針片狀顆粒含量不大於10%,含泥量不大於1%,泥塊含量不大於0.5%;
5.3 細骨料採用中砂,含泥量不大於3%,泥塊含量不大於1%,砂率應控制在40%左右;
5.4 粉煤灰應符合國家標準《用於水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-20xx;
5.5 外加劑必須是經過有資質的檢測部門檢驗並附有檢驗合格證明的產品,質量應符合國家標準《混凝土外加劑套用技術規範》GB50119-20xx;
5.6 甲方有權隨時到乙方單位對乙方採購的原材料、混凝土配合比、預拌過程進行檢查,乙方應積極配合甲方和建設監理單位的檢查,對甲方和建設監理單位提出的.問題應擬定整改措施並限期整改,如因乙方原因造成質量隱患,乙方應賠償給甲方造成的全部損失。
第六條 混凝土預拌和運輸
6.1 混凝土拌合必須均勻、顏色一致,不不得有離析和泌水現象;
6.2 混凝土的運輸必須使用攪拌車,至施工現場的時間應控制在1小時內卸料完畢,當氣溫高於30。C時或運輸距離較遠時應採取緩凝措施;
6.3 混凝土的運送頻率(供料速度)應保證施工現場需要,確保混凝土澆築的連續性,乙方應提供保證混凝土按時到達施工現場的應急預案給甲方,經確認後實施。
第七條 質量檢驗
7.1 預拌混凝土質量的檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗,檢驗的項目、標準按國家規範要求執行;
7.2 乙方負責按規定對所供混凝土進行出廠檢驗,並向甲方提交混凝土出廠質量證明書;
7.3 甲方負責交貨檢驗,檢驗由監理單位主持,建設單位和甲乙雙方共同參加;
7.4混凝土運輸至施工現場後,首先按《混凝土拌和物理性能實驗方法》(GBJ80-85)進行坍落度檢查,坍落度應在《預拌混凝土》(GB14902-20xx)規定的允許偏差範圍內,現場坍落度檢查記錄應以監理單位簽字為準,若混凝土塌落度不合格,甲方有權退貨。嚴禁在運輸途中和施工現場向混凝土內任意加水;
7.5 混凝土塌落度檢驗合格後,甲乙雙方和建設監理單位共同取樣,由甲方按規範做試塊並負責進行標養。試塊標養28天,送銅川市質監站進行試壓並出具評定報告,評定結果作為檢驗混凝土是否合格的依據。若評定為不合格,乙方應賠償因此給甲方造成的全部損失。
第八條 交貨及簽收
8.1 乙方交貨應滿足工程需要,為保證及時供應,甲方應提前24小時以電話方式通知乙方,並在混凝土澆築12小時前(特殊情況為4小時)向乙方發出《商品混凝土委託單》,委託單應載明甲方所需混凝土強度等級、塌落度、數量、施工部位、施工時間、入模方式等;
8.2 混凝土運至施工現場開始澆築時,所有權轉移至甲方;
8.3 乙方按甲方要求運至施工現場的混凝土,甲方應及時組織安排澆築到工程施工部位,因甲方原因致使運到施工現場的混凝土停留時間過長造成坍落度損失或產品失效報廢的,損失由甲方承擔;
8.4 甲方應派專人 在施工現場對澆筑前的商品混凝土質量等進行檢查驗收,如有異議,應及時與乙方協調解決。如因乙方原因給甲方造成損失,乙方賠償給甲方造成的直接或間接損失;
8.5 混凝土進場時應隨車附帶開盤鑑定和出廠質量證明等,並加蓋乙方印章。
第九條 結算方式及付款期限
9.1 支付流程:乙方提交申請--項目部審核進度和數量—工程部審核數量—採購部辦理支付手續—財務部支付;
9.2 支付節點及比例:
9.2.1 基礎至0米,乙方出具收據後14日內支付已完工程量的70%;
9.2.2 此後,每八層封頂,乙方出具收據後14日內支付當期已完工程量的70%;
9.2.3 主體封頂並驗收合格後,乙方出具收據後14日內支付當期已完工程量的70%;
9.2.4 工程竣工驗收合格後,乙方出具全額發票後56日內結清餘款;
9.2.5 乙方提交申請時,應同時提交當期已完成混凝土量結算單、檢驗合格的混凝土強度檢驗報告等。
9.3 結算:
9.3.1 主體封頂後3日內,乙方應向甲方提交以下完整技術資料:
(1)預拌混凝土出場質量證明書;
(2)水泥的合格證及檢測報告;
(3)外加劑、摻和料的合格證及檢測報告;
(4)砂石料的檢測報告;
(5)預拌混凝土配合比;
(6)按規定提供抗壓、抗滲檢驗報告。
8.3.2 主體封頂後7日內,乙方向甲方提交完工結算資料;
8.3.3 甲方收到乙方提交的技術和結算資料後,14日內審核完畢或提出修改意見。
第十條 雙方的責任及權利
10.1 甲方責任及權利
10.1.1 應保證作業現場場地平整、堅實、暢通、有足夠的調車場地及泵車的安全作業環境,並安排專人負責現場調度指揮;
10.1.2 負責提供現場作業用水、照明;、解決作業現場由於混凝土運輸、泵送及澆注等原因引起的擾民或民擾問題。
10.1.3 嚴格按國家標準要求施工,不得自行添加水、外加劑等材料,以確保工程質量;
10.1.4 乙方原因不能按時供應混凝土,甲方可通過其它渠道購進本次需要的混凝土。
10.2 乙方責任及權利
10.2.1 供貨12小時前到施工現場了解相關情況,向甲方索取《商品混凝土委託單》,以確保混凝土供應的順利進行;
10.2.2 混凝土攪拌車輛及隨車人員進入現場,應聽從甲方負責人員的統一調度指揮,提供優質服務;
10.2.3 嚴格按照甲方提供的《商品混凝土委託單》將混凝土運送到施工現場,保證滿足需要,因自身原因造成延誤給甲方帶來損失,應賠償給甲方造成的全部損失。確有特殊原因不能按時供應混凝土時,應提前8小時以書面方式通知甲方並徵得甲方同意;
10.2.4 自覺接受甲方、建設、監理單位的檢驗檢查和取樣,如有問題,應積極配合解決,並承擔自身原因給甲方造成的損失;
10.2.5 解決本契約履行過程中與當地村民的關係協調,並承擔費用。
第十一條 違約責任
11.1 契約訂立後,甲方或乙方中途無故解除契約或終止契約時,將視為違約,違約方應按未履行數量的10%向對方支付違約金;
11.2 如甲方逾期付款的,每逾期一日,應按逾期付款額的萬分之二向乙方支付逾期違約金,直至付清逾期付款額為止;
11.3 乙方不能按時供應混凝土,也不按約定通知甲方,造成甲方不能按時澆築混凝土超過2小時,乙方應按本次需要混凝土價款的10%支付違約金,並賠償因此給甲方造成的停窩工損失。
第十二條 爭議的解決
因解釋或履行本契約而發生的爭議,雙方應協商解決,協商不成的,約定向西安仲裁委員會申請仲裁。
第十三條 其他事項
13.1 由於不可抗力導致本契約無法繼續履行,可由雙方協商變更或終止本契約;
13.2 本契約經雙方簽字並加蓋單位印章後生效,至本契約全部條款履行完畢時自行終止;
13.3未盡事宜,經雙方協商一致可另行訂立補充協定。補充協定與附屬檔案均為本契約組成部分,與本契約具有同等法律效力;
13.4 本契約壹式肆份,甲乙雙方各執貳份。本契約正文共6頁。
甲方(章):
乙方(章):
住所:
住所:
法定/委託代表人:
關於買賣契約集錦 篇2
出賣人(甲方):_____
註冊地址:_____
【營業執照註冊號】【身份證號碼】:_____
法定代表人:_____
聯繫電話:_____
委託代理人:_____
地址:_____
買受人(乙方):_____
【本人】【法定代表人】姓名:_____
【身份證】【營業執照註冊號】:_____
地址:_____
聯繫電話:_____
【委託代理人】姓名:_____
地址:_____
電話:_____
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方的寫字樓事宜,達成如下協定:_____
第一條:甲方所售寫字樓基本情況及甲方承諾
1、甲方所售寫字樓(以下簡稱寫字樓)坐落於 ;位於第 層共間,房屋結構為 ,登記建築面積______平方米(其中套內建築面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積______平方米);房屋用途為 。
2、該寫字樓的土地使用______年限共 ______年,還剩餘使用______年限 ______年。
3、甲方擁有該寫字樓的完全產權,產權證號為:_____ 。甲方承諾該寫字樓沒
有被抵押或者為其他公司提供擔保等影響產權完整和歸屬的情形。
4、該寫字樓現配備的裝飾裝修設施設備有 (具體見雙方現場驗收的清單),該設施設備總折價____________元,不包含在房屋總價款中。(或約定包含在總價款中,不另行計價收款)。
5、該寫字樓有物業服務,目前的物業服務公司為 ,物業服務收費標準為 。
【律師提示】:_____產權是二手寫字樓交易過程中隱患最大的部分。如果產權屬於公司,需查清該物業是否被抵押、質押或者為其他公司擔保,即使沒有上述債務問題,還需要了解該公司法人變更或股權變更過程中,會不會影響產權的歸屬和完整,在其中有沒有關於該物業的約定。如果產權屬於個人,該業主名下是否有公司,如果公司性質為無限責任公司,則法人的財產也將作為沖抵公司債務的財產出現。總之必須要查清該物業法律意義上的所有人,以及對該物業的產權擁有情況。如果有可能,可以請律師在簽署買賣契約時根據具體情況補充一些書面條款,抵抗一些未知的風險。
第二條:房屋寫字樓總價格及付款方式
1、甲乙雙方協商一致,甲方所售寫字總金額為人民幣 。該價款不含稅費。
2、雙方選擇以下第 種付款方式:_____
(1)乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金_____元整,並於 ______年 ______月______日前將房屋全部價款付給甲方。
(2)買房向銀行抵押付款:_____
乙方於 ______年 ______月______日前向甲方支付首期房款人民幣__________元。其餘房款乙方擬向銀行辦理抵押貸款。
如果乙方在 ______年 ______月______日前還未能將銀行貸款辦理好並交付給甲方,則甲方可以單方解除本契約,並退回乙方之前已付購房款。
3、雙方約定的其他付款方式:_____ 。
【律師提示】:_____如果買二手房時房款不是一次性付清的,那就得簽銀行貸款抵押契約。這個契約涉及到賣房人,買房人,賣房人的貸款銀行,買房人的貸款銀行,還可以再加三方,賣房人的貸款銀行指定的保險公司,買房人的貸款銀行指定的保險公司,還有中介公司,這個貸款行為可能涉及到七方,因此比較複雜。這種情況下,對於購房者來說,要想簽訂一個細緻的有針對性的契約,可以請個律師。
第三條:交納稅費的約定
1、按有關法律法規政策的規定應由賣方承擔的稅費由 承擔。
2、按有關法律法規政策規定應由買方承擔的稅費由 承擔。
【律師提示】:_____一般買賣雙方按規定各繳各的稅費。但也可以通過約定賣方應繳的稅費由買方承擔,反之亦然。
第四條:寫字樓交付
1、甲乙雙方於本契約簽訂後______日內共同對該寫字樓及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單及水、電、氣的讀數等列表記載。
2、甲方在收到全部房款之日起______日內,將該寫字樓鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定:_____ 。
【律師提示】:_____要考慮好交錢、過戶和交房之間的銜接問題。寫字樓較之住宅,除了反價之外,更容易有其他變數發生,應儘快完成交易。
第五條:關於產權登記的約定
甲方雙方須在簽訂本契約 內,共同向房地產產權登記機關申請辦理轉移登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在______日內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方必須在乙方提出退房要求之日起______日內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。
【律師提示】:_____權屬轉移登記,也就是房產過戶手續,主要是什麼時間過戶一定要說清楚,而且買方交錢和過戶的時間間隔不宜過長。
第六條:定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本契約之日起______日內向甲方交納購房定金____________元。
2、為防範交易風險督促賣方按契約約定交付房地產,甲乙雙方同意從交易總房款中預留____________元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記時交付給甲方。
3、關於交房保證金託管的約定:_____ ;
4、甲乙雙方其他約定:_____ 。
【律師提示】:_____雙方約定違約方承擔定金責任後,守約方不可進一步追究違約方其他違約責任的,從約定。雙方既約定定金,又約定賠償損失的,一方違約時,守約方既可主張定金罰則,又可請求賠償損失。
第七條:違約責任的約定
1、乙方逾期付款的違約責任((1)和(2)不作累加):_____
(1)如乙方未按約定時間付款,則乙方應按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金,同時甲方有權要求契約繼續履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過 天后,甲方有權單方解除契約並要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權選擇還是按本條上述第(1)項執行。
2、甲方逾期交房的違約責任((1)和(2)不作累加):_____
(1)如甲方未按契約約定的時間交付房屋,則甲方應按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金,同時乙方有權要求繼續履行契約。
(2)如甲方逾期交房超過 天后,乙方有權單方解除契約並要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金;乙方也有權選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔違約責任並繼續履行契約。
3、任何一方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款的百分之 作為違約金。
4、任何一方不履行本契約約定義務致契約目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之 作為違約金。
【律師提示】:_____根據《民法典》第一百一十三條第一款的規定,在因違約方過錯導致房屋買賣契約無法履行的情況下,守約方可以請求賠償房屋差價損失。如雙方對房屋差價有約定或事後達成一致的,尊重當事人的意思自治,從約定。如當事人沒有約定房屋差價,則可請求法院委託評估機構對訟爭房產的市場價進行評估,評估時點為起訴之日,通過評估價與約定價的比較,確定房屋差價損失。
第八條:甲乙雙方的承諾和保證
1、甲方承諾和保證:_____
(1)甲方有權簽署並有能力履行本契約。
(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
(3)水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用均已按規定交納,單據交買房確認。
(4) 該寫字樓目前沒有租約。(如有租約另行約定)
2、乙方承諾和保證:_____乙方有權簽署並有能力履行本契約。
【律師提示】:_____第一,要核實契約簽訂人員身份的真實性以及授權委託書的內容,確保契約不因主體不適當而導致契約無效。第二,帶租約的房屋買賣,買賣雙方應明確約定,是實物交付還是租約權交付。法律規定承租人享有優先購買權。賣家要把出賣信息提前告知租客,同時在簽約前將出租信息告知買家,而買家也要認真審查房屋租賃契約。承租人放棄優先購買權,應提供書面承諾。
第九條:契約的變更
本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出 天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十條:不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起______日內向另一方當事人提供證明。
第十一: 契約的效力
1、本契約自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本契約一式 份,甲乙雙方各執 份,具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1.本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向有管轄權的人民法院起訴。
【律師提示】:要么選擇仲裁要么選擇訴訟,仲裁是一裁終局。
第十三條:雙方其他約定
甲方(簽章):_____ 乙方(簽章):_____ 委託代理人(簽章):_____ 委託代理人(簽章):_____
______年 ______月______日
關於買賣契約集錦 篇3
甲方:_____
地址:_____
電話:_____
乙方:_____
地址:_____
電話:_____
甲乙雙方本著平等、自願原則,在共同遵守國家相關法律的前提下簽訂本契約。甲乙雙方履行各自義務後,雙方無異議簽字後本契約(一式兩份,雙方各執一份)立即生效。具體內容如下:
1、乙方在甲方商行______年 ______月______日 ,購 買 商品,證書編號 。
乙方採用 形式支付甲方人民幣____________元。
2、甲乙雙方共同遵守並約定:
乙方自購買商品之日起計算滿______年的,如果乙方要求退還所購商品,甲方無任何理由拒絕並接受乙方退還要求。乙方在提出退還所購甲方商品要求時,需出具購買商品原始發票、商品鑑定證書和無暇疵所購商品。雙方無異議時,甲方即時退付乙方購買商品原價80%現金結算。其中20%甲方作為商行成本計算,不予退還。
3、乙方自購買商品之日起計算滿______年的,如果乙方要求退還所購商品,甲方無任何理由拒絕並接受乙方退還要求。乙方在提出退還所購甲方商品要求時,需出具購買商品原始發票、商品鑑定證書和無暇疵所購商品。雙方無異議時,甲方即時退付乙方購買商品原價90%現金結算。其中10%甲方作為商行成本計算,不予退還。
4、 乙方自購買商品之日起計算滿______年或超過______年以上的,如果乙方要求退還所購商品,甲方無任何理由拒絕並接受乙方退還要求。乙方在提出退還所購甲方商品要求時,需出具購買商品原始發票、商品鑑定證書和無暇疵所購商品。雙方無異議時,甲方即時全付乙方購買商品原價100%現金結算。
如果乙方所購商品增值,甲乙雙方另行商議。
5、甲方保證向乙方所銷售商品品質和質量。甲乙雙方在簽定購銷契約前無異議,契約立即生效。
6、本契約自甲方開業之日起正式施行,
無時間限制。
7、本契約未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方:_____
乙方:_____
日期:______年 ______月______日
關於買賣契約集錦 篇4
買 方:_____(以下簡稱甲方)
賣 方:_____ (以下簡稱乙方)
一、產品名稱、型號、數量、金額:
二、質量、質保要求:按照技術要求及行業標準執行;賣方無條件保證買受人交貨後最終用戶驗收合格後,使用______年內無任何缺陷。
三、交貨時間、地點、方式:
四、運輸方式和費用負擔:運輸費用(含物流或快遞費用)由賣方承擔。
五、包裝標準:按行業標準包裝,保證運輸安全,未交付買方之前引起貨物損壞,責任由賣方承擔;合格證書、保修單、說明書、裝箱單、所有配件清單等隨機資料隨箱附帶。
六、檢驗標準、方法、地點及期限:
七、貨款結算方式及期限:
八、違約責任:契約生效後,買賣雙方有一方無故終止契約,違約方按契約總額的10%向對方支付違約金;賣方逾期交貨或買方逾期付款,違約方按逾期貨物(貨款)金額的日萬分之五向對方支付違約金。
九、解決契約糾紛的方式:雙方協商解決,解決不成交由買方所在地人民法院解決。
十、其它:本契約一式兩份,雙方各執一份;公司蓋章到達對方即生效,傳真件、電子信函自到達對方時生效。
甲方(公章):______________ 乙方(公章):______________
法定代表人(簽字):______________ 法定代表人(簽字):______________
日期:_________年__________月____日
關於買賣契約集錦 篇5
契約編號:__________
出賣人:____________________
買受人: ____________________
簽訂時間:____________________
簽訂地點:____________________
根據《中華人民共和國契約法》的有關規定,為加快發展農村經濟,保護契約交易雙方當事人的合法權益,確保農業種植增產增收,本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則,經雙方協商,訂立本種植玉米買賣契約。
第一條:出賣人負責對玉米的種植生產。買受人負責對玉米種植生產的技術指導。
第二條:出賣人應按照買受人的收購要求,向買受人承諾玉米的種植面積為__________畝,並按照買受人提出的技術要求和質量標準進行生產管理,按期、足額地向買受人提供符合質量標準和等級的玉米__________公斤。出賣人應保證在未完成契約約定的數量前,不向他人出售。
第三條:出賣人生產的玉米,只要符契約定的質量標準和規格,買受人負責包銷。每公斤的收購價為__________元。玉米交貨時,若市場價格上漲,收購價協商提高,若市場行情下跌,收購價不變。交貨的時間為__________年__________ 月 __________日;交貨地點__________
第四條:買受人應搞好玉米種植的信息和技術培訓工作,指導出賣人科學種植,防止玉米作物的病蟲害,提高玉米的產量和質量。
第五條:如果買受人需要統一向出賣人提供種子、化肥、農藥的,應以當地的批發價格供應,具體價格為種子__________ 元/公斤;化肥__________元/袋;農藥__________元/瓶。
第六條:因買受人在出賣人生產過程中因其提供的種子、化肥、農藥出現質量問題;或因提供的技術指導出現失誤,買受人應當負責對出賣人的經濟賠償。
第七條:出賣人由於不按買受人的技術要求和所提供種子、化肥、農藥的質量標準生產;或由於不可抗力的自然災害(高溫、寒流、乾旱、洪澇、暴雨、冰雹、大風等)造成的損失,由出賣人承擔。
第八條:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商和調解不成的,按下列第( ) 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向 人民法院提起訴訟。
第九條:本契約自 年 月 日雙方當事人簽字蓋章後生效;契約履行完畢後失效。
第十條:雙方當事人需要約定的其他事項
出賣人:________________簽字(蓋章) 買受人:____________簽字(蓋章)
住所地址:_______________________ 住所地址:_______________________
居民身份證號碼:________________________ 居民身份證號碼:________________________
聯繫電話:________________________ 聯繫電話:________________________
郵編:________________________ 郵編:________________________
開戶銀行:__________________________________
銀行帳號:__________________________________
聯繫電話 :__________________________________
關於買賣契約集錦 篇6
出賣人:
地址:
法定代表人:
聯繫電話:
委託代理人:
聯繫電話:
買受人:
地址:
法定代表人:
聯繫電話:
委託代理人:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商鋪達成如下協定:
第一條 項目建設依據。
出賣人以______方式取得位於________、編號為___________的地塊的土地使用權。土地使用權出讓契約號為______________________。
該地塊土地面積為______,規劃用途為_______,土地使用年限自_____年____月____日至____年____月____日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商鋪,現定名/暫定名_____。建設工程規劃許可證號為_______,施工許可證號為____________。
第二條 商鋪銷售依據。
買受人購買的商鋪為現房/預售商品房。預(銷)售商品房批准機關為___________,商品房預售許可證號為________________。
第三條 買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪(以下簡稱該商鋪,其商鋪平面圖見本契約附屬檔案一,編號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:
地下一層________號商鋪:
該商鋪平時作為商業用房,戰時無條件服從國家需要。
該商鋪屬鋼筋混凝土結構,建築層數為地下一層。
該商鋪契約約定建築面積共____平方米,其中,套內建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積______平方米。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按套內建築面積計算該商鋪價款:
該商鋪單價為(____幣)每平方米_____元,總金額(____幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整。
第五條 套內建築面積確認及面積差異處理。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商鋪交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第____種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
(1)以產權登記面積為準,據實結算房價款;
(2)產權登記面積大於契約約定面積的部分,買受人按約定的單價補足房款;
(3)產權登記面積小於契約約定面積的部分,出賣人按約定的單價返還買受人。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第六條 公共部位與公用房屋分攤建築面積確認及面積差異處理。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
鑒於人防工程的特殊性,公共部位與公用房屋分攤建築面積不予計價,雙方同意對產權登記面積與契約約定面積發生差異部分互不找補。
第七條 付款方式及期限。
買受人按下列第____種方式按期付款:
1、一次性付款
買受人在____年____月____日前付清全部房價款的,出賣人給予買受人占付款金額____%的優惠,即實際付款額為(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
2、分期付款
買受人應當按以下時間如期將房價款當面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行(賬戶名稱:_______________,賬號:_________________)
(1)____年____月____日前支付全部房價款的____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(2)____年____月____日前支付全部房價款的_____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整。
3、按揭付款
(1)買受人應於_____年_____月_____日前支付全部房價款的_____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(2)買受人應於_____年_____月_____日前支付全部房價款的_____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(3)買受人付清前述首付款後,應按銀行要求持有關材料於_____年_____月_____日前到銀行辦妥按揭貸款手續。
4、其他方式
第八條 買受人逾期付款的違約責任。
1、買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之____的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過_____日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
2、買受人未按銀行要求持有關材料按時到銀行辦妥按揭貸款手續的,視為未按本契約規定的時間付款,按本條第一款承擔違約責任。
3、經過銀行審查後,銀行不能為買受人提供貸款或不能提供足額貸款的,買受人應自銀行作出此決定之日起_____日內自行向出賣人付清房款;否則,買受人應按本條第一款承擔未按時付款的違約責任。
第九條 交付期限。
出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,並符合本契約約定的商鋪交付買受人使用:
1、該商鋪經驗收合格。
2、該商鋪經綜合驗收合格。
3、該商鋪經分期綜合驗收合格。
4、該商鋪取得商品住宅交付使用批准檔案。
5、但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
(1)遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內通知買受人的;
(2)因重大政策性影響或其他特殊情況,且出賣人在發生之日起_____日內通知買受人的;
第十條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本契約第九條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商鋪交付買受人使用,按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過____日,自本契約第九條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過____日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第九條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
第十一條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更或人防工程特殊需要導致下列影響到買受人所購商鋪質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商鋪結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)___________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視為接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起____天內將買受人已付款退還給買受人,並按利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。
第十二條 交接。
商鋪達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第九條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,視為交付,房屋損毀滅失的風險歸買受人,基於該房屋產生的物業管理等費用由買受人承擔。
第十三條 出賣人保證銷售的商鋪沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商鋪不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十四條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商鋪的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案二)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第__種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、經雙方選定的鑑定部門確認後,由出賣人在合理期限內恢復到約定標準,或賠償差價。
3、_________________________。
第十五條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商鋪正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1、供水、供電在房屋交付時即達到使用條件;
2、電梯,空調在房屋交付後_____日內達到使用條件;
3其它:________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、_________________________。
第十六條 關於產權登記的約定。
出賣人應當在商鋪交付使用後____日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,未能在上述期限內將應由出賣人提供的資料報產權登記機關備案,致使買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第項處理:
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起____日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的_____%賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的_____%向買受人支付違約金。
3、______________________________________。
第十七條 保修責任。
雙方詳細約定商鋪的保修範圍、保修期限和保修責任等(見附屬檔案三)。
在商鋪保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十八條 物業管理。
1、前期物業公司由出賣人選擇,出賣人應當保證物業管理公司有較好的聲譽,有相應的資格與能力來維護買受人的各項權利;買受人應遵守該物業公司的管理規定。
2、首期物業管理公司的服務期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,期限屆滿後,業主委員會有權根據法律的規定,重新選擇物業公司。
3、物業管理的時間至少在_____年_____月_____日以前開始,以保證買受人能夠及時享受到相應的物業管理服務。
第十九條 雙方就下列事項約定:
1、該商鋪所在商業街的外牆、人防專用設施及其用房的使用權歸出賣人;
2、該商鋪所在商業街的命名權歸出賣人;
3、本契約所規定的書面通知是指以郵寄、公告等方式或直接以書面方式告知對方,以郵寄或公告方式通知的,郵寄或公告當日視為已通知,郵寄後___日或公告後____日視為通知到達之日。
4、_______________________。
第二十條買受人的房屋僅作使用,買受人應按物業管理契約約定的經營範圍進行經營,使用期間買受人不得擅自改變該商鋪的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商鋪有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商鋪有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第二十一條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第____種方式解決:
1、提交____________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________人民法院起訴。
第二十二條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案四)。
第二十三條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十四條 本契約連同附屬檔案共_____頁,一式____份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:
出賣人____份,買受人______份。
第二十五條 本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十六條 自本契約生效之日起90天內,由出賣人向_______________申請登記備案。
(以下無正文)
出賣人(簽章):
法定代表人:
委託代理人:
日期:
_
買受人(簽章):
法定代表人:
委託代理人:
日期:
關於買賣契約集錦 篇7
賣方(以下簡稱甲方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的._____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
3._______________________________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
代表:_________________代表:_________________
簽約日期:_____________簽約日期:_____________
關於買賣契約集錦 篇8
買方(即使用方): (以下稱甲方)
賣方(即製造方): (以下稱乙方)
甲.乙雙方經充分協商,就甲方向乙方定購設備一套,特立和他 如下:
一、 設備名稱
二、技術說明(見附屬檔案)
三、設備製造、安裝、調試:
(1)本設備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內,乙方必須準時將本設備製造安裝好。設備調試為30個工作日即本設備甲方付出定金之日起計算,乙方必須保證在150天內將本設備交付甲方使用。
(2)因甲方原因導致乙方不能按時完成本設備按裝調試的,工期順延。
(3)自本設備安裝完成之日起15天內,因買方原因不能配合賣方試車,視同試車完成,買方須按契約付款。
四、包裝及運輸:本設備包裝及運輸由甲方負責。
五、設備使用培訓及保修:
(1)設備在安裝好好後進入設備調試階段,乙方負責對甲方人員進行免費培訓,培訓期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)
(2)設備正式通過甲方簽字收之日起本設備由乙方負責免費保修壹年。
(3)在保修期內,如因非乙方原因造成的設備損壞,甲方須向乙方支付零件費及差旅費。
六、設備單價及付款方式:
本契約中設備的稅後總價為人民幣300萬元正,付款方式按以下執行:
契約簽訂之日,甲方向乙方支付契約價款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(1500000元)作為設備定金,設備製造過程中(契約簽訂40天時)甲方向乙方支付契約價款17%,即人民幣伍拾萬圓整(500000元),即仍做為進度款。設備製造完成後,甲方向乙方支付契約價款的10%,即人民幣叄拾萬圓整(300000元),款到發貨。設備安裝完成之日,甲方向乙方支付契約價款的20%,即人民幣陸拾萬(600000)。設備調試完成之日,甲方向乙方支付契約價款的3%,即人民幣拾萬元整(100000元),自本設備收之日起120天后的第一周內由甲方向乙方支付。
七、違約處罰
(1)乙方承攬設計、生產本契約設備整機,要認真負責嚴謹科學地加工製造本設備,並保質、保量、準時將本設備交付甲方使用,若乙方逾期交付的,每逾期一日甲方有權要求乙方承擔逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金,但累計最高不超過契約總額的百分之五。
(2)本契約簽訂後甲方不按期付款給乙方,即等於甲方違約,乙方有權追討甲方欠款總額月息百分之二,且工期順延。
八、在契約簽訂後,如甲方提出修改該設備,需經甲、乙雙方在平等自願的基礎商討,經甲乙雙方同意,且甲乙對該修改項目向乙方作相應的經濟補償後進行,同時工期順延。
九、本報價未含消防,勞動單位安檢費用及現場電源穩壓系統之估價。
十、本報價未含水、電源、壓縮空氣、燃氣等管路及儲存裝置。
十一、本契約發生的爭議,雙方應通過平等友好的協商方式予以解決,若協商不成,由原告方法院裁決。本契約一式二份,雙方各一份。
關於買賣契約集錦 篇9
原告朱海林與被告潘世海於20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜,由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車,車輛行駛證號為瓊D30594,出賣給潘世海。雙方約定,車價為8000元。同日,潘世海向朱海林寫下欠條一張,其欠條載明:“欠購車款捌仟元(¥8000)定於20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人:潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林後,朱海林便同意潘世海把車開走,至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元,朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海,雙方因此引起糾紛。朱海林於20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟,要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元,並承擔車旅費100元。潘世海辯稱,其本人已於20xx年10月12日將4000元支付給朱海林,按雙方的約定,朱海林應辦理好產權轉讓登記手續,而朱海林沒有辦理,因此,雙方的口頭協定沒有生效,要求朱海林退回定金4000元,並請證人張桂銘出庭作證。一審中,潘世海提出反訴,要求朱海林雙倍返還定金8000元,並要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費,但在法定期間內,潘世海未向原審法院繳交反訴費,原審法院裁定,按潘世海自動撤回反訴處理。一審中,朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明,朱海林於20xx年3月間購買該車,總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計畫委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關於發布《汽車報廢標準》的通知,該車使用年限為8年。按使用8年計算,該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認為,原、被告之間所進行的交易是舊小貨車,根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》
第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面,屬特殊商品流通,必須在批准的舊機動車交易中心進行”的規定,原告所賣的舊貨車,必須要在經過批准的舊機動車交易中心方可進行交易,否則應視為交易無效。因此,原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告,其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定,故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產,應互相返還。因此,對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求,本院不予支持。對於被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實,由於被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證,雖然原告否認,但根據雙方提供證據的證明度,被告有證人出庭作證,因此,被告主張的'可信度大於原告否認的可信度。對被告的這一主張,本院應予認定。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國契約法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定,判決如下:
一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;
二、被告潘世海於本判決生效之日起7日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林於本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;
三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判後,原告朱海林不服提出抗訴。
二審審理認為,抗訴人朱海林與被抗訴人潘世海於20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協定,是雙方當事人的真實意思表示,協定內容不違反法律、行政法規的強制性規定,應認定該協定為有效協定。協定約定後,抗訴人將車輛交付被抗訴人使用,被抗訴人未按約定支付車款,其行為屬於違約行為,依法應承擔違約責任。同時,
抗訴人將該車交付被抗訴人,沒有將該車相關的證件交給被抗訴人,致使被抗訴人不能正常的進行營運,抗訴人的行為也應視為違約行為,也應承擔違約責任。鑒於本案中,雙方沒有約定抗訴人的違約責任,因此,抗訴人的違約責任應視為與被抗訴人的違約責任相等。本案中,雙方均未完全履行協定,抗訴人請求被抗訴人將該車退回,被抗訴人表示同意,故雙方約定的口頭協定可予以解除。由於被抗訴人未按協定約定,將車款支付抗訴人,也不及時將車退回抗訴人,致使該車由被抗訴人占用長達一年,因此,被抗訴人應支付該車的折舊費給抗訴人,其折舊費按每天12.05元計算,抗訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日,總計239天,計2880元。抗訴人抗訴請求被抗訴人賠償用車款沒有證據,不予認定。其抗訴請求被抗訴人賠償精神損失費20xx元,沒有法律依據,也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確,應予維持。被抗訴人主張20xx年10月12日支付4000元給抗訴人,證據不足,不予認定。被抗訴人在答辯中,要求抗訴人雙倍退還定金8000元,並要求補償購買維修汽車配件費用2420元,由於一審中提出反訴請求,未按規定時間交納反訴費,一審已裁定按其自動撤回反訴處理,被抗訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定,認定雙方的舊車買賣契約為無效契約,屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬於部門的規章,並不是行政法規。目前,法律和行政法規並未規定舊機動車交易必須在批准的舊機動車交易中心進行,故不能以此作為判決契約無效的依據,應予糾正。原審判決認定被抗訴人已支付4000元購車款,並判決由抗訴人返還,其認定事實證據不足,應予以撤銷。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第三項、《中華人民共和國契約法》第九十四條第四項、第九十七條的規定,判決如下:
一、維持海南省瓊中黎族苗族自治縣人民法院(20xx)瓊中民初字第65—2號民事判決第三項;
二、撤銷海南省瓊中黎族苗族自治縣人民法院(20xx)瓊中民初字第65—2號民事判決第
一、二項;
三、解除抗訴人朱海林與被抗訴人潘世海於20xx年8月26日約定的汽車買賣口頭協定;
四、限被抗訴人潘世海於本判決生效後十天內將瓊D30594牌號欄板小貨車(躍進NJ1026D)退還抗訴人朱海林,並支付該車折舊費2880元給抗訴人朱海林,逾期交車則每天按12.05元支付該車折舊費。
從上述案例看,審理汽車買賣契約糾紛案件,不能以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣契約無效的依據。因為《舊機動車交易管理辦法》是國務院貿易部於1998年3月9日頒布的
關於買賣契約集錦 篇10
甲方:_________
乙方:_________
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,在平等、自願、公平、誠信、守法的原則下簽訂本契約,以資共同遵守。
一、主體資格
乙方在本契約簽訂時,應當提供營業執照、稅務登記證、衛生許可證等合法締約主體資格的證明。
二、契約標的
(一)供應的商品種類、品名、品牌、規格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位、有效期及單價等,詳見本契約附屬檔案一《購銷商品確認單》。在契約期內,調整商品及價格時,以雙方確認的《購銷商品確認單》為準。
(二)乙方應當按《購銷商品確認單》提交相關商品生產、代理、批發、進口、專項經營等許可或證明檔案以及相關質量檢驗證明。有專利、註冊商標標識的,還應提供國家頒發的有關證明。
三、商品價格
(一)除屬於國家定價的商品外,乙方對所供貨商品自行定價,乙方報給甲方的價格,應公平合理。乙方應以書面送達方式向甲方報價。
(二)經甲方書面確認之乙方《購銷商品確認單》將作為本協定之附屬檔案。雙方約定:_________報價單中商品的價格作為商品到達甲方指定收貨地點並交付給甲方的實際成交價格,包裝、運輸、裝卸等費用及風險由乙方承擔。
(三)乙方變更商品單價時,必須提前三天將該類商品的新報價以書面形式通知甲方,經甲方書面確認後方可變價。
(四)甲方訂單不另標明交易價格,以保障雙方交易價格之機密性,雙方成交價格應以本條第(二)項所述之報價單為準。
四、商品質量
(一)乙方供應的商品必須符合以下要求:
A、具有符合國家和地方規定的產品質量檢驗合格證。
B、有中文標明的產品名稱、產品產地、生產廠名及廠址。
C、有產品說明書(包含對規格、等級、所含成份的名稱及數量的說明)。
D、有使用期限說明書(包含:生產日期、安全使用期限、失效期限的說明)。
對於上述資料,如果商品包裝物上已有印刷,或者貼在商品上的商標(標誌)上已具備的,可以不另行提供。
(二)乙方應在標明的該商品的保質期限及保質條件下對商品的質量全面負責,同時自付費用承擔提供商品質量所引起的相關責任。
(三)乙方不得向甲方提供假冒偽劣商品,所提供的商品,其剩餘保質期時間必須在原有保質期的2/3以上。
(四)乙方供應的商品質量應當符合中華人民共和國相關法律法規規定的質量標準。
(五)乙方所提供商品的質量應當符合本契約或訂單約定的質量標準;質量要求不明確的',執行國家標準、行業標準;無國家標準、行業標準的,執行通常標準或者符合契約目的的特定標準。
(六)因商品的售後服務所產生的費用,經乙方確認後,甲方先行墊付的,甲方可在乙方貨款中直接抵扣或由乙方直接給付。另有約定的,從其約定。
(七)為保障消費者權益,貫徹國家食品等安全方面的有關規定,甲方可對乙方提供的商品每年度進行_________次的定期抽檢,由此產生的檢驗費由乙方承擔。甲方也可進行不定期抽檢,抽檢商品質量合格的,檢驗費由甲方承擔,不合格的則由乙方承擔,甲方應出具檢驗報告單。
商品在銷售過程中由政府專門機構依有關規定進行的質量檢驗,如檢驗部分收取費用的,抽檢商品質量合格的,檢驗費由雙方共擔,不合格的檢驗費則由乙方承擔。
由消費者投訴而送檢的商品,檢驗後不合格的,檢驗費用由乙方承擔。
上述檢驗應由乙方承擔的費用,甲方需提供政府專門檢驗機構合法收費憑證,並以憑證金額向乙方結算。
五、交貨及驗收
(一)交貨實行送貨制,即:_____乙方應按訂單所規定的時間(以開出日起四天內)將商品運至甲方所指定的交貨地點交予甲方。
(二)乙方交貨時,貨到現場時商品從卸貨到進入甲方倉庫中所發生的搬運工作一律由乙方負責,貨到現場時甲方收貨人員僅點收箱數量或件數,以後甲方開箱時如發現商品數量、質量等不符合本契約的約定,則由乙方負責。
(三)乙方應按訂單一次性交完商品,不可多交或少交、分批交貨。遇到特殊情況,可同甲方相關人員協商。
(四)乙方交貨時,應提供甲方訂單複印件或傳真件,乙方根據甲方訂單複印件或傳真件開具送貨單,包括產品名稱、規格、數量、單價、金額。甲方根據訂單和送貨單驗收,點收完畢後,雙方交接人員簽字。
六、退、換貨
(一)乙方貨品進入甲方超市,如出現質量上問題或滯銷,乙方應對供應的貨品實行二包:_________。但在退換滯銷貨品時該貨品的剩餘保質期時間應不少於原有保質期1/3,單件外觀無破損且未使用。
(二)對出現滯銷或問題商品,乙方應儘快安排退換貨。甲方以書面形式通知乙方退換貨類別,如五天內乙方仍未安排貨品的退換,所涉及到需退換貨品的保質期的全部責任由乙方負責,甲方按退貨通知確定數量直接從應付貨款中扣減。
(三)甲方收貨後在實際銷售時開箱發現商品有殘損或短缺,乙方應組織退換或補貨。
(四)甲方收貨後發現乙方所提供的商品存在隱蔽瑕疵或其他質量問題,乙方應無條件組織退換。
七、質量保證金
乙方貨物進入甲方場地銷售前應向甲方繳納 為質量保證金,在質量保證期屆滿或驗收交接日______年後,無質量問題無息返還質量保證金。
八、對帳
(一)甲乙雙方確認的對帳周期為:每月_________次,對帳日期為每月_________日至_________日,對帳期限為_________天。
(二)甲方更改訂單在合理的時間內以書面形式來實現。如乙方在收到該更改訂單的書面通知後二日內未提出書面異議,則視為乙方同意按該更改訂單交易,且交易單價不變。
(三)如乙方在收到甲方更改訂單的書面通知後二日內提出書面異議,則甲方的更改無效。如果乙方要求有條件地更改訂單的,則乙方應同甲方相關人員在平等互利、協商一致的基礎上予以處理。
(四)乙方應在收取貨款時,向甲方開具合法有效的增值稅專用發票並附送貨單結算聯。
九、結算
甲方以下列方式結算貨款:
帳號:_____
稅號:_____
雙方確認的結算周期為:_____
十、契約終止
(一)乙方不能按訂單規定的交貨期限履行交貨義務的,甲方有權終止契約,並追究乙方的違約責任。
(二)乙方如果要求推遲履行、並取得甲方書面同意其延期履行後仍不能在規定期限內履行的,甲方有權單方終止契約,並追究乙方的責任。
(三)雙方經協商一致後可修改、終止契約。
(四)雙方因發生不可抗力事件而致契約義務不能履行的,契約可以終止。
(五)出現本契約其他條款中有關允許一方終止契約的情況時,也可以終止契約。
十一、違約責任
(一)乙方因產品質量問題給甲方造成損失或違反本契約“商品質量”條款的,甲方從乙方交納的質量保證金里扣除損失的10倍作為違約金並終止契約。
(二)乙方供給甲方的商品價格如高於乙方供給其它同類客戶的價格,甲方有權終止契約並要求乙方按該訂單商品金額的5倍支付違約金。
(三)乙方配送率累計3次達不到95%,甲方有權終止契約。
(四)乙方不能按照本契約的規定履行交貨義務且逾期2天以上,則按未交貨物的價款的20%向甲方支付違約金。
(五)乙方違反本契約其他條款的,須賠償甲方的全部損失並支付甲方違約金______元。
十二、契約期限
(一)本契約期自 ______年 ______月______日起至 ______年 ______月______日。
(二)契約期滿前個______月,如雙方同意繼續合作,應重新簽訂新的契約;如未簽訂新的契約,甲方仍然下達訂單且乙方接受的,視為按原契約繼續履行。
十三、爭議解決
本契約項下發生的爭議,雙方應當協商解決,也可向有關行政機關投訴處理;協商不成的,向合肥仲裁委員會申請仲裁。
十、其它
(一)在履行本契約過程中,雙方明確授權代理人和具體執行交易過程中各環節代理人以及代理行為的法律效力,從而確保契約的順利履行。
(二)本契約涉及的通知,應當以雙方約定的形式送達。
(三)一方向另一方收取貨款或者費用的,應向對方開具發票或收據。
(四)本契約的變更和補充,雙方應當另行簽訂補充協定,且補充協定不得與本契約相衝突。
(五)本契約經雙方法定代表人或其代理人簽署並加蓋公章後生效。
(六)本契約一式六份,雙方各執三份,均具同等法律效力。
(七)乙方需繳納 作為新品促銷服務費。
(八)______年終返利
______年配送額0_50(含)萬______元返_________%;
______年配送額50_100(含)萬______元返_________%,以此類推。
結算方式:_____乙方於 ______年 ______月______日前將______年終返利轉賬至甲方,甲方提供相關票據。
甲方:_____ 乙方:_____
簽約代表:_____ 簽約代表:_____
蓋章:_____ 蓋章:_____
簽字日期:_______年 ______月______日
關於買賣契約集錦 篇11
供方:____________ 契約編號:____________
需方:____________ 簽訂地點:____________
簽訂時間:____________ ________年 ________月 ________日
一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量
(上述內容可以按國家工商行政管理局制定的示範文本的表格填寫,也可以直接用文字表述)
二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限
三、交(提)貨的方式
四、運輸方式及到達地(港)費用的負擔
五、合理損耗及其計算方法
六、包裝標準、包裝物的供應和回收
七、驗收標準、方法及提出異議的期限
八、隨機備品、配件工具數量及供應方法
九、結算方式及期限
十、擔保
十一、違約責任
十二、解決契約糾紛的方式
十三、其他約定的事項
供方:____________
單位名稱(章):____________
單位地址:____________
法定代表人:____________
委託代理人:____________
電話:____________
開戶銀行:____________
帳號:____________
需方:____________
單位名稱(章):____________
單位地址:____________
法定代表人:____________
委託代理人:____________
電話:____________
開戶銀行:____________
帳號:____________
經辦人:____________
鑒(公)證機關:____________
________年________月_______日
關於買賣契約集錦 篇12
需方:(簡稱甲方)
供方:(簡稱乙方)
依據《中華人民共和國契約法》等相關法律法規的規定,甲乙雙方在自願、平等、公平、誠實信用的基礎上,就宣城水東親心谷一期健康養生中心、遊客接待中心建設工程的鋼材買賣事宜協商一致,特訂立如下契約。
第一條、工程概況
1、建設單位:
2、施工單位:
3、工程名稱
4、工程地點:
第二條、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間:
產品名稱牌號
商標規格
型號生產廠家單價
(元/噸)計畫
數量(噸)總金額
螺紋鋼、線材8-25mm馬長江參照安徽合肥“我的鋼鐵網”當日價格下浮50元/噸約1500噸
新興
富鑫
貴航
臨鋼
合計人民幣金額(大寫):
1、上表中的鋼材單價為供方送到工程施工現場的價格,該價格已包含了運輸費、裝卸費等費用。
2、稅率為17%,稅金按照實際供貨價款金額計取由供貨方承擔,供貨方應當開具增值稅專用發票。
3、上表中的數量為計畫數量,最終結算貨款以雙方實際交付量為準。
第三條、質量要求、技術標準:乙方所提供的鋼材質量必須符合國家標準GB1499.2—20xx鋼筋混凝土用鋼標準規定以及其他相應國家標準,鋼筋直徑的偏差值必須控制在GB1499.2—20xx表3中的數值規定;若達不到該標準規定,甲方有權拒絕簽收,其相應的違約責任按照本契約第十條條款處理。
第四條、交貨時間、方式:
1、甲方根據工程進度需要,分期分批次向乙方購買所需要鋼材,甲方每次要貨時應提前三天把需要鋼材的規格、型號、數量等要求通知乙方,乙方接到通知後兩天內將所需要鋼材送貨到工程施工現場。
2、乙方應按甲方的要求,按時、按質、按量、按規格,自行備車送貨到工程施工現場,並自行組織裝卸貨物。
第五條包裝標準、包裝物的供應與回收:鐵皮整件包紮,不回收。
第六條、合理損耗及計算方法:
1、螺紋鋼,按國標理論計算重量;圓鋼,按國標理論計算重量,但鋼筋的規格直徑必須符合國標規定。
2、線材,甲方對線材可按吊牌或過磅抽檢重量,若乙方貨單數量實際少於過磅抽檢重量的3‰時,同批次所供貨單重量按該過磅抽查重量缺少比例的3倍扣減。
3、甲方必要時可以對磅秤進行檢查。
第七條、驗收標準、方法:
1、按本契約第三條約定標準進行驗收。
2、乙方必須隨車附帶有效的鋼材出廠質量合格證明檔案,應提供廠方的生產許可證。甲方安排驗收人員對進場鋼材進行數量以及表觀質量驗收;如質量有異議,甲方負責送有關檢測機構檢測,若檢測該批次鋼材為不合格鋼材由乙方負責退回,檢測費用和運輸費等費用由乙方承擔,乙方除重新補齊合格鋼材外,還需承擔給甲方造成的損失。
第八條、貨物簽收和核對方法:
甲方授權數量簽收人員盧純榮(李茂龍),聯繫電話:,簽收人員僅對貨物的數量和外觀質量進行簽收,無權對價格、金額、違約金等進行調整或結算;超出授權範圍,甲方有權不予認可;未經書面授權變更籤收人員的`簽單,不能作為雙方結算憑證。
第九條、結算方式、支付方式及期限:
1、每月 25 號,乙方憑上述數量簽收人員簽字的送貨單,報到甲方財務部門進行核對,經核對無誤後,再由甲方項目負責人陳建新和(或)甲方授權結算人員 簽字確認,結算單據方可生效。
2、甲乙雙方一致同意選擇A (A?B)種期限、方式結算:
A、乙方根據結算單據開具稅率為17%的增值稅專用發票,甲方收到結算單、送貨單和發票(三者同時具備)後當月內,支付乙方鋼材款的100%。如逾期支付的,按照逾期支付金額的日萬分之六向乙方支付違約金,所產生的違約金須在20xx年9月1日前全部付清。
B、乙方同意為本工程項目墊資萬元,貨款的結算方式為:
①在墊資額度 萬元以內(含本數),乙方不向甲方計取利息;達到該額度的,乙方即可於三個工作日內向甲方結算墊資部分貨款,墊資部分貨款自結算次日起按日息萬分之三由甲方承擔墊資利息。
②超過墊資額度 萬元部分的貨款,甲、乙雙方應每月結算一次,且甲方應於結算後五個工作日內將該超過墊資部分的貨款支付給乙方,如逾期支付的,自第六日開始按照逾期支付金額的日萬分之三向乙方支付違約金。
③墊資部分貨款,甲方同意在本工程主體封頂後_ (建議時間為三個月左右)個月內付清。如逾期支付的,甲方同意墊資部分的利息自逾期日起從日萬分之三提高至日萬分之五,但不另行計取違約金。
3、甲方所付款項均系優先用於支付貨款本金和墊資款本金,再支付墊資款利息、逾期支付貨款違約金;甲方如確有違約逾期支付貨款須承擔違約金的,違約金應在最後一期貨款支付的同時一併結算支付。
第十條、違約責任:
1、乙方如遲延供貨,除賠償甲方損失外,遲延期間應向需方支付違約金,違約金每日按應供貨物價款的萬分之六計算;
2、乙方所交產品品種、型號、商標、規格、廠家、質量不符契約約定的,由乙方負責調換,並承擔調換或退貨而支付的實際費用,同時賠償由此給甲方造成的損失。乙方不能調換的,按不能交貨處理。
3、如乙方未按契約履行,甲方有權通知乙方解除契約,除賠償甲方損失外,還應向甲方支付未履行部分契約金額20%的違約金。
第十一條、雙方約定的其他事項:
1、本契約所訂一切條款,供、需雙方任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本契約,對方有權拒絕生產或收貨,並要求單獨變更、修改契約一方賠償一切損失。
2、當價格降幅達15%以上時,雙方協商調整價格,協商不成需方可解除契約。
3、乙方在結算單或送貨單上等單方製作的任何條款或文字說明均不視為雙方的約定,也不得作為變更本契約的依據和條件,如契約單價、付款方式、違約責任等重要條款如需調整,須以雙方另行簽訂補充協定。
4、本契約履行中如甲方出具了蓋有項目部“工程技術資料專用章”的有關結算、簽收單或欠款等的憑證的,不得作為契約的結算依據。
5、每次付款前,乙方必須向甲方提供稅率為17%的增值稅專用發票。由於乙方未按時向甲方提供稅務發票,甲方可以拒絕支付貨款,由此導致甲方延期支付的,不視為甲方違約,乙方不得向甲方主張此期間的違約金或利息等。
6、甲方的稅務信息:
統一社會信用代碼:,戶名:歌山建設集團有限公司;開戶行:;銀行賬號:;地址及電話:。
7、乙方稅務信息:
統一社會信用代碼: ,戶名: ;開戶行:;銀行賬號: ;地址及電話: 。
第十二條解決爭議方式:發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成其解決爭議方式為向浙江省東陽市人民法院起訴。
第十三條契約生效:
本契約經雙方經辦人員簽字並加蓋雙方公司契約專用章或法人章後生效。
本契約一式陸份,甲、乙雙方各執三份。
需方(蓋章):供方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
委託代理人:委託代理人:
簽訂時間:簽訂時間:
關於買賣契約集錦 篇13
二手工程機械買賣契約訂立雙方:_____
購貨單位:______________(以下簡稱甲方)
供貨單位:______________(以下簡稱乙方)
第一條:其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等。
第二條:產品包裝規格及費用_________
第三條:驗收方法______________
第四條:貨款及費用等付款及結算辦法___________
第五條:交貨規定
1.交貨方式:___________
2.交貨地點:___________
3.交貨日期:___________
4.運輸費:____________
第六條:經濟責任
1.乙方應負的經濟責任
(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本契約規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本契約規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由於退貨所造成的'損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的___%的罰金。
(3)產品包裝不符合本契約規定時,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符契約規定包裝價值__%的罰金付給甲方。
(4)產品交貨時間不符契約規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之__的罰金,契約範本《機械買賣契約》。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料,應當承擔相關的賠償責任。
2.甲方應負的經濟責任
(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值_________%的罰金。
(2)甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_________%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按契約規定收貨。
(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之__的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視中途退貨處理。
(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之___的罰金。
(5)甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之__計算付給乙方,作為延期罰金。
(6)乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條:產品價格如須調整,必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬分之_________作為罰金付給甲方。
第八條: 甲、乙任何一方如要求全部或部分註銷契約,必須提出充分理由,經雙方協商提出註銷契約一方須向對方償付註銷契約部分總額_________%的補償金。
第九條:如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前__天與甲方協商。
第十條:本契約所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本契約,對方有權拒絕生產或收貨,並要求單獨變更、修改契約一方賠償一切損失。
第十一條:甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本契約時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行契約的理由。在取得有關機構證明後,本契約可以不履行或延期履行或部分履行,並全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條:本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的,視為選擇1):
1、提交_________仲裁委員會;
2、依法向人民法院起訴。
第十三: 本契約(二手工程機械買賣契約)自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後作廢。
第十四條:本契約(二手工程機械買賣契約)在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,所有附則在法律上均與本契約有同等效力。
第十五條:本契約(二手工程機械買賣契約)一式_________份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本一份。
訂立二手工程機械買賣契約人:_____
甲方:___________(蓋章) 乙方:_________(蓋章)
代理人:__________(蓋章) 代理人:________(蓋章)
負責人:__________(蓋章) 負責人:________(蓋章)
地址:________ 地址:___________
電話:___________ 電話:___________
開戶銀行帳號:_____ 開戶銀行帳號:_________
日期:__________年________月_________日
關於買賣契約集錦 篇14
需方:甘肅潤豐建築工程有限公司(甲方)編號:ZB-20__-10-2
供方:白銀益成散熱器有限公司 (乙方) 簽約日期:20__年10月20日
經甲乙雙方協商,遵照《契約法》的相關規定,同意按以下條款達成散熱器購銷契約並共同遵照執行。
契約總額:陸拾陸萬壹仟陸佰陸拾元捌角整(含稅) 二.質量標準:
1.執行Q/BYC001-20__標準、管材材質:GB 17234 標準。管壁厚度:≥2MM 2.內防腐處理、表面靜電噴塗,乳白色。3.同側進出水(DN15)
4.乙方承諾所提供的散熱量等技術參數真實可靠。符合甲方對產品性能及一切技術參數的要求
三.交貨時間:20__年11月30 日前全部交清。
四.交貨地點、方式:1.供方按樓號整棟樓送貨到皋蘭施工現場,運費、供方承擔。
2.塑膜包裝。 3.產品附屬檔案:每組散熱器含DN15內絲放汽閥、堵頭各一隻,掛件一套。
五.檢驗標準、方法,及供方對產品質量負責的條件和期限:
1.按契約第二條,系統打壓合格、以及供方對產品質量的承諾。 2.質保期五個採暖期。
3.符合本契約確認的產品型號、規格及參數要求。
六.付款方式: 契約生效首付30%預付貨款、貨到付總額的30%、安裝打壓驗收合格後供
方提供發票付至總額的35%留5%質保金三個採暖期滿付清。
七.其它:1.產品三年質保期內乙方執行國家對產品的“三包”服務要求,並在24小時內
服務到位。在此期間內因產品自身質量問題引發的泄漏或爆裂造成的使用者損失的應負經濟賠償責任。質保期後終生優惠取酬服務。
2.產品安裝由甲方負責、乙方提供安裝說明和標準,技術人員現場負責指導。
3.供貨數量以甲方提供的.供貨明細清單為準。
八.違約責任:
1.甲方責任:按契約約定按時付款。
乙方責任:保證產品質量標準及產品設計參數、按時供貨。 2.按《契約法》相關規定處理。 3.違約方向對方賠償經濟損失。
4.如有違約事實發生雙方協商解決、協商不成的可向簽約地法院訴訟解決。
九.本契約雙方簽字蓋章即生效、契約附屬檔案及供方出具的“質量承諾書”與本契約具有同等
法律效力。
十.本契約一式六份,甲方四份、乙方二份。
十一.附明細清單一份(共四頁)。
需方: 甘肅潤豐建築工程有限公司 供方:白銀益成散熱器有限公司 法人代表: 法人代表: 委託代理人: 委託代理人:
賬號:開戶行:白銀市城市信用社紡織路營業部 20__年 10 月 日 20__年 10 月 日
關於買賣契約集錦 篇15
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》,及其它有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定。
第一條 房屋用地依據及年限
甲方已取得位於塊的合法國有土地使用權和合法的住宅房屋銷售權。該地塊土地使用年限為70年。該年限從————年——月——日至————年——月——日止。
甲方在上述土地上興建房屋住宅小區,暫定名為苑小區主體建築性質為商住,屬結構,建築層數為層。
第二條 乙方所購房屋的基本情況
乙方購買的房屋為契約——第一條規定的項目中的:
第————號樓——單元——層——號房。
該房屋的用途為商住,屬框剪結構。層高為米,建築層數地上層。
該房屋契約約定建築面積共—————平方米,其中套內建築面積———平方米,公共部分與共用房屋分攤建築面積————平方米,地下室————平方米。
第三條 計價方式與價款
該房屋按建築面積計算,單價為平方米人民幣————元,總金額(小於——————元)大寫——佰——拾——萬——仟——拾———元整。
1、一次性付款
2、分期付款
第四條 乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本契約規定的時間付款,按以下方式處理:
1、 期在(自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際金額支付之日至),乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之1的違約金,契約繼續履行。
2、 超過日後,甲方有權解除契約,乙方按應付款的方支付違約金。
第五條 面積確認及面積差異處理
1、面積誤差經絕對值在3%(含3%)據實結算房價款。
2、面積誤差比絕對值超出3%時,買房人有權退房。
乙方退房的,甲方在乙方提出退房之日起30天內將乙方已付款退還給乙方。
乙方不退房的產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內部分的'房價款由乙方補足,超出3%部分的房價款由甲方承擔,產權歸乙方。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%(含3%)小於部分的房價款由甲方返還乙方。
第六條 交付期限及裝修標準
1、甲方應在————年——月——日前將該房屋交付乙方,並符合本契約附屬檔案所規定的標準。
2、如發生不可抗力(如地震、連陰雨、火災等)的情況不能按期交房時,甲方必須提前通知乙方,交房日期可以據實延期。
第七條 甲方逾期交房的違約責任
1、逾期期不超過,自契約第六條規定的最後交付期限的第二天起實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價的萬分之的違約金,契約繼續履行。
2、逾期後,乙方有權解除契約。乙方解除契約的,甲方應當自乙方解除契約通知送達之日起內退還乙方已付房款。知乙方辦理交接手續,並簽署房屋交接單。由於乙方原因未能按期交接,後果由乙方自負
第八條 交接
房屋達到交付使用條件後,甲方應按契約交房日期通。交接後乙方在未裝修前必須對衛生間進行滲水檢驗,如發現滲漏應立即向甲方現場負責人或物管人員報告情況進行修復,但對裝修後的滲漏甲方概不負責。
第九條 甲方關於基礎設施,公共配套建築正常運行的承諾
甲方承諾與該房屋使用直接關聯的下列基礎設施公共配套建築按以下日期達到使用條件:
第十條 關於產權登記的約定
甲方將房屋交付乙方使用後,積極辦理權屬登記,並將有關資料交產權登記關備案,叄年內辦妥產權所屬證件。按國家規定支付其辦理產權費用。
第十一條 保修責任
自乙方實際接收該房屋之日起,甲方對該房屋的下列部位的設施承擔建築工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔。
1、 牆面:保修1年。
2、 門窗:保修1年。
3、 暖 氣:保修1年。
4、 電路:保修1年。
2. 上下水:保修1年。
如因乙方裝修自行改動過的不在此保修範圍。
第十二條 乙方的房屋作為商住使用,禁止乙方使用期間改變該房屋的建築主體結構、承重結構和用途。
第十三條 乙方的商住房在交房後水、電、暖的費用按照物業辦的規定執行。
第十四條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商
解決,協商不成的可以依法向人民法院起訴。
第十五條 契約附屬檔案與契約具有同等法律效力,本契約及其附屬檔案內空格部分填寫的方案與印刷方案有同等法律效力。
第十六條 本契約連同附屬檔案共—頁,一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。
第十七條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本契約雙方簽訂之日起生效。甲乙雙方無故解除契約的,自簽契約之第二日起,按日向對方支付總房款的1%的違約金。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
經辦人:
契約簽定日期:
————年——月——日
關於買賣契約集錦 篇16
銷貨方:____(以下簡稱甲方)
購貨方:____(以下簡稱乙方)
簽約時間:_______
簽約地點:_______
第一條經購銷雙方協商交易活動,必須履行本契約條款。具體品類(種),需簽訂要貨成交單,並作為本購銷契約的附屬檔案;本契約中的未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協定書,亦視為契約附屬檔案。契約附屬檔案與本契約具有同等效力。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本契約的組成部分,具有契約的效力。簽訂成交單,除上級規定按計畫分配成交外,其餘商品一律採取自由選購,看樣成交的方式。
第二條契約簽訂後,不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因,確實無法履行契約;乙方因市場發生驟變或不能防止的原因,經雙方協商同意後,可予變更或解除契約。但提出方應提前通知對方,並將“契約變更通知單”寄給對方,辦理變更或解除契約的手續。按乙方指定花色、品種、規格生產的商品,在安排生產後,雙方都需嚴格執行契約。如需變更,由此而產生的損失,乙方負擔;如甲方不能按期、按質、按量按指定要求履行契約,其損失,甲方負擔。
第三條成交單中的商品價格,由雙方當事人商議決定,或以國家定價決定。在簽訂契約時,確定價格有困難,可以暫定價格成交,上下幅度雙方商定。國家定價的商品,在契約規定的交(提)貨期限內,如遇國家或地方行政部門調整價格,按交貨(指運出)時的價格執行。逾期交貨的,如遇價格上調時,按原價執行;遇價格下調時,按新價執行。逾期提貨的,遇價格上調時,按新價執行,遇價格下調時,按原價執行。由於調整價格而發生的差價,購銷雙方另行結算。
第四條運輸方式及運輸費用等費用,由雙方當事人協商決定。
第五條各類商品質量標準,甲方嚴格執行契約規定的質量標準,保證商品質量。
第六條商品包裝,必須牢固,甲方應保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求,雙方應具體契約中註明,增加的包裝費用,由乙方負擔。
第七條商品調撥,應做到均衡、及時。對契約期內的商品可考慮按3∶3∶4的比例分批發貨;季節性商品按承運部門所規定的最遲、最早日期一次發貨;當令商品,零配件和數量較少的品種,可一次發貨。
第八條對有有效期限的商品,其有效期在2/3以上的,甲方可以發貨;有效期在2/3以下的,甲方應徵得乙方同意後才能發貨。
第九條甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站(港)委託承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。如一方需要變更運輸路線、工具、到達站時,應及時通知對方,並進行協商,取得一致意見後,再辦理髮運,由此而影響契約期限,不以違約處理。
第十條商品從到達承運部門時起,所有權即屬乙方。在運輸途中發生的丟失、缺少、殘損等責任事故,由乙方負責向承運部門交涉賠償,需要甲方協助時,甲方應積極提供有關資料。乙方在接收商品時發現問題,應及時向承運部門索取規定的記錄和證明並立即詳細檢查,及時向有關責任方提出索賠;若因有關單據未能隨貨同行,貨到後,乙方可先向承運部門具結接收,同時立即通知甲方,甲方在接到通知後5日內答覆;屬於多發、錯運商品,乙方應做好詳細記錄,妥為保管,收貨後10日內通知甲方,不能自行動用,因此而發生的一切費用由甲方負擔。
第十一條商品的外包裝完整,發現溢缺、殘損串錯和商品質量等問題,在貨到半年內(貴重商品在7天內),責任確屬甲方的,乙方可向甲方提出查詢。發現商品霉爛變質,應在30天內通知甲方,經雙方共同研究,明確責任,損失由責任方負擔。接收進口商品和外貿庫存轉內銷的商品,因關係到外貿查詢,查詢期為乙方收貨後的60天,逾期甲方不再受理。乙方向甲方提出查詢時,應填寫“查詢單”,一貨一單,不要混列。查詢單的內容應包括嘜頭、品名、規格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數量、殘損程度、契約號碼、生產廠名、調撥單號等資料,並保留實物;甲方接到“查詢單”後,10日內作出答覆,要在30天內處理完畢。為減少部分查詢業務,凡一張調撥單所列一個品種損溢在2元以下、殘損在5元以下均不做查詢處理(零件除外)。對笨重商品的查詢(如縫紉機頭、部件等的殘品)乙方將殘品直接寄運工廠,查詢單寄交甲方並在單上註明寄運日期。
第十二條商品貨款、運雜費等款項的結算,購銷雙方應按中國人民銀行結算辦法的規定,商定適宜的結算方式,及時妥善辦理。貨款結算中,要遵守結算紀律,堅持“錢貨兩清”原則,分期付款應在成交單上註明。有固定購銷關係的國營、供銷合作社商業企業,異地貨款結算可採用“托收承付”結算方式;對情況不明的交易單位,可採用信用證結算方式,或先收款後付貨。
第十三條甲、乙雙方的任何一方有違約行為的,應負違約責任並向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的,如違約金不足以抵補損失時,還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高於或者低於造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加。
1.甲、乙兩方所簽訂的具體契約要求,一方未能履行或未能完全履行契約時,應向對方支付違約契約貨款總值___%的違約金。但遇雙方協商辦理變更或解除契約手續的,不按違約處理。
2.自提商品,甲方未能按期發貨,應負逾期交貨責任,並承擔乙方因此而支付的實際費用;乙方未按期提貨,應按中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向甲方償付逾期提貨的違約金,並承擔甲方實際支付的保管費用。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
關於買賣契約集錦 篇17
甲方(出賣人): 地址: 身份證號碼: 聯繫電話: 乙方:(買受人): 地址: 身份證號碼: 聯繫電話: 根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國____市房地產管理法》、《____市____市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方的房地產事宜,達成如下協定:
第一條 甲方對所售房地產所有權的聲明
1、甲方所售房地產是其根據國家有關規定購買的公有住房,已取得完全產權並符合上市交易的條件。房屋產權證號為:__。
2、甲方房地產(以下簡稱該房地產)坐落於__;位於第__層共__間,房屋結構為__,登記建築面積X平方米(其中套內建築面積X平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積X平方米)。
3、該房屋的抵押情況為:。
(1)、該房屋未設定抵押;
(2)、該房屋已經設定抵押,抵押權人為,抵押登記日期為: ___年 ____月 ____日,他項權利證證號為: 。 該房屋已經設定抵押的,出賣人應於 ___年 ____月 ____日前辦理抵押註銷手續。
4、該房屋的租賃情況為:
(1)、出賣人未將該房屋出租。
(2)、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。 關於房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。
第二條 房屋價格及付款方式
1、甲乙雙方協商一致,甲方所售房地產總金額為人民幣 。該價款不含稅費。
2、雙方選擇以下第 種付款方式:乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金 元整,
第三條 交納稅費的約定
1、按有關法律法規政策的規定應由賣方承擔的稅費由承擔。
2、按有關法律法規政策規定應由買方承擔的稅費由承擔。
第四條 房地產交付
1、甲乙雙方於本契約簽訂後____日內共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單及水、電、氣的.讀數等列表記載,在交房時一併交給乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起____日內,將該房屋鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定: 。
第五條 關於產權登記的約定 甲方雙方須在簽訂本契約內,共同向房地產產權登記機關申請辦理轉移登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在____日內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方必須在乙方提出退房要求之日起____日內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的 %賠償乙方損失。
第六條 定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本契約之日起____日內向甲方交納購房定金 X元。
2、為防範交易風險督促賣方按契約約定交付房地產,甲乙雙方同意從交易總房款中預留 X元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記時交付給甲方。
3、關於交房保證金託管的約定: ;
4、甲乙雙方其他約定: 。
第七條 違約責任的約定
1、乙方逾期付款的違約責任(
(1)和
(2)不作累加):
(1)如乙方未按約定時間付款,則乙方應按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金,同時甲方有權要求契約繼續履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過 天后,甲方有權單方解除契約並要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權選擇還是按本條上述第
(1)項執行。
2、甲方逾期交房的違約責任(
(1)和
(2)不作累加):
(1)如甲方未按契約約定的時間交付房屋,則甲方應按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金,同時乙方有權要求繼續履行契約。
(2)如甲方逾期交房超過 天后,乙方有權單方解除契約並要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金;乙方也有權選擇還是按本條上述第
(1)項要求甲方承擔違約責任並繼續履行契約。
3、任何一方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款的百分之 作為違約金。
4、任何一方不履行本契約約定義務致契約目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之 作為違約金。
第八條 甲乙雙方的承諾和保證
(1)甲方有權簽署並有能力履行本契約;該房地產沒有設定抵。押也未被查封,甲方對該房地產享有完全的處分權。
(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
(3)水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用均已按規定交納,單據交買房確認。
(4)該房地產所附著的戶口,甲方保證於收到房地產轉讓總價款之日起 ____日內遷出。
(5) 該房地產沒有租約。(如有租約另行約定)
2、乙方承諾和保證:乙方有權簽署並有能力履行本契約。
第九條 契約的變更 本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出 天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十條 不可抗力 因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起____日內向另一方當事人提供證明。 上述房屋風險責任自該房屋【所有權轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。
第十一條契約的效力
1、本契約自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本契約一式 份,甲乙雙方各執 份,具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十三條 雙方其他約定
1、 ;
2、 。 甲方(簽章): 委託代理人(簽章):___年 ____月 ____日 乙方(簽章): 委託代理人(簽章):___年 ____月 ____日
關於買賣契約集錦 篇18
甲方:
乙方:
甲乙雙方就乙方向甲方購買汽車並辦理按揭或乙方通過其他汽車銷售商購買汽車後委託甲方辦理汽車按揭相關手續等有關事宜,經友好協商,簽訂本契約。
一、汽車型號及金額
汽車品牌_____________________;
型號____________________;
發動機號_____________________;
車架號__________________;
車價: _____________________。
二、購車方式
1、乙方向甲方購買車輛;
2、乙方向_____________汽車銷售商購買車輛,委託甲方辦理汽車按揭手續。
三、交車時間、地點及方式
1、乙方向甲方購買的車輛,交車時間、地點以乙方提車確認單為準。
2、乙方向_____________汽車銷售商購買的車輛,交車時間、地點以汽車經銷商及乙方簽名蓋章的提車確認單為準。
四、付款方式及期限:
乙方按下列_______種方式及期限付款
1、一次性付款
乙方於本契約生效之當日一次性付清全部車款 元。
2、分期付款
乙方於本契約生效之當日首付__________元,其餘車款乙方委託甲方向中國農業銀行杭州市延安路支行申請汽車消費貸款,年限__________,按揭_________%,金額(大寫)_____________。
五、權利與義務
1、汽車銷售商向乙方出售的汽車,質量須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、汽車銷售商向乙方出售的汽車,須是在《全國汽車、民用改裝車和機車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經交通管理部門認可的汽車。
3、汽車銷售商向乙方出售汽車時須真實準確介紹所售車輛的'基本情況。
4、乙方通過其它汽車銷售商購買的車輛,乙方負有審查所購車輛證件,發票、手續是否齊全、真實,若因此而產生的風險及責任與甲方無關。
5、乙方應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
6、如乙方所購車輛發生質量問題,甲方協助乙方或協助汽車銷售商與生產廠家的維修站聯繫、解決。
六、有關汽車按揭的約定
乙方委託甲方辦理汽車按揭手續的,乙方應切實履行如下義務:
1、乙方自提車之日起至銀行貸款發生之日止,須配合甲方及銀行的資信調查工作,不得以任何理由推脫。
2、乙方提車後,須及時上牌,並把車輛登記證及購車發票原件交與甲方。
3、按揭期內,乙方未經銀行同意,不得將抵押車輛私自轉讓給他人;如私自轉讓乙方承擔由此引發的全部法律責任。
4、乙方在按揭期內,須嚴格履行還款義務,不得以經營狀況不良或交通事故等原因而影響還款義務的履行。
5、乙方不得以所購車輛發生質量問題為由,影響還款義務的履行。
6、乙方簽訂的本契約及銀行貸款契約後,應嚴格履行,不得私自更改抵押權人,若由此而生的抵押問題,乙方承擔全部責任。
7、甲方為乙方辦理按揭貸款手續的費用(含保證金、續保定金、擔保手續費、工本費等),由乙方承擔。乙方貸款期內必須履行保險義務,乙方的續保定金在貸款期最後一年充抵保金,相關手續由甲方負責辦理。若乙方不履行保險義務,由此產生的法律後果乙方承擔。
8、乙方若變更住址及聯繫電話,必須在變更後三日內通知甲方及貸款銀行,否則應承擔由此而產生的法律責任。
七、違約責任
1、本契約生效後,一方不履行契約的,應依法承擔違約責任;造成另一方損失的還應賠償對方的損失。
2、乙方不履行按揭付款義務的,除按按揭貸款契約承擔法律責任外,還應賠償甲方由此而造成的損失(包括利息、罰息、調查費、律師代理費等)。
八、契約爭議解決的方式
本契約履行過程中若有爭議,雙方應友好協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
九、本契約所指的汽車銷售商,系指乙方所購汽車的開票單位。
十、本契約一式叄份,簽字蓋章之日起生效。甲、乙雙方各執一份,借款銀行備案一份。
甲方: 浙江汽車銷售有限公司 乙方:
聯繫電話: 聯繫電話:
年 月 日 年 月 日
關於買賣契約集錦 篇19
(一)物的瑕疵擔保責任與違約責任
物的瑕疵擔保責任發端於羅馬法上大法官的告示,後逐漸被大陸法系各國採用。所謂物的瑕疵擔保,即擔保標的物應具有通常的品質或特別保證的品質。3[3]出賣人交付的產品欠缺通常或特別保證的品質就違反了其承擔的瑕疵擔保義務,買受人有權行使減少價款、解除契約等請求權。
英美法系國家中沒有一般的物的瑕疵擔保的概念,但在英國《1979年貨物買賣法》和美國《統一商法典》中都規定賣方應擔保其出售的商品具有商銷性和特定用途適合性的默示擔保責任。買受人違反了其擔保義務,應承擔違約責任。我國法律亦未規定獨立的物的瑕疵擔保責任制度。理論和司法實踐普遍認為大陸法系中的物的瑕疵擔保責任在我國《契約法》上已被統合進了違約責任中。無論是大陸法系立法模式規定的瑕疵擔保制度或是英美立法模式規定的違約責任制度,出賣人對標的物負有瑕疵擔保義務及對物的瑕疵承擔無過錯責任已成為現代各國統一的規定。
依據我國相關法律的規定,出賣人違反了瑕疵擔保義務,應構成違約,出賣人應當承擔不適當履行的違約責任。如果因為瑕疵造成標的物以外的其他財產的損害以及人身傷亡,出賣人還應承擔侵權責任。本文論述的買賣契約質量糾紛即因出賣人違反其瑕疵擔保義務,出售的產品不符合法定或約定的質量標準,買受人要求出賣人承擔違約責任的糾紛。
(二)瑕疵的概念
關於瑕疵的概念,近代各國立法普遍採用客觀加主觀標準的模式加以界定。標的物不符合其所應具備的通常性質及客觀上應有的特徵,或不符合當事人約定的品質,致滅失、
減少其價值或效用時即具有瑕疵。《法國民法典》第1641條規定:瑕疵使物不適合物的用途或減少其效果達到如果買方知道的話不願購買或減少價金才願意購買的程度時,這樣的瑕疵是有害於出售之物的使用的瑕疵。4[4]英美法中稱物的瑕疵為“買賣標的物不具備該種物通常具備的價值、效用、或者契約預定的效果或出賣人保證的品質”。
我國現行法未對瑕疵概念下一個準確的定義。《契約法》第153條規定:“出賣人應當按照約定的質量要求交付標的物。出賣人提供有關標的物質量說明的,交付的`標的物應當符合該說明的質量要求” 。第154條規定:“當事人對標的物的質量要求沒有約定或約定不明確的,依照本法第61的規定仍不確定的,適用本法第62條第1項的規定” 。第62條的規定為:“質量要求不明確的,按照國家標準、行業標準履行,沒有國家標準、行業標準的,按照通常標準或者符合契約目的的特定標準履行。”《產品質量法》第40條規定的質量瑕疵有:(一)不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明的;(二)不符合在產品或者其包裝上註明採用的產品標準的;(三)以產品說明,實物樣品等方式表明的質量狀況的” 。從上述規定可見我國仍是採用客觀加主觀標準界定瑕疵。較其他國家規定不同的是,我國界定瑕疵時採用了先主觀後客觀的標準,即在確定賣方提供的產品是否存在質量瑕疵時,首先以契約約定為準;契約約定不明時再以國家、行業標準確定;若無國家、行業標準,最後才按照通常標準或者符合契約目的的特定標準。
學理上按發現瑕疵的難易程度將瑕疵分為:表面瑕疵和隱蔽瑕疵。表面瑕疵又稱為外在瑕疵系指存在於物的表面,無需專門檢驗,從標的物外觀或憑買受人生活經驗即能發現的瑕疵。隱蔽瑕疵,又稱內在瑕疵,系指存在於物的內部,需經使用或專門測試檢驗才能發現的瑕疵。按照物的價值、效用、品質分為價值瑕疵、效用瑕疵和品質瑕疵。 價值瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其價值的瑕疵。這裡的價值指物的交換價值,而不包括物的使用價值。效用瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其效用的瑕疵。這種效用包括通常的效用和契約中約定的特殊效用。品質瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其品質的瑕疵。
我國現行法中,產品瑕疵概念相關的還有一個產品缺陷的概念。依據《中華人民共和國產品質量法》第46條規定“本法所稱缺陷,是指產品存在危及人身、他人財產安全的不合理危險,產品有保障人體健康、人身財產安全的國家標準、行業標準的,是指不符合該標準”。我們可以將缺陷理解為比瑕疵更嚴重的一種質量問題,缺陷是指具有不合理危險,可能危及人身、財產安全為特徵,屬於法律禁止銷售的產品範圍。產品瑕疵僅限於價值、效用、功能等。對承擔責任的方式也有區別,產品缺陷是以損害賠償為主,包括物質損害和精神損害,賠償對象可以是人也可以是物,在訴訟中多為侵權之訴。產品瑕疵責任則僅限於物,不包括精神損害,在訴訟中多為違約之訴。
(三)質量瑕疵的違約責任
大陸法系中物的瑕疵擔保責任,買受人能採取的救濟方式主要是減少價款和解除契約,只有在標的物缺少出賣人所保證的品質,或出賣人故意不告知其瑕疵時,買受人才能請求損害賠償,因此,修補、替換、損害賠償等方式不能適用於物的瑕疵擔保責任。英美法中,出賣人對產品瑕疵承擔不履行契約的責任,買受人可以尋求各種違約救濟。我國《契約法》借鑑了英美法的經驗,將出賣人交付有瑕疵標的物的情況規定為不適當履行,並且為買受人提供了廣泛的補救措施。6[6]《契約法》第155條規定:“出賣人交付的標的物不符合質量要求的,買受人可以依照本法第111條的規定要求承擔違約責任”;第111條規定:“質量不符契約定的,應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規定仍不能確定的,受損害方根據標的的性質以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任”。第148條規定“因標的物的質量不符合質量要求,致使不能實現契約目的的,買受人可以拒絕接受標的物或者解除契約”。第97條規定,契約的解除不影響當事人要求賠償的權利。因此,我國法律規定的產品質量瑕疵的違約救濟手段包括:1、違約金;2、修理、更換、重作、退貨、減少價款或報酬;3、解除契約;4、損害賠償。
關於買賣契約集錦 篇20
甲方(買方):
聯繫電話:
乙方(賣方):
法定代表人:
聯繫電話:
依據《中華人民共和國契約法》有關規定,甲、乙雙方本著平等互利的原則,經共同協商為明確雙方權利和義務,特訂立本契約,以便共同遵守:
一、材料名稱、數量、價格
材料名稱:_______柴油;
數量:________升;
價格:單價_____元/升。
二、卸貨地點及要求
在甲方提前一日通知乙方送油後,乙方必須按甲方要求的數量將柴油在甲方指定的時間內運送至甲方指定的地點,確保甲方機械的'正常運轉。
三、質量要求、技術標準:以國家標準所規定的要求為準。
四、驗收標準
每次送油時,甲、乙雙方指定專人對柴油的質量和數量進行驗收。如質量不合格,甲方有權退貨並終止契約,由此所造成的相應損失由乙方全部承擔;當月由於乙方單次計量儀器有誤,導致加油量不足時,甲方有權要求乙方將本次加油不足部分補齊;如一個月內累計發現三次計量儀器有誤且給甲方造成損失時,按照當月三次計量缺少的比例,在月度累計結算時,甲方將以3倍的補償扣除乙方結算貨款並終止契約。
五、付款方式
甲方以現金、支票、轉賬等乙方認可的方式付款,結算周期按甲方工程計量撥款周期支付。付款時乙方須為甲方提供有效燃油發票
六、其他責任事項
在柴油運輸過程中,所發生的丟失、消防、運輸安全等一切事故由乙方承擔,甲方對此不承擔連帶責任。
七、本契約所訂一切條款,甲、乙雙方不得擅自變更或修改,如一方單獨變更、修改本契約,由修改契約方賠償對方由此引起的一切損失。如甲、乙雙方有任何一方違約,守約方可單方面解除契約。
八、本契約未盡事宜由甲、乙雙方共同協商並簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
九、本契約在執行過程中如發生爭議或糾紛,由甲、乙雙方另行協商解決,如無法協商解決可向契約簽訂地人民法院起訴。
十、本契約一式_____份。甲方_____份,乙方____份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
_____年____月____日
簽訂地點:
乙方:
法定代表人:
_____年____月____日
關於買賣契約集錦 篇21
一、契約主體資格的審核
確認主體是否具備訂立契約的資格,同時核實簽約方是否具有實際履行能力。
1、主體是法人組織的:
①在訂立契約時要求對方提供資格證明如營業執照的原件,同時注意其證件複印件等非原件的證明材料的真實性,防止造假。
②注意審查營業執照是否有瑕疵,比如被吊銷、被暫扣等情況。
③可以通過當地的工商管理部門審查對方實際註冊資本和資金,確保其有契約實際履行能力。
④確認買賣方必須是標的物的所有人或者有權處分該物的組織。
2、主體是個人的。對其進行履約能力的審查可以通過對其單位及其同事、家庭、朋友、鄰居等進行調查,以獲取相關信息,最后綜合判斷其是否具有履約能力和信用程度。
二、 契約當事人的名稱或者姓名和住所
如果主體是法人組織的應以營業執照名稱為準,如果自然人以居民身份證上的名字為準。
三、標的物名稱、規格、型號、生產廠商、產地、數量及價款
1、契約標的物應全稱具體,不能簡寫,注意標的物不得為法律禁止或限制流通物。
2、品種、規格、型號、等級、花色等要寫具體註明,必要時可通過附屬檔案說明標的的實際情況。
3、數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。
四、質量要求方面
產品質量應按照國家標準,沒有國家標準的應按照行業標準或企業標準,也可以協商確定。買賣契約應對貨物質量重點加以約定,以便於驗收,避免糾紛。賣方應當按照約定的質量標準交付標的物,如果交付的標的物附有說明書的,交付的標的物應符合說明書上的質量要求。
五、產品的包裝標準
貨物的包裝方式對於貨物的完好至關重要,包裝不到位就可能發生貨損,引起糾紛。對於包裝方式可以按約定的包裝,無約定的應當按照通用的方式包裝,沒有通用方式的,應當採取足以保護標的物的包裝方式。
六、履行的期限、地點、方式
1、履行期限可按照年度、季度、月、旬、日計算,得準確、具體、合理,不能用模稜兩可的詞語。
2、履行地點指的是交貨地點,要寫清楚、具體、準確。
3、履行方式指的是雙方應約定交貨、提貨、運輸方式和結算方式,要寫得具體明確。
七、交貨的時間、地點、方式。
交貨的時間、地點和方式是契約的關鍵內容,它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下,標的物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。因此對交付的相關內容一定要在契約中予以明確。
八、檢驗標準、時間、方法。
契約中應當約定檢驗的時間、地點、標準和方法、買方發現質量問題提出異議的時間及賣方答覆的'時間、發生質量爭議的鑑定機構。買方收到標的物後應當在契約約定的檢驗期間內對標的物進行檢驗,如發現貨物的數量或質量不符契約定應在檢驗期內通知賣方,買方怠於通知的,視為所交貨物符契約定。契約沒有約定檢驗期間的,買方應及時檢驗,並在發現問題的合理期間內通知賣方。
九、結算方式
結算方式,應該具體、明確。對用支票進行支付應按規定程式檢查,以免被套走標的物。針對虛開支票欺詐的,我們可以通過兩種途徑防範,一種是款到交貨,根據支票轉賬所需時間,要求買方款到賣方賬面後才交貨,但這種方法一般很難使買方接受除非貨物供不需求。另一種是直接到出票人開戶銀行去持票入賬,馬上就能知道支票能否兌現,如能兌現可以即行轉賬,如被拒付可以立即停止發貨,從而避免損失。
十、違約責任方面
違約責任的約定,應該具體可行。如果雙方違反了應盡的義務,應當按照契約約定承擔違約責任,契約沒有約定的按照法律規定承擔違約責任。對違約行為的懲處,契約雙方應在契約違約責任條款中加以詳細描述。
十一、解決爭議的方法
解決爭議的方法,要明確具體。此外,對於約定的爭議處理機構和起訴法院不得超出地域管轄權。
十二、其他注意事項
1、契約主體名稱和簽訂人名字首尾須保持一致。
出賣方應該注意買受方契約尾部的單位名稱須與契約首部的單位名稱一致、所加蓋的公章或契約專用章上的單位名稱須與書寫的單位名稱一致,法定代表人、委託代理人的名字是否與真實名字一致,不能有錯字、別字、漏字或簡稱。
2、對代理人簽訂契約的應對其代理權進行審查。
對於對方業務員或經營管理人員代表其單位訂立的契約,應注意了解對方的授權情況,包括授權範圍、授權期限、介紹信的真實性,對非法定代表人的高級管理人員,如副總經理、副董事長等,應了解其是否具有代表權。才能避免無權代理的情形。
3、防範契約惡意履行。
契約惡意履行的情況比較複雜,但在訂立契約時如能進行積極的事前防範將極大的減少契約風險。對對方資信有質疑的可以要求對方提供擔保。另外在契約履行中保留相關證據,出現糾紛時,積極行使訴權通過人民法院保護自己的權利,以免因超過訴訟時效而蒙受損失。
4、契約訂立應採取書面形式並使用比較標準的契約範本。
儘管我國《契約法》允許採用書面形式、口頭形式等各種形式,但非書面形式在發生糾紛時不好確定雙方責任,容易被人利用進行欺詐。因此,訂立契約應儘量採用書面形式。同時,訂立契約時應儘量參照工商行政管理機關頒布有標準的契約範本,並結合具體交易情況可以適當調整契約部分條款內容,內容應儘量詳盡、明確。如果有疑問的還可以諮詢有經驗的專業律師或工商局。保證買賣契約的合法性,真實性、有效性。
關於買賣契約集錦 篇22
出賣人(甲方):
身份證號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於的房屋(建築面積為 平方米,現 有、無房產證)以人民幣萬元整(¥元)的價款出售給乙方。產權終身歸乙方所有。
說明:本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
二、乙方支付甲方契約保證定金壹萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。
三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。
等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。
四、本契約簽訂後,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
六、違約責任
1、甲方應當於 年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣 萬元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的`違約金給甲方。逾期超過 個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的 作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第種方式解決。
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向 區人民法院起訴。
八、其他約定九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
十、本契約一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月日
見證人:
年 月
日
關於買賣契約集錦 篇23
出賣人:(以下簡稱甲方)
住所地:
委託代理人:
買受人:(以下簡稱乙方)
住所地:
委託代理人:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》等有關法律規定,在平等、自願的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方產品達成以下買賣契約條款。
一、產品
產品名稱:
數量:
單價:
二、產品質量
產品質量標準按行業標準執行,乙方對產品質量有異議的,應當在收到產品後十五日內提出確有證據的書面異議並通知到甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產品質量符合本契約約定要求。
三、產品價款
上述貨物的含稅總價為_________元。
四、產品包裝
產品的包裝由甲方提供,為精美雕花紅木盒包裝、內襯軟木紅絲絨防震。費用由甲方承擔。
五、價款結算
乙方應在本契約書籤訂後立即向甲方預付貨款_____%,計______元整作為定金,餘款乙方在提貨時以銀行轉賬或銀行刷卡支付剩餘尾款。
六、產品交付
甲方產品交付方式為:乙方提貨產品交付地點為甲方所在地,交貨時間為契約生效後30天。產品在未提交給乙方之前,其滅失、毀損與乙方無關。
七、契約的解除與終止
雙方協商一致的,可以終止契約的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除契約,但應當及時書面通知到對方。
八、商業秘密
乙方在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為甲方的商業秘密。無論何種原因終止、解除本契約的,乙方同意對在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本契約義務之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。乙方違反上述約定的,應當賠償由此給甲方造成的全部損失。
九、違約責任
乙方未能按約定付款,甲方有權拒絕交貨,不退還定金;甲方未能按照約定交貨的,自願退還乙方雙倍定金。
十、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的,雙方終止契約的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後,雙方需要繼續履行契約的,由雙方另行協商。
十一、其他約定事項
1、乙方聯繫人或授權代表在履行契約過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。
2、簽訂或履行契約過程中,非經甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯繫地址、電話等發生變化的`,應當及時通知到甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本契約列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的,由乙方承擔相應的責任。
4、本契約未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協定,補充協定與本契約書具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。
6、簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同,同等法律效力。
十二、爭議解決
本契約履行過程中產生爭議的,雙方可協商解決。協商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十三、明示條款:
甲、乙雙方對本契約的條款已充分閱讀,完全理解每一條款的真實意思表示,願意簽訂並遵守本契約的全部約定。
十四、本契約經雙方蓋章或授權代表簽字後生效。
十五、本契約書一式_____份,雙方各執_____份。
甲方(蓋章):
委託代理人(簽字):
_____年____月____日
乙方(蓋章):
委託代理人(簽字):
_____年____月____日
關於買賣契約集錦 篇24
甲方:_____
乙方:_____
甲,乙雙方本著互惠互利的原則,經平等協商達成如下協定:_____
1. 乙方向甲方購買如下貨物:_____ 品名規格 材質 規格型號 數量(噸) 含稅單價 金額(______元) 生產廠家 螺紋鋼 線材 具體數量以實發為準.
2. 質量標準:_____甲方保證所銷售的貨物符合現行國標,並附鋼廠原始材質證書。 如經乙方驗收有質量問題,乙方在合理期限內有權根據具體情況要求甲方降價, 換貨,退貨,一切損失由甲方承擔.
3. 價格條款:_____本契約單價為甲方倉庫含稅交貨價,運雜費由乙方承擔.
4. 付款方式:_____期限:_____乙方預付契約貨款10%,餘款提貨前付清.款到提貨,按實發 數量結算.
5. 交貨地點,方式,期限:_____漢鋼貨場,交貨期8______月31日前交清.
6. 包裝方式,損耗計算:_____按通用方式包裝,按理論計重.
7. 違約責任:_____按《民法典》有關規定辦理.
8. 契約爭議的解決方式:_____由契約簽約地法院裁決.
9. 契約有效期:_____本契約自簽約日生效,有效期半______年.
10. 甲,以雙方應誠信履約,未盡事宜,協商解決。
本契約一式二份,雙方各執一份.
甲 方:_____乙 方:_____
公司名稱:_____ 公司名稱:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:_____
委託代理人:_____委託代理人:_____
簽約地點:_____
簽約時間:_____
關於買賣契約集錦 篇25
買方:________
賣方:________
簽訂地點:________
簽訂時間:________月____日
提示:本契約適用於種子生產商與銷售商之間,或經銷商與種植戶之間進行的大額交易。
根據《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國民法典》及相關法規的規定,為明確雙方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本契約。
一、農作物種子種類、品種、質量、數量、金額
農作物種類品種名稱
計量單位數量質量(%)單價(____元)金額(____元)
純度淨度發芽率水份
合計________人民幣金額(大寫):________
註:種子質量標準執行國家、行業或地方標準,沒有國家、行業或地方標準的,由雙方協商簽訂。
二、賣方應提供的相關證件:賣方應出示《農作物種子經營許可證》和《營業執照》複印件,所提供的農作物種子必須經植物檢疫機構檢疫合格,並提供相應的檢疫證明。
三、農作物種子的檢驗及檢疫:買賣雙方應嚴格按國家頒布的種子檢驗檢疫管理辦法、規程及有關規定辦理農作物種子檢驗檢疫。
1.買方收貨後復檢,發芽率、淨度、水分三項指標在收貨後兩個發芽周期內復檢完畢,純度在收貨後該作物第一個生產周期內復檢完畢,發現問題應及時通知對方,逾期視為種子合格。
2.買賣雙方對經銷的每批種子必須同時取樣分別封存,以備種子復檢和鑑定,樣品保存至該批種子用於生產收穫以後。
3.申請種子檢驗、檢疫和鑑定的,其費用由______負擔。
四、超幅度損耗及計算方法:種子量的驗收,採取由契約雙方共同抽樣過秤的辦法,以實際過秤量綜合計算為準,最後實行多不退、少補足的辦法。
五、包裝要求及包裝費用負擔:種子應經過精選、加工、分級,用_______包裝,每袋標準重量為_________公斤,袋內外附有標籤,標籤須寫明作物種類、種子類別、品種名稱、品種審定(登記)編號、產地、質量指標、檢疫證明編號、種子生產及經營許可證編號或者進口審批文號、生產日期、生產商及其地址等事項。包裝費用由______方負擔。
六、交(提)貨時間、地點:交(提)貨時間為______年______月______日至______年______月______日,交貨地點為______。
七、發運方式、運費負擔:用______運輸,運費由______方負擔。
八、付款方式及期限:買方應在______年______月______日前以(匯款或匯票、現金)向賣方支付(□定金/□預付款)______元,剩餘價款應在______年______月______日前付清。
九、雙方一般責任:
賣方:保證所供種子品種、數量、質量達到契約約定條款規定,並按契約約定的時間、地點交付買方或由賣方代辦託運手續或依約定代送。
買方:按契約約定時間交付定金,保證按時接收賣方提供的符合本契約要求的種子,並按時付清貨款。
十、因不可抗力因素造成種子數量或質量達不到本契約約定條款的,賣方應及時通知買方進行實地考查,並提供具有法律效力的有關資料,由雙方協商解決或者按《種子法》、《民法典》等國家有關規定處理。
十一、違約責任:___________________________________________
十二、種子質量發生糾紛,由法定機構進行技術質量鑑定,檢驗和鑑定的費用由申請人墊付,最終由責任方負擔。
本契約在履行中發生糾紛,由當事人協商解決;協商不成的,按下列第條方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
十三、雙方協商的其它條款:___________________________________________
十四、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約未盡事宜,按照《種子法》、《民法典》等國家有關規定,經契約雙方協商,作出補充規定附後。如需提供擔保,另立《契約擔保書》,作為本契約附屬檔案。
本契約一式二份,契約雙方各執一份;契約副本一份,送備案。
買方:________(簽X)賣方:________(簽X)
法定代表人:________法定代表人:________
委託代理人:________委託代理人:________
住所:________________住所:____________
編碼:____________編碼:____________
電話:____________電話:________________
開戶行:____________開戶行:____________
戶名:________________戶名:____________
帳號:________________帳號:_____________
關於買賣契約集錦 篇26
甲方(賣方):
身份證號:
住址:
聯繫電話:
乙方(買方):
身份證號:
住址:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就本契約所涉房地產轉讓事宜,達成如下協定,以資共同遵守:
第一條 轉讓標的
1.1 賣方所轉讓房地產(下稱該房產)坐落於: 。
1.2 土地使用權證號: ,房產權證號: ,登記建築面積為: 平方米。套內建築面積為: 平方米。
1.3 該房地產土地使用權年限自 年 月 日起至 年 月 日止。
1.4 該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協定前,已經雙方現場確認,均無異議。
第二條 房地產產權現狀
2.1 該房地產沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條 房地產租約現狀
3.1 該房地產所附租約現狀為第 項:
(1) 該房地產沒有租約;
(2) 該房地產之上存有租約,賣方須於本契約簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面檔案及租賃契約交予買方。
第四條 附著於該房地產之上的戶口
4.1如該房地產所附著有賣方戶口,基於保證買方辦理房產過戶登記後,應享有完全的處分權,賣方保證於收到房地產轉讓總價款之日起30日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之五 向買方支付違約金。
第五條 轉讓價款
5.1 該房地產轉讓總價款為人民幣:人民幣(大寫) (¥ 元)
第六條 稅費承擔
6.1 雙方約定,由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。
6.2買方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,買方不得因此解除契約,本契約應繼續履行,但違約方應承擔違約責任,賠償給守約方造成的損失。
第七條 付款方式
7.1 買方於 年 月 日前一次性付清全部房款
第八條 買方逾期付款的違約責任
8.1 買方逾期付款的,賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數,按日萬分之 五 支付違約金,契約繼續履行。
第九條 房地產交付
9 賣方應當於 年 月 日將該房地產交付買方,並履行下列手續:
9.1 買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並辦理交接手續;
9.2 交付該房地產鑰匙;
9.3
第十條 延遲交房的違約責任
10.1除本契約另有約定外,賣方未按契約約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之 五向買方支付違約金,契約繼續履行。
第十一條 附隨債務的處理
11.1賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十二條 產權轉移登記
12.1 買賣雙方須在簽訂本契約 日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續,賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。
12.2 在收文回執載明的回覆日期屆滿之日起 日內,買方須按本約定辦理交納稅費的手續。
第十三條 其他違約責任
13.1任何一方不履行本契約約定義務,致契約目的不能實現,違約方承擔守約方因維權而支付的包括且不限於訴訟費、律師費、公證費、取證費、交通費、鑑定費等所有費用。
第十四條 不可抗力
14.1因不可抗力不能履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力結束之日起日內向另一方提供證明。
第十五條 本契約與其他檔案的衝突解決
15.1 買賣雙方在本契約簽訂之前的承諾及協定,如有與本契約不相符的,以本契約為準。
第十六條 契約附屬檔案
16.1 本契約共有附屬檔案 份。契約附屬檔案為本契約組成部分,具有同等法律效力。
第十七條 法律適用與糾紛解決
17.1 因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,由契約各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(1) 提交位於 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2) 依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
17.2本契約各方當事人地址和聯繫方式同時作為有效司法送達方式,本契約載明的各方當事人通訊地址可作為送達催款函、對賬單、法院送達訴訟文書的地址,因載明的地址有誤或未及時告知變更後的地址,導致相關文書及訴訟文書未能實際被接收的、郵寄送達的,相關文書及訴訟文書退回之日即視為送達之日。
第十八條 契約數量及持有
18.1 本契約一式 份,賣方 份,買方 份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第十九條 契約生效
19.1 本協定經各方簽署後生效。
簽署時間: 年 月 日
甲方(簽字):
甲方配偶簽字:
甲方配偶身份證號:
甲方配偶聯繫電話:
乙方(簽字):
乙方配偶簽字:
乙方配偶身份證號:
乙方配偶聯繫電話:
關於買賣契約集錦 篇27
出賣人:以下簡稱甲方
買受人:以下簡稱乙方
根據國家有關房產的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本房二手房買賣契約,以資共同信守執行。
第一條 乙方購買甲方坐落在_______________市__________街__________巷_________號的房屋__________棟_______間,建築面積為______________平方米。
第二條 上述房產的交易價格:______________元。
第三條 付款時間與辦法
1.乙方應於________年______月_______日前向甲方付清房產款項(交款日期以匯款時間為準)。
2.乙方面交給甲方現金______________元;其餘______________元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。
第四條 甲方應於________年_______月________日前將交易的房產全部交付給乙方使用。
第五條 稅費分擔
1.甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易額____________%的交易費;承擔公證費、協定公證費。
2.乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額____________%的交易費,承擔房產交易中國家徵收的一切其他稅費。
第六條 違約責任
1.乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產款____________%的違約金。
2.甲方必須按期將房產交付乙方使用,否則,每逾期一天,應向乙方償付違約部分房產款______________%的違約金。
第七條 本房二手房買賣契約主體
1.甲方是______________、______________、______________、______________,共__________人,委託代理人____________即甲方代表人。
2.乙方是______________單位,代表人是______________。
第八條 本房二手房買賣契約經國家公證機關______________公證處公證。
第九條 本房二手房買賣契約一式______________份,甲方產權人各一份,乙方一份,______________房產管理局、______________公證處各一份。
甲方:
關於買賣契約集錦 篇28
購銷契約
訂立契約雙方:
供方:______
需方:______
供需雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本契約,以資雙方信守執行。
第一條 商品名稱、種類、規格、單位、數量
┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ 品名 │ 種類
│ 規格 │ 單位
│ 數量
│ 備註
│
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
第二條 商品質量標準
商品質量標準可選擇下列第__項作標準:
1.附商品樣本,作為契約附屬檔案。
2.商品質量,按照____標準執行。(副品不得超過__%)。
3.商品質量由雙方議定。
第三條 商品單價及契約總金額
1.商品定價,供需雙方同意按____定價執行。如因原料、材料、生產條
件發生變化,需變動價格時,應經供需雙方協商。否則,造成損失由違約方承擔經
濟責任。
2.單價和契約總金額:_________。
第四條 包裝方式及包裝品處理_______。
(按照各種商品的不同,規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨
出售為原則;凡須退還對方的包裝品,應按鐵路規定,訂明回空方法及時間,或另
作規定。)
第五條 交貨方式
1.交貨時間:_________。
2.交貨地點:_________。
3.運輸方式:_________。
第六條 驗收方法__________。
(按照交貨地點與時間,根據不同商品種類,規定驗收的處理方法。)
第七條 預付貨款
(根據不同商品,決定是否預付貨款及金額。)
第八條 付款日期及結算方式_______。
第九條 運輸及保險_________。
(根據實際情況,需委託對方代辦運輸手續者,應於契約中訂明。為保證貨物
途中的安全,代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。)
第十條 運輸費用負擔________。
第十一條 違約責任
1.需方延付貨款或付款後供方無貨。使對方造成損失,應償付對方此批貨款
總價__%的違約金。
2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者,供方應償付需方此批貨款總值
__%的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應按償付供方此批
貨款總值__%的違約金。任意一方如提出增減契約數量,變動交貨時間,應提前
通知對方,徵得同意,否則應承擔經濟責任。
3.供方所發貨品有不合規格、質量或霉爛等情況,需方有權拒絕付款(如已
付款,應訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續,並代為保管和立即通知供
方,因此所發生的一切費用損失,由供方負責,如經供方要求代為處理,並須負責
迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協商決定。
4.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償
額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可以
獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造
關於買賣契約集錦 篇29
甲方:_____
乙方:_____
依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其相關法律、法規,遵照平等、自願、公平和誠實信用原則,經甲、乙雙方友好協商,訂立契約如下:
一、家具清單:_________。
二、付款方式:訂貨時,乙方需首付貨款總額的10%(不得超過20%)的定金(乙方違約定金不予返還,甲方違約定金雙倍返還),餘款提貨或送貨時付清。
三、送貨方式:甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗收簽收,乙方應在交貨時對家具的商標、數量及款式等外觀特徵及有無《產品質量承諾書》進行驗收,乙方發現問題應當場提出,並由雙方協商達成解決方案。
四、違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按契約總額的1%向乙方支付違約金。
五、質量問題:購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方後,甲方在7天內修理或更換,修理不好或不能更換的,給予退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
六、契約爭議的解決方式:
本契約在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決,也可由當地工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,按下列兩種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
七、本契約一式貳份,供需雙方各執一份,雙方簽字蓋章後方可生效。
甲方:_____
乙方:_____
日期:_____
關於買賣契約集錦 篇30
買方(甲方):
賣方(乙方):
為維護消費者和經營者雙方合法權益,根據《中華人民共和國消費者權益保護法》,《中華人民共和國契約法》及有關規定,甲、乙雙方協商一致,按下列條款成交所訂家具的買賣。
一、家具名稱、商標、規格型號、數量、基料及金額:
二、付款方式:
1、契約定金:契約總價的20%,即人民幣__________元,於契約簽訂當日支付。
2、契約餘款:契約總價的70%,即人民幣__________元,於家具安裝完成驗收合格後七日內支付。
3、契約質保金:契約總價的10%,即人民幣__________元,驗收合格後一年內如無質量問題即可支付。
4、付款方式:甲方應在指定期限內將應付價款以_________方式支付。乙方的賬戶為:_____________________________________________。
5、因甲方為國有企業,此契約金額需經國家審計部門審計。雙方同意,如審計無法通過,則雙方應參照審計部門意見協商調整契約價款。
三、家具的質量標準、驗收方法和要求及處理方法:
1、本契約所定家具的質量應嚴格按現行的《中華人民共和國家具行業標準》執行。乙方保證提供的家具質量與雙方確認的樣品質量一致,保證家具符合國家強制環保要求,保證家具是全新且通過生產廠家的出廠檢驗,並提供質量合格證書。
2、甲方在收到貨物後應點驗數量和檢查質量。如發現數量有誤或質量不符契約定的,應在三個工作日內以書面形式向乙方提出。乙方在知悉或應當知悉甲方有異議後,有義務向甲方解釋原因並予以補足或更換。
3、乙方為家具提供____年質保服務。質保期間,非因甲方人為故意造成家具損壞的`,乙方應免費提供維修和退換服務。非質保期間或非免費項目的維修服務,乙方應只收取成本費。
四、交(提)貨期限、地點和方式:
乙方應在_________年______月_______日將標的家具送至甲方指定的地點____________________進行安裝。運輸和安裝費用由乙方承擔。
五、安裝和驗收:
1、乙方應按照雙方確認的方式、時間、圖紙和標準進行安裝。
2、甲方有義務為乙方提供清潔的、有照明和用電條件的工作環境。
3、安裝完成後七日內,甲方應安排驗收。驗收合格的,甲方應簽署確認書。驗收不合格的.,甲方應以書面形式通知乙方,乙方應在三日內根據甲方要求進行整改,並通知甲方再次驗收。
六、違約責任:
1、甲乙雙方應嚴格履行本契約,非有重大違約事宜或雙方協商一致,任何一方均不得擅自解除契約,否則應承擔違約責任。
2、乙方不能按期供貨或完成安裝的,每逾期一日,乙方應向甲方支付契約總價款千分之三/日的違約金。逾期七日以上的,甲方有權解除契約並要求乙方雙倍返還定金。
3、甲方逾期付款的,每逾期一日,應向乙方支付契約總價款千分之三/日的違約金。
4、乙方向甲方出售的家具如有假冒他人註冊商標、名優標誌、認證標誌、廠名、產地,或有其他欺詐行為的,甲方有權解除本契約並要求乙方退還全部貨款,並賠償甲方由此引起的全部損失。
5、乙方應為安裝人員提供足夠的安全設備和保障措施,如安裝人員在安裝過程中出現人身損害事故的,甲方不承擔任何責任。
七、契約爭議的處理方式:
雙方因本協定內容或履行發生爭議的,應通過友好協商解決。如協商無法解決的,雙方一致同意提交無錫新區人民法院裁決。
八、其它約定事項:
1、本契約經甲乙雙方簽字蓋章後生效。契約內容如與國家法律、法規相悖,則應服從法律、法規的規定。
2、本契約於年月日在中華人民共和國江蘇省無錫新區簽訂。
3、本契約一式四份,甲、乙雙方各執二份,具有同等法律效力。
甲方:
簽章:
日期:
乙方:
簽章:
日期:
關於買賣契約集錦 篇31
簽訂日期: 年 月 日編號:
住房出售單位: (以下簡稱甲方)
住房購買人: (以下簡稱乙方)
根據《杭州市市區深化住房制度改革實施意見》、《杭州市市區出售公有住房管理辦法》及有關規定,經雙方協商一致簽訂本協定。
第一條 甲方同意將座落 的住房壹套(附圖)出售給乙方。
第二條 該套住房建築面積為平方米,(其中乙方個人出資拆遷擴面 平方米,個人出資款元),按規定可享受成本價購房的面積為 平方米,按市場價購買的面積為 平方米,按商品價購買的面積為 平方米。經省直住房制度改革辦公室(審批號 )核定的總售價為人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 角 分。
第三條 付款方式及付款日期:
乙方以現金一次付清全部房款,應實際支付甲方房款計人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分;乙方必須於 年 月 日之前一次付清全部購房款。
第四條 購買現租住房者,按本協定規定的實際交付購房價款的次月起終止租賃契約,停止收繳房租。
第五條
付清全部房款後,所購住房所有權歸乙方所有。住房所有權和土地使用權 證的轉移變更手續,由 方辦理,所需的費用,應按收費單位規定承擔或分擔。
第六條 乙方取得住房所有權之後,室內維修養護由乙方負責,費用自理。共用部
位和共用設施維修養護,所需費用按有關規定分擔,乙方在首次交納出售公房款時必須按成本價的1%(計 元)支付甲方維修養護費,由甲方負責共用部位和共用設施
乙方在裝修住房時,不得損壞共用設施、侵害他人利益,不得破壞和損壞住房結構或承重部位,違者,甲方有權責令糾正,乙方必須服從。否則,造成的一切後果由乙方完全負責。
第七條 乙方購買新建住房一年內,如發現確屬住房建築質量問題,由甲方負責處理,費用由甲方承擔。
第八條 違約責任
1、乙方逾期付款的,應從到期次日起每天按逾期付款額的5‰向甲方償付滯納金。
2、單方提出終止契約者,已發生經費開支,均由提出終止契約一方承擔。如購買騰空住房或新建住房首次投入使用的,甲方提出終止的,應允許乙方租用;乙方提出終止的,如已搬進使用的,應騰空住房交還甲方。
第九條 其他雙方約定事項:
第十條 本協定依法成立後,雙方都必須自覺履行,需要變更或終止時,應經雙方協商一致,另簽補充協定。在新協定未達成之前,原協定繼續有效。本協定正本一式二份,雙方各執一份,副本若干份,分別送有關單位。 甲方:(蓋章)乙方:(夫妻雙方簽名蓋章)
代表人(簽字):身份證號碼:
關於買賣契約集錦 篇32
買方(甲方):______________
賣方(乙方):______________
經______教育局批准,由______教育局招投標分中心對______________進行單一來源採購,根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規、規章的規定,就樂器的買賣事宜,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約。
第一條標的、數量、價款
1.樂器名稱、商標、規格型號、生產廠家、數量、價款
第二條質量標準_____按現行的國家標準執行。
第三條驗收
1.驗收方式
甲方在乙方交貨時當場驗收;
2.甲方應對樂器名稱、產地、商標或品牌、規格型號、生產廠家、顏色、數量予以當場驗收。
3.對質量有異議的,雙方委託國家相關專業機構進行鑑定。
第四條交付方式乙方在_____年_____月_____日前送到甲方指定的地點:______________。
第五條搬運費用
搬運費用由乙方承擔。
第六條支付方式
乙方交貨後,經甲方組織人員進行驗收合格後,付至契約價的100%。
第七條售後服務
1.自開具銷售憑證之日起,保修期限_____年。
第八條違約責任
1.乙方必須按照本契約書所規定的工期,準時交付甲方使用,否則,每拖延一天,乙方須按總工程費用的千分之一支付拖延工期的罰金給甲方;
2.甲方必須按照本契約書所規定的時間和金額支付乙方款項,否則,每拖延一天,甲方須按總工程費用的千分之一支付拖延付款的罰金給乙方;
3.若遇到不可抗力(如地震、颱風等)的因素或非乙方原因而引起的工期延誤,屬於免責條件。
第九條契約爭議的解決方式
因本契約發生的爭議,由雙方當事人協商或調解解決;依法向人民法院起訴。
第十條契約生效
本契約一式叄份,甲乙雙方各執壹份,縣教育局招投標中心壹份,經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:__________
乙方:__________
20______年________月________日
關於買賣契約集錦 篇33
出租方:________(以下簡稱甲方) 身份證號:________________
承租方:________(以下簡稱乙方) 身份證號:________________
雙方經友好協商,根據《契約法》及國家、當地政府對房屋租賃的有關規定,就租賃房屋一事達成以下協定。
第一條 出租房屋坐落地址_____________________________。
第二條 房屋名稱、規格、等級、間數、面積、單價、金額、地面質量 第三條 租賃期限。
租期為___________年___________月,從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。
甲方應按照契約規定時間和標準,將出租的房屋及時交給乙方使用居住。
第四條 租金和租金交納期限。
乙方每月向甲方繳納租金人民幣________元整,甲方應出具收據。租金在當月________天內交清,交租金地點在________。
第五條 甲方的責任。
1.甲方如未按本契約規定的時間向乙方提供租賃房屋,應按延遲期間內乙方應交租金的________%計算,向乙方償付違約金。
2.租賃期間,出租房屋的維修由甲方負責,如租賃房發生重大自然損壞或有傾倒危險而甲方又不修繕時,乙方可以退租或代甲方修繕,並可以用修繕費用收據抵消租金。
3.租賃期間,如甲方確需收回房屋自主,必須提前________個月書面通知乙方,解除契約,甲方應付給乙方違約金,違約金以剩餘租期內應交租金總額的________%計算。
第六條 乙方的責任。
1.乙方依約交付租金,甲方如無正當理由拒收,乙方不負遲延交租的責任;乙方如果拖欠租金,應按中國人民銀行延期付款的規定向甲方償付違約金。乙方如拖欠租金達________月以上,甲方可以從乙方履約金(如乙方付有履約金)中扣除租金,並可收回出租之房屋。
2.租賃期間,房屋管理費、水電費由乙方負擔。
3.租賃期間,如乙方確因特殊情況需要退房,必須提前__個月書面通知甲方,解除契約,應付給甲方違約金,違約金以剩餘租期內應交租金總額的________%計算。
4.租賃期間,乙方不得擅自改變房屋的結構及用途,乙方如因故意或過失造成租用房屋和設備的毀損,應負責恢復原狀或賠償經濟損失。乙方如需裝修牆窗,須事先徵得甲方同意。
5.租賃期滿或契約解除,乙方必須按時搬出全部物件。搬遷後_日內房屋裡如仍有餘物,視為乙方放棄所有權,由甲方處理。
6.租賃期滿或契約解除,如乙方逾期不搬遷,乙方應賠償甲方因此所受的損失,必要時甲方可以向人民法院起訴和申請執行。
第七條 契約期滿,如甲方的租賃房屋需繼續出租或出賣,乙方享有優先權。
第八條 房屋如因不可抗力的自然災害導致毀損,本契約則自然終止,互不承擔責任。
第九條 本契約如有未盡事宜,須經雙方協商作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。
本契約執行中如發生糾紛,應通過甲乙雙方協商解決。協商不成,可提請當地房管部門調解或人民法院裁決。
本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,簽字生效。
出租人:________聯繫電話:_______________ _________年________月________
承租人:________聯繫電話:________________ ________年________月________
住建部職責
(一)承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂住房保障相關政策並指導實施。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好中央有關廉租住房資金安排,監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計畫並監督實施。
(二)承擔推進住房制度改革的責任。擬訂適合國情的住房政策,指導住房建設和住房制度改革,擬訂全國住房建設規劃並指導實施,研究提出住房和城鄉建設重大問題的政策建議。
(三)承擔規範住房和城鄉建設管理秩序的責任。起草住房和城鄉建設的法律法規草案,制定部門規章。依法組織編制和實施城鄉規劃,擬訂城鄉規劃的政策和規章制度,會同有關部門組織編制全國城鎮體系規劃,負責國務院交辦的城市總體規劃、省域城鎮體系規劃的審查報批和監督實施,參與土地利用總體規劃綱要的審查,擬訂住房和城鄉建設的科技發展規劃和經濟政策。
(四)承擔建立科學規範的工程建設標準體系的責任。組織制定工程建設實施階段的國家標準,制定和發布工程建設全國統一定額和行業標準,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,擬訂公共服務設施(不含通信設施)建設標準並監督執行,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發布工程造價信息。
(五)承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監管政策並監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋徵收拆遷的規章制度並監督執行。
(六)監督管理建築市場、規範市場各方主體行為。指導全國建築活動,組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監督執法,擬訂勘察設計、施工、建設監理的法規和規章並監督和指導實施,擬訂工程建設、建築業、勘察設計的行業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度並監督執行,擬訂規範建築市場各方主體行為的規章制度並監督執行,組織協調建築企業參與國際工程承包、建築勞務合作。
(七)研究擬訂城市建設的'政策、規劃並指導實施,指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理,擬訂全國風景名勝區的發展規劃、政策並指導實施,負責國家級風景名勝區的審查報批和監督管理,組織審核世界自然遺產的申報,會同文物等有關主管部門審核世界自然與文化雙重遺產的申報,會同文物主管部門負責歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理工作。
(八)承擔規範村鎮建設、指導全國村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策並指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設和安全及危房改造,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導全國重點鎮的建設。
(九)承擔建築工程質量安全監管的責任。擬訂建築工程質量、建築安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度並監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理,擬訂建築業、工程勘察設計諮詢業的技術政策並指導實施。
(十)承擔推進建築節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建築節能的政策、規劃並監督實施,組織實施重大建築節能項目,推進城鎮減排。
(十一)負責住房公積金監督管理,確保公積金的有效使用和安全。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃並組織實施,制定住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全國住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。
(十二)開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。
(十三)承辦國務院交辦的其他事項。
關於買賣契約集錦 篇34
買方: 賣方:
鑒於買方有意向賣方採購設備/材料,用於 項目的建設,且賣方同意向買方供應上述設備/材料。為此,根據《中華人民共和國契約法》等有關法律、法規和規章的規定,買賣雙方經協商一致,訂立本協定。
第1條 本協定中所用術語的含義與下文提到的通用條款和專用條款中相應術語的含義相同。
第2條 下列檔案為契約的組成部分:
2.1 雙方在契約履行過程中達成的紀要、協定等檔案; 2.2 契約協定書; 2.3 契約專用條款; 2.4 中標通知書; 2.5 契約通用條款; 2.6 契約附屬檔案;
2.7 招標檔案和投標檔案; 2.8 形成契約的其他檔案。
第3條 上述檔案應互為補充和解釋,如有不清或互相矛盾之處,以上面所列順序在前的為準。
第4條 契約總價
本契約總價為人民幣(大寫) (¥ )(含稅),價款構成詳見契約附屬檔案1。
第5條 保證
5.1 賣方保證按照契約約定供應設備/材料、提供相關技術服務並承擔質量保證責任。
5.2 買方保證按照契約約定的期限和方式向賣方支付契約價款及其它應當支付的款項。
第6條 契約生效
契約生效條件見專用契約條款。 第7條 契約份數
本契約正本 份,雙方各執份,具有同等法律效力。
(以下無正文)
簽 署 頁
買方: (蓋章)
法定代表人(負責人)或 授權代表(簽字): 簽訂日期: 地址: 郵編: 聯繫人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 稅號:
賣方: (蓋章)