買賣契約模板匯總 篇1
出售方(以下簡稱甲方) 身份證號碼: 證號碼: 經甲、乙雙方友好協商,就甲方向乙方出售自有的 機一事達成以下協定:
一、甲方同意將自有的舊挖機出廠編號, 經乙方負責人(俞朱官)現場看機後,以協定價格人民幣小寫：1000000元， 大寫：人民幣 壹佰 萬元整購買此挖掘機。乙方先支付人民幣700000元，(大寫柒拾萬元整)。支付完畢後，甲方有義務為乙方辦理該挖掘機的修復保險理賠事宜，並將保險理賠全額支付給乙方。該挖掘機保險理賠事宜結束後，乙方將剩餘叄拾萬元一次性支付給甲方(或代付銀行貸款)。
二、甲方保證提供給乙方該挖機所有合法正當手續，
(1)、 原購機發票： 重慶增值稅普通發票 NO：01440322
( 2) 、產品合格證 ： 1份
(3)、中國人民財產保險股份有限公司機動車車上人員責任保險 保險單編號：
(4)、甲方保證此挖機在出售前的債務與乙方沒有任何關聯，如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，由經濟糾紛引起的產權問題將與乙方無關。如該挖機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。
三、甲方在自己的施工場地上協助乙方將該挖機安全裝上乙方指定的運輸車上，乙方在一次性付清協定價後(收款以收款收據為準),取得該挖機所有權,(由甲方自動轉給乙方) 。
四、待完成保險理賠交付銀行按揭貸款後,甲方將該機所有相關票據原件交給乙方，如因甲方不能按時償還銀行貸款導致乙方機械不能正常使用或出售，一切法律及經濟責任由甲方承擔 。
五、為了雙方共同遵守特訂立此協定。此協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印後立即生效。
甲方姓名： 乙方姓名： 擔保人：
電話 ： 電話： 電話：
家庭住址: 家庭住址: 家庭住址： 甲方銀行收款帳號：
買賣契約模板匯總 篇2
一、契約主體
陷阱：故意將供方填成與簽約人有關係，但無供貨能力，且無獨立承擔經濟責任能力的單位。或故意將需方填成與簽約人有關係，但無付款能力，且無獨立承擔經濟責任能力的單位。
注意：核對供、需雙方。
二、買賣標的物(貨物)的基本情況
陷阱1：產品名稱故意不寫全稱，混淆產品品種;或供方不寫產品牌號和商標，以期達到以次代好的目的;有的供方不寫產品規格型號，企圖交貨矇混過關;還有的供方不寫生產廠家，想用價低的檔次差的產品供貨。
注意：寫清產品全稱，寫清牌號、商標，寫清、寫全規格、型號、寫清生產廠家。
陷阱2：供方不寫隨機備品、配件工具、數量及供應辦法。以圖不免費提供。
注意：要寫清隨機備品、數量，配件工具、數量。並將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。
三、標的物的數量和計量方法
陷阱1：產品數量或計量方法故意約定為本企業的標準或計量方式。
注意：產品的數量應以國家統一的標準計量單位表示，沒有統一計量單位的，產品數量的表示方法由雙方確定，但必須具體明確，切不可用含糊不清的計量概念表述，如一件、一箱、一打等，應對雙方使用的計量方法具體解釋，如一件、一箱、一打等的表示，具體包括的產品數量是多少。
對某些產品，必要時應當在契約中寫明有關主管部門頒發的(沒有主管部門規定的由當事人商定)交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法。注意明確什麼是多交、少交和如數交付的法律概念。工礦產品購銷契約在履行過程中，由於運輸、計量、自然、產品本身的性能等多方面原因，在發貨數、實際驗收數、契約規定的交貨數之間，有時會出現差額，發生不一致現象。此時，只有符合法律規定的磅差和增減範圍的，才能以少交、多交或如數交付論處。通常這種法律規定均為有關主管部門規定的範圍。
陷阱2：供方不寫合理損耗，或將合理損耗寫的較多。
注意：將損耗寫清，寫合理，對正負尾差、合理磅差、自然減(增)量等要根據情況，寫科學。
陷阱3：供方不寫隨機備品或配件工具的數量。
防範：要寫清隨機備品數量。並將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。
四、標的物的技術標準(含質量要求)
陷阱1：不寫質量標準;成套產品的，不寫附屬檔案的質量標準;看樣訂貨的，不封存樣品。
注意：寫清質量標準，是國家標準呢?還是行業標準?抑或企業標準?成套產品的，不但要寫清主件的質量標準，還要寫清附屬檔案的質量標準。看樣訂貨的，一定要將樣品封存好，作為檢收的標準。
陷阱2：供方故意對質量負責的條件簽訂苛刻一些，以期達到不負責任的目的;或者故意將質量負責的期限寫的過短，使需方根本沒有時間提出質量異議。
注意：對質量負責的條件和期限，不但要寫清，而且要寫的科學、合理。
五、標的物的包裝方式和包裝要求。
陷阱：供方不寫或不寫清包裝標準、包裝物的供應和回收，也不寫費用負擔，以達到簡易包裝省錢省力的目的。
注意：寫清包裝物、包裝標準、包裝標籤的內容等。對包括物的`供應、回收，費用負擔也要寫清楚，以免出現糾紛。對包裝不善引起貨物損壞的責任約定清楚。
六、產品價格及支付期限、地點和方式
陷阱：不寫單價，逃避物價檢查，並為偷、漏稅創造條件，或需方只寫金額數量，不寫幣種。
防範：寫清單價，寫清幣種。
七、交貨的期限、地點和方式
陷阱1：不寫交貨地點，不寫清交貨方式，以達到不承擔風險責任的目的，也為糾紛管轄設下埋伏。
注意：寫清交貨地點和方式，代辦託運時，還要寫清運輸工具和運輸路線。
陷阱2：供方不寫交貨時間，或將交貨時間寫成：在某年某月某日至某年某月某日交貨，而不寫某日具體交多少貨。
防範：寫清交貨時間，分期交付的，寫清每次交貨的具體數量。
八、運輸方式的要求及運雜費用的支付
陷阱：不寫或不寫清運輸方式;籠統寫到達站(港);不寫費用負擔。
注意：寫清運輸方式是水路、鐵路、公路運輸，還是聯運。要寫清到達的終點是某市(地)的南站、北站，還是其他站。要寫清運費的負擔，若是分擔，還要寫清分擔的數額或段點。
九、驗收或者檢驗的標準、方式、日期
陷阱：供方不寫驗收標準、方法及提出異議的期限，或將提出異議的期限訂的過短。
注意：把好貨物驗收方法這一條款的明確規定。明確規定貨物的驗收辦法，事關供需雙方預期的經濟效益與合作成功與否的大局，也是易發生質量糾紛的地方，必須注意明確訂明。契約中應明確載明：驗收的時間;驗收的手段;驗收的標準;由誰負責驗收和試驗;當驗收中發生糾紛後，由哪一級主管產品的質量監督檢查機關執行仲裁等等。一般地，驗收的辦法有外觀驗收;理化驗收;安裝運行驗收;破壞性驗收等，採用哪一種方法應在契約中訂明白。有的驗收需要委託有關專業部門進行的，應當委託國家法定檢驗機構驗收以保證其驗收的法律效力。同時，契約中應明確規定其驗收期限。國家有驗收期限規定的，按國家規定的期限進行。
買賣契約模板匯總 篇3
訂立契約雙方：
購貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱甲方）
供貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱乙方）
第一條 其產品名稱、規格、質量（技術指標）、單價、總價等，如表所列：
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│材料名稱及│規格（毫米│質量標準或│計量單位│單價（元）│合計（元）│
│花色 │）及型號 │技術指標 │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘
第二條 產品包裝規格及費用＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第三條 驗收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五條 交貨規定
1.交貨方式：＿＿＿＿＿＿
2.交貨地點：＿＿＿＿＿＿
3.交貨日期：＿＿＿＿＿＿
4.運輸費：＿＿＿＿＿＿＿
第六條 經濟責任
1.乙方應負的經濟責任
（1）產品花色、品種、規格、質量不符合本契約規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之＿＿＿計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
（2）乙方未按本契約規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由於退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的＿＿＿％的罰金。
（3）產品包裝不符合本契約規定時，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符契約規定包裝價值＿＿％的罰金付給甲方。
（4）產品交貨時間不符契約規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之＿＿的罰金。
（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。
2.甲方應負的經濟責任
（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值X％的罰金。
（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的.，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值＿＿％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按契約規定收貨。
（3）甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之＿＿的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之＿＿＿的罰金。
（5）甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之＿＿計算付給乙方，作為延期罰金。
（6）乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之＿＿作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分註銷契約，必須提出充分理由，經雙方協商提出註銷契約一方須向對方償付註銷契約部分總額＿＿％的補償金。
第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前＿＿天與甲方協商。
第十條 本契約所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本契約，對方有權拒絕生產或收貨，並要求單獨變更、修改契約一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本契約時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行契約的理由。在取得有關機構證明後，本契約可以不履行或延期履行或部分履行，並全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條 本契約在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）
第十三條 本契約自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本契約規定將貨款結算以後作廢。
第十四條 本契約在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附於本契約之內，所有附則在法律上均與本契約有同等效力。
第十五條 本契約一式＿＿＿份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本＿＿份。
訂立契約人：
甲方：＿＿＿＿＿＿（蓋章） 乙方：＿＿＿＿（蓋章）
代理人：＿＿＿＿＿（蓋章） 代理人：＿＿＿（蓋章）
負責人：＿＿＿＿＿（蓋章） 負責人：＿＿＿（蓋章）
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿
開戶銀行、帳號＿＿＿＿＿ 開戶銀行、帳號＿＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿
買賣契約模板匯總 篇4
使用說明
1.本契約文本是根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國食品衛生法》及其他有關法律、法規制定的示範文本，供食品、保健食品行業原輔材料買賣契約雙方當事人參照使用。
2.本契約主要為確保產品質量和食品安全的有關條款的實施而制定。
3.經雙方當事人協商確定，可以對本示範文本的條款內容（包括選擇內容、填寫空格部分的內容）進行選擇、修改、增補或刪減。
4.為更好地維護雙方當事人的權益，簽訂契約時應當慎重，訂立具體條款，需要約定的必須表述清楚，力求具體、嚴密。
5.如果是非法定代表人簽字，需要有法定代表人出具的授權委託書。
契約編號：
供方： 住所： 郵編：
營業執照號碼： 電話：
法定代表人： 傳真：
需方： 住所： 郵編：
營業執照號碼： 電話：
法定代表人： 傳真：
供需雙方依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國產品質量法》、《食品衛生法》及其他有關法律、法規的規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就原輔材料的採購事宜，訂立本契約。
第一條 產品名稱、商標或品牌、規格、計量單位、單價及數量、金額（含稅價）、交貨（時間）和地點 產品 商標 計量 單價 金額 交貨 交貨 規格 數量 名稱或品牌 單位（元）
（含稅價） 時間 地點
第二條 產品質量要求
1.產品質量標準，按下列第項履行：
1.1 按國家標準履行。
1.2 按行業標準履行。
1.3 按供需雙方約定的質量要求履行，但衛生要求不能低於國家相關標準（可另寫附屬檔案）。
2.保質期限：
供方所提供的產品，保質期限不少於個月（自產品出廠之日起計算）。
第三條 產品包裝
1.包裝要求：
在外包裝上應註明產品名稱、規格、配料、產品批准號、生產廠名、地址、生產日期、保質期、淨含量、貯藏要求等。
2.包裝物由方提供，費用由方承擔。
3.包裝物處理按下列第項執行。
3.1 包裝物不回收。
3.2 包裝物由供方回收。
第四條 交提貨方式 交提貨方式，按下列第項履行。
1.供方送貨：產品運輸由供方負責辦理，供方送至 ，運費由供方承擔。
2.供方代辦運輸：供方根據雙方約定的協定代辦運輸，運費由需方承擔（代辦運輸協定另訂附屬檔案）。
3.需方自提：需方前往供方指定地點自行提貨、自行運輸。
第五條 驗收方法
1.供方提供的每一批產品都須附隨根據雙方確認的質量標準進行檢驗的檢驗合格報告，但若有下列情況之一，必須附隨計量認證合格的檢驗機構出具的檢驗合格報告。
1.1 供方首次向需方所銷售的產品（不包括同品牌不同規格的產品）；
1.2 供方停產一個生產周期又恢復生產的產品（一個生產周期為月）；
1.3 供方所供產品，在生產製造時工藝及原輔材料（有較大）改變的；
1.4 其他 。
2.產品到達目的地後，需方應指定專人按雙方約定的質量標準（應包括主要衛生指標、內外包裝、保質期、標識感官等）及時進行抽樣檢驗，完成驗收程式。如有質量問題，需方應在收貨後天內書面通知供方，共同協商處理辦法。如對產品質量認定發生異議，由（以）方所在地供需雙方共同認可的.經計量認證的機構檢驗報告為準。
3.需方根據契約規定或要貨通知單及供方送貨單做好收貨工作，並及時通知質量驗收員驗收產品。
第六條 付款方式
需方選擇下述第種方式付款，並按該方式所定時間如期足額將貨款支付給供方。
1.一次性付款方式：
年月日支付全部貨款，計人民幣元，大寫。
2.分期付款方式：
2.1 簽署本契約時，支付貨款全部的%，計人民幣元，大寫。
2.2 年月日前支付貨款全部的%， 計人民幣元，大寫。
2.3 年月日前支付貨款全部的%， 計人民幣元，大寫。
3.預付款條款：。（如無此項請划去。）
4.其他約定的付款方式：
第七條 違約責任
1.供方如未履行本契約約定的義務，應承擔違約責任，並賠償由此給需方造成的經濟損失。需方要求繼續履行本契約的，供方應繼續履行本契約。
2.需方若未按第六條第2 款在規定時間內付款，須承擔下列第 項違約責任。
2.1 向供方支付違約金人民幣元。
2.2 自延期之日起至實際付款日止，按銀行同期貸款利率向供方支付違約金。
3.供方應承擔因產品質量問題造成需方的直接經濟損失。
4.需方違約拒收產品或在驗收期間保管不妥造成產品損失的，需方應當承擔由此所造成的相應的損失。
第八條 不可抗力
任何一方由於不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本契約的義務將不視為違約，但應在條件允許下採取必要的補救措施，以減少不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應在日內將事件的情況以書面形式通知對方，並在事件發生後日內，提交不能履行或者部分不能履行本契約以及需要延期履行的理由的證明。
第九條 解決爭議的方法
1.供需雙方在履行本契約過程中發生爭議，應協商解決。協商不成，選定下面 種方式解決：
a、申請仲裁。
b、依法起訴。
2.雙方選擇仲裁方式的，約定向下列其中之一的仲裁機構申請仲裁：
a、上海仲裁委員會。
b、中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會。
c、仲裁委員會。
3.雙方選擇訴訟方式的，約定向下列其中之一的人民法院依法起訴：
a、本契約簽訂地人民法院。
b、供方住所地人民法院。
c、需方住所地人民法院。
d、交貨地人民法院。
e、人民法院。
第十條 其他
1.供方應向需方提供如下檔案的複印件，並承諾保證複印件與原件一致，否則應承擔相應的法律責任：（選定的打√，不選的打×。）
1.1 營業執照
1.2 稅務登記證
1.3 衛生許可證（保健食品生產企業須符合gmp 要求）
1.4 印刷許可證
1.5 檢疫證明
1.6 產地證明
1.7 每批產品的檢驗合格報告
1.8 有關產品質量認證證書
1.8.1 綠色食品認證書
1.8.2 有機食品認證書
1.8.3 產品質量標準文本
1.8.4 保健食品批准證書
1.8.5 危害分析與關鍵控制點認證書（haccp）
1.8.6 質量安全認證書（qs）
1.8.7 供需雙方約定的其他
2.需方應向供方提供如下檔案的複印件，並承諾保證複印件與原件一致，否則應承擔相應的法律責任：（選定的打√，不選的打×。）
2.1 營業執照
2.2 稅務登記證
2.3 組織機構代碼證
2.4 其他
3.
本契約有效期自年月日起至年月日止。
契約履行期內，雙方不得隨意變更或解除契約。契約若有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充協定；補充協定與契約具有同等效力。
4.雙方約定的其他條款。
5.本契約一式兩份，供需雙方各執一份。自雙方簽字或蓋章之日起生效。
購貨單位（需方）：
（公章）
委託代理人：（簽字）
地址：
開戶銀行：
帳號：
電話：
契約簽訂地：
供貨單位（供方）：
（公章）
委託代理人：（簽字）
地址：
開戶銀行：
帳號：
電話：
買賣契約模板匯總 篇5
甲方： 置業有限公司
乙方：王莉
經甲乙雙方協商一致，就乙方購買園西公寓閣樓一事達成如下協定：
1、甲方同意將其自有產權的“園西公寓”閣樓1套（ 位於 1號樓2-501
樓頂）轉讓給乙方，房號 1號樓2-601套內建築面積約 87.72 平方米。
2、該閣樓總價為人民幣（大寫）： 壹拾捌萬 元整（小寫： 180000.00 元）。該價款不含各項稅費，如需繳納各項稅費，由乙方承擔。
3、該閣樓不辦理產權證，但如以後政策調整，可以辦理產權證，甲方協助乙方辦理，費用由乙方承擔。
4、該房用途為居住，乙方不得擅自改變結構與用途，如乙方違反，所產生的一切後果與安全責任均由乙方自行承擔。
5、本協定經甲、乙雙方簽字後生效，與《商品房買賣契約》具有同等法律效力。
6、本協定最終解釋權歸甲方所有。
7、本協定一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方（蓋章） 乙方（簽名）
買賣契約模板匯總 篇6
出賣人：淮安市博隆防水材料有限公司 契約編號：
買受人：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間
標 的 名 稱
牌 號商 標
規 格型 號
生 產廠 家
計 量單 位
數 量
單 價
金額
交(提)貨時間及數量
合計
合計人民幣金額(大寫)
第二條 質量標準：符合 標準。
第三條 出賣人對質量負責的條件及期限：交付產品按 標準檢驗，有異議在30日提出有效。
第四條 包裝物的'供應與回收：包裝物由出賣人提供，不回收。
第五條 隨機的必備品及供應辦法：
第六條 合理損耗標準及計算方法：
第七條 標的物所有權自標的物交付 時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬於出賣人所有。
第八條 交(提)貨方式、地點：
第九條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：
第十條 檢驗標準、方法、地點及期限：按 標準檢驗。
第十一條成套設備的安裝與調試：
第十二條結算方式、時間及地點：
第十三條擔保方式(也可另立擔保契約)：
第十四條本契約解除的條件：
第十五條違約責任：
第十六條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可以由當地工商行政管理部門調解，協商或調解不成的，按下列第 種方式解決，
(一) 提交由當地人民法院或仲裁委員會仲裁
(二) 依法向人民法院起訴。
第十七條本契約自 依法成立時生效。
第十八條其他約定事項： 。
出賣人
出賣人(章)：淮安市博隆防水材料有限公司
住 所：淮安市西安路十八號
法定代表人：邢光仁
居民身份證代碼：
委託代管人：
電 話：
開戶銀行：
賬戶：
郵政編碼：223001
買受人
買受人(章)：
住 所：
法定代表人：
居民身份證代碼：
委託代管人：
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
鑒(公)證意見：
簽(公)證機關(章)
經辦人：
年 月 日
有效日期： 年 月 日 至 年 月 日
買賣契約模板匯總 篇7
甲方（買受人）：
姓名或名稱：_____________________
法定代表人：_____________________
身份證號：_______________________
住所地：_________________________
聯繫電話：_______________________
電子郵件：_______________________
乙方（出賣人）：
姓名或名稱：_____________________
法定代表人：_____________________
身份證號：_______________________
住所地：_________________________
聯繫電話：_______________________
電子郵件：_______________________
根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規的規定，甲、乙雙方本著平等互利的原則，經充分協商，訂立本契約，條款如下：
第一條 標的
品名：_____________________；
規格：_____________________；
數量：_____________________；
地點：_____________________；
產地：_____________________；
性質：_____________________；
用途：_____________________。
【隨身法務提示：請根據實際情況填寫相關信息】
第二條 價款及付款
1、貨物單價為人民幣__________元（大寫：____________），總價款為人民幣_____________元（大寫：________________）。
【隨身法務提示：價款涉及稅費的，應明確該報價為稅前還是稅後】
2、價款支付採用以下第______種方式：
（1）甲方於________年_____月_____日一次性支付；
（2）價款共分_______支付，甲方於________年_____月_____日支付_________元；________年_____月_____日支付_________元；________年_____月_____日支付_________元。
【隨身法務提示：實際買賣契約的履行中，付款的時間與交貨時間密切相關。雙方可以根據實際交易需要，設定相應的付款階段。】
3、支付方式為：______________（現金支付、銀行轉賬）
乙方銀行賬號信息如下：
開戶銀行：__________________________________
開戶人姓名：________________________________
銀行賬號：__________________________________
4、發票
應甲方要求，乙方應提供契約約定金額的有效發票。
第三條 交付
交貨時間：________年______月______日；
交貨地點：__________________________；
交貨方式：__________________________；
運輸費用：原則上運送費、包裝費由_______負擔；超過_________公里，超
過部分，每公里加收運費____________元（大寫：_____________）。
【隨身法務提示：13種交貨方式：1、工廠交貨；2、貨交承運人；3、船邊交貨；4、船上交貨；5、成本加運費；6、成本、保費加運費；7、運費付至；8、運費及保險費付至；9、邊境交貨；10、目的港交貨；11、目的港碼頭交貨；12、未完稅交貨；13、完稅後交貨。
如交易簡單的，可以只填寫交貨地點、時間、運輸費用】
第四條 技術指標和質量要求
1、乙方交付的貨物應當達到的質量要求為：________________
（1）中國國家相關標準；
（2）______國家相關標準
（3）______（省、市）相關標準
（4）其他____________
2、甲方對乙方交付貨物的技術要求如下：
_____________________________________________________。
【隨身法務提示：如貨物需要特殊的技術要求或技術要求較高，雙方可以簽訂技術協定，並將其作為附屬檔案，作為契約的組成部分。】
第五條 驗收
甲方應於收貨當時驗收標的物，若發現標的`物有瑕疵的，應拒絕簽收，並通知乙方要求更換；
甲方簽收標的物後，乙方不再對標的物的瑕疵承擔保證責任。
第六條 質量保證
1、質量保證期自甲方驗收合格之日起________日。
2、質量保證期內，貨物發生質量問題，乙方負責_____________________（調換、維修等）。
第七條 違約責任
（1）標的物經驗收不符合質量標準的，甲方有權要求退貨，相關費用由乙方承擔，並要求乙方支付賠償金____________元（大寫：_______________）。
（2）乙方延遲交貨的，每日應向甲方支付延遲部分價款___________%的滯納金；乙方延期______日交付的，甲方有權解除契約。
（3）甲方延遲支付價款的，每日應向乙方支付延遲部分價款_________%的滯納金；甲方延遲_______日支付價款的，乙方有權推遲交貨。
（4）雙方保證從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密；未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容；但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外；保密期限為________年。
第八條 聲明及保證
（一）甲方：
1、甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2、甲方簽署和履行本契約所需的一切手續當事人均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1、乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2、乙方簽署和履行本契約所需的一切手續當事人均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙
方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第九條 不可抗力
（1）本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等；
（2）如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_______天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十條 爭議解決
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，按下列第______種方式解決：
（1）提交___________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向______________人民法院起訴。
第十一條 其他約定事項
________________________________；
________________________________；
買賣契約模板匯總 篇8
甲方： 鄉村 組 身份證號碼：
乙方：朱世琳 牛寨鄉牛寨村老街組 身份證號碼：
根據《契約法》及相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願的'基礎上，甲方將位於牛寨鄉牛寨村水井街組一塊承包地永久轉讓給乙方作宅基地使用，為明確雙方權利與義務，經協商一致，訂立契約。
一、四至界限：上至公路，下至以鎮壩公路邊溝往下量出14.5米，左至馬發光宅基往左量出11.6米，右抵朱世江住房。長25米，寬5米，總計125個平方。
二、雙方議定宅基地轉讓費為人民幣壹拾陸萬圓整（￥160000元），契約簽訂時首付人民幣壹萬圓整（￥10000元），餘款定於20xx年9月31日前交清。
三、甲方違反本協定導致宅基地不能過戶或將宅基地轉讓給他人，不進行交付，甲方應支付給乙方違約金伍萬元圓正（￥50000元），乙方未按本協定付款，乙方應支付給甲方
違約金壹萬元圓正（￥10000元）
四、如果宗地發生其他糾紛（甲方自身原因所致），由甲方協調解決並負責處理。如解決或處理不了，甲方必須退還乙方所有款項，甲方應支付給乙方違約金伍萬元圓正（￥50000元）。
本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份。簽字後立即生效。生效後雙方不得反悔，如有違約，違約方承擔對方的一切經濟責任。
甲方： 乙方：朱世林
在場人：
20xx年8月23日
買賣契約模板匯總 篇9
原告（反訴被告）杭州金瑞工貿有限公司，住（略）
法定代表人：劉培煉，公司董事長。
委託代理人（特別授權代理）張傑，浙江泰易律師事務所律師。
被告（反訴原告）耶魯（杭州）機械有限公司，住（略）
法定代表人：石維綱，公司董事長。
委託代理人（特別授權代理）劉恩，浙江浙杭律師事務所律師。
委託代理人（特別授權代理）鄒永闖，浙江浙杭律師事務所律師。
原告杭州金瑞工貿有限公司為與被告耶魯（杭州）機械有限公司買賣契約糾紛一案，於20xx年3月29日向本院提起訴訟，本院於同日受理後，依法由審判員傅建昌適用簡易程式進行了審理。同年4月11日，被告對原告提供的貨物申請質量鑑定，在鑑定期間被告撤回鑑定申請。後因被告於同年7月21提出反訴，本院受理被告反訴後，本案轉普通程式，依法組成合議庭進行審理，於同年8月30日公開開庭進行了審理。原告委託代理人張傑、被告委託代理人鄒永闖到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告杭州金瑞工貿有限公司訴稱：原、被告於20xx年9月6日簽訂購銷契約一份，約定由原告提供給被告各種規格的鋼材。契約簽訂後，原告依約向被告提供價值274795.25元的鋼材，但被告只支付了部分貨款，經原告多次催討，被告至今尚有貨款46177.05元未付。故向法院起訴要求被告立即支付貨款46177.05元、違約金5649.92元，並由被告承擔本案訴訟費。
被告耶魯（杭州）機械有限公司辯稱：原、被告訂立契約的實際時間應是20xx年9月1日，同時被告已經付清了全部貨款，請求法院駁回原告的訴訟請求。現根據20xx年9月6日簽訂的購銷契約，原告應於同月7日前供貨，逾期供貨一日應按總貨款的1％向被告支付違約金。契約簽訂後，原告分別於同年9月6日和9月10日向被告提供了價值274795.25元的貨物，遲於契約約定的供貨期限3天，已構成違約。故向法院提出反訴，要求反訴被告支付違約金8243元，並承擔本案反訴費。
反訴被告杭州金瑞工貿有限公司辯稱：原、被告雙方訂立契約的時間應是20xx年9月6日，反訴被告實際是在同月6日就交貨了，由於反訴原告提出規格不合適，要其他類型的鋼材，故反訴被告於同月10日提供了反訴原告所需的鋼材。按契約規定是反訴原告帶款提貨，是反訴原告違約在先，同時違約金每天按總貨款的1％計算應屬過高。
庭審中，原、被告雙方爭議的焦點主要為：
一、雙方簽訂契約的時間。原告認為簽訂契約的.時間為20xx年9月6日，被告認為簽訂契約的時間為20xx年9月1日。根據原、被告所提供的契約，雙方簽訂的時間為20xx年9月6日，同時被告在反訴狀上也明確認為是9月6日，被告也沒有向法院提供證據可以證明是9月1日。故本院確認原、被告所簽訂契約的時間為20xx年9月6日。
二、對原告於20xx年9月6日、9月10日所供給被告價值274795.25元的鋼材，被告已付貨款多少元？原告認為，被告於同年9月26日付貨款100000元，同年11月賣給原告價值6724元的貨物，同年12月19日賣給原告價值34950元的貨物，20xx年2月7日付貨款86944.20元，總計被告已付給原告貨款228618.20元。被告認為已付上述款項是事實，但被告已於20xx年9月5日支付了原告210994.82元，並提供了同日銀行存根1份，故被告已付清了全部貨款。原告認為被告於20xx年9月5日所付的貨款是支付以前其他貨物的款項，且與本次貨物的規格也不一樣，與本案沒有關聯性。本院認為，原、被告雙方簽訂的契約時間為9月6日，且契約約定了帶款提貨，故原告的異議成立。對原告於20xx年9月6日、9月10日所供給被告價值274795.25元的鋼材，本院確認被告已付貨款228618.20元。
三、反訴被告於20xx年9月10日供給反訴原告的鋼材根據契約規定是否違約？反訴原告認為，反訴被告應於9月7日前供貨，而其於9月10日供貨，逾期3天構成違約。反訴被告提供了價值274795.25元的鋼材，故反訴被告應依約支付8243元的違約金。為此向法院提供了雙方所簽訂購銷契約1份及9月10日的送貨單1份。反訴被告認為，在9月6日送貨後，根據反訴原告的需要送了其他規格的貨物，反訴被告沒有違約。本院認為，根據反訴原告提供的送貨單看，反訴被告於9月10日所供的貨物與雙方所簽訂契約所需鋼材的規格不一樣，且反訴原告收貨後在合理期限內也沒有異議，應視為對原契約的變更。故反訴被告於9月10日的供貨行為並未構成違約。
通過對上述爭議焦點的認定及原、被告雙方在庭審中的陳述，本案事實確認如下：
20xx年9月6日，原、被告雙方簽訂購銷契約一份，契約約定由原告在同年9月7日供給被告約定規格的鋼材一批，同時約定帶款提貨等條款。契約簽訂後，原告分別於同年9月6日、9月10日按被告所需供給了價值為274795.25元不同規格的鋼材，被告在收貨後已支付原告貨款228618.20元，餘款46177.05元經原告多次催討，被告至今未付。在庭審中，被告對原告違約金5649.92元的計算沒有異議。
本院認為：原、被告間的買賣契約成立並有效。被告在收取原告的鋼材後，尚有46177.05元貨款未付，現原告要求被告支付該款，本院予以支持。被告未按約支付原告貨款，已構成違約，對被告逾期支付的貨款原告要求按日萬分之二點一計算違約金符合法律規定，且被告對原告違約金的計算也沒有異議，故本院對原告要求被告支付違約金5649.92元的訴訟請求予以支持。被告辯稱已付清全部貨款，依據不足，本院不予採信。反訴原告訴稱反訴被告構成違約，要求反訴被告支付違約金8234元，無事實依據，本院不予支持。據此，依照《中華人民共和國契約法》第一百零七條、第一百一十三條、第一百五十九條、第一百六十一條的規定，判決如下：
一、被告耶魯（杭州）機械有限公司支付原告杭州金瑞工貿有限公司貨款46177.05元、違約金5649.92元，總計54826.97元，此款限被告在本判決生效後10日內付清。
二、駁回反訴原告耶魯（杭州）機械有限公司要求反訴被告杭州金瑞工貿有限公司支付違約金8243元的訴訟請求。
本案本訴受理費20xx元，反訴受理費340元，合計2405元，由被告（反訴原告）耶魯（杭州）機械有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交抗訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，抗訴於浙江省杭州市中級人民法院，並向杭州市中級人民法院預交抗訴案件受理費2405元（開戶銀行：工商銀行湖濱分理處；賬戶：；戶名：浙江省杭州市中級人民法院）在抗訴期滿的次日起七日內仍未交納的，按自動撤回抗訴處理。
審 判 長 施 飛
審 判 員 傅 建 昌
代理審判員 王 輝
買賣契約模板匯總 篇10
收購方(甲方)：
種植方(乙方)：
根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上，就花生種植、收購的有關事宜達成如下協定。
一、產品基本要求：
產品名稱
規 格
保 護 價
元/公斤
元/公斤
元/公斤
二、質量要求;
1、內在質量：應符合gb18406—《農產品安全質量》標準提出的無公害要求。
2、外觀質量：顆粒飽滿、無雜質、無霉爛蟲害。
三、甲方提供種子、栽培技術資料和技術指導，統一品種和質量。
四、乙方按當地土壤和生產條件落實種植面積______畝，乙方必須嚴格按照甲方提供的種子和栽培技術進行管理。按時、按質量提供產品，不得擅自將產品外流或轉賣。
五、收購保證金：甲方 □ 是/ □ 否在___年___月___日前向乙方支付收購保證金_________元。交貨時保證金 □ 抵作收購款/ □ 返還甲方。保證金支付後，因甲方違約解除契約的，保證金不予退還：因乙方違約解除契約韻，甲方應雙倍返還保證金。
六、交貨時間：乙方於______年____月____日至______年____月____日交貨，交貨地點：_________________________________________________________________
計量方法以交貨地的稱量為計價重量;運輸方式及費用承擔：由乙方自行將花生運至交貨地點，費用由乙方承擔。
七、檢驗方法：甲方在收購當場對乙方的花生進行檢驗;檢驗時間：與交貨時間相同;檢驗地點;與交貨地點相同。
八、結算方式及期限：甲方在收進乙方貨物後一日內現金支付貨款。雙方約定保護價的，當交貨時市場收購價格低於保護價時，以保護價為準;市場收購價格高於保護價時，按市場價成交。
九、本契約解除的條件是:_______________________________________________
十、違約責任：
1、乙方遲延交貨或甲方遲延支付收購款的，應當按照遲延部分價款____%的標準向對方支付違約金。
2、乙方交付的產品不符契約定要求和外觀質量的，甲方有權要求換貨或退貨，由此發生的費用由乙方承擔;但甲方應當在______日內通知乙方，否則乙方有權拒絕甲方要求。
3、乙方將產品或甲方提供的種子擅自轉讓或變賣的，應當按照該部分產品或種子市場價格的________%向甲方支付違約金。
4、甲方提供的種子、技術指導培訓或提出的要求存在差誤等問題的，應當承擔由此給乙方造成的損失。
5、甲方未按約定收購符合產品要求的產品，應承擔由此給乙方造成的損失。
6、__________________________________________________________________
十一、因發生自然災害等不可抗力的，經核實可全部或部分免除責任，但應當及時通知對方，並在合理時限內提供證明。
十二、契約爭議解決方式：本契約項下發生爭議，由當事人雙方協商或申請有關部門調解解決;協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
(一)依法向_____________人民法院提起訴訟;
(二)提交___________________________仲裁委員會仲裁。
十三、對於產品質量要求種植的基本要求及甲方的技術指導與培訓等內容，雙方可另附附屬檔案詳細約定，並作為本契約的組成部分。
十四、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約一式三份，甲乙雙方各一份，登記備案一份，具有同等法律效力。
十五、其他約定事項：__________________________________________________
_____________________________________________________________________
收購方(蓋章)： 種植方(蓋章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
買賣契約模板匯總 篇11
房屋買賣契約
出賣人(甲方) ：
買受人(乙方)：____________
房產所在地：
簽訂地點：
簽訂日期：年 月 日
拆遷安置房買賣契約
出賣人(甲方)：___________ 身份證號碼：(房屋共有產權人)_________ 身份證號碼：(房屋共有產權人)_________ 身份證號碼：(房屋共有產權人)_________ 身份證號碼：
以上_______人是本契約中所述房屋的共有產權人。
出賣人及共有人以下均稱簡稱甲方
買受人(乙方)：______________________ (以下簡稱乙方)
身份證號碼：
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況：
甲方房屋座落在________________________________，位於第_ ___層，共______(套)(間)，房屋結構為________，建築面積為______平方米，房屋用途為
_______。並附帶_________一間，位於___________________，面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，願意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備：
包括__________________________________________。
第三條、本契約中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安置房產。原建房售房單位允許轉賣，該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易後如因權屬問題有上述事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任
第四條、上述房產的交易價格：
成交價格為：每平米 元，人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法：
甲乙雙方同意以現金付款方式分批付款，
第一筆於__ __年___ _月_ __日將首付款(定金)人民幣 ___萬元整交付甲方，付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方，並註明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣 _ ______萬元整於_____年____月___日付給甲方。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整待該房產辦理產權過戶手續成為可能且房產已順利過戶至乙方名下支付給甲方，乙方應在過戶手續辦理完畢之日起三個工作日內將第三筆尾款付給甲方。
第六條 甲方承諾及權利和義務
1、甲方享有按照約定的`日期收取房屋款項。
2、甲方應保證其房產不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題，能夠辦理產權證書且順利過戶。
3、甲方保證並承諾對上述房屋及土地擁有所有權（拆遷安置所得），並沒有任何出租，除上述甲方各當事人為不存在其他共有權人且甲方各方均對處分該標的房產不存在任何異議，對於該房屋及土地的出售，不存在任何享有優先購買權的人，
該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利，該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。
4、 甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係，
附屬檔案一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給乙方。
5、 甲方承諾乙方在第二筆購房款交付與甲方任何一方後，本契約項下房產實際所有
者為乙方，甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有；甲方僅因自身及房產問題暫時無法為乙方辦理過戶手續，房屋暫時為甲方名下，但甲方對該房產不享有任何權利，乙方對該房產享有完全的權利。
6、 甲方確認此房產在乙方履行第二筆房款的交付後實際所有人為乙方，甲方不在對
其主張任何權利，包括但不限於對外贈與、買賣、繼承、出租等。
第七條 乙方承諾及權利與義務
1、乙方承諾擁有良好履行契約的經濟能力和信譽，能夠按照契約約定按時交付購房款。
2、乙方給付首付款時，甲方將該房屋（例如，拆遷安置協定、房產登記證明憑證、村委安置房證明、房屋鑰匙等 交給乙方保管。乙方在付清第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本契約項下安置房產及附屬其上的一切權利。
3、乙方對該房產享有權利包括但不限於轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利,甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。
第八條 房屋及土地過戶
1、 本契約簽定時，該房屋為小產權房，暫時不具備過戶條件，但本契約為甲乙
雙方平等協商自願達成財產及財產權交易之協定，並未違反相關法律法規。
2、 雙方約定今後國家政策允許過戶時，甲方在取到房產證等房屋權屬憑證的當
日應交予乙方保管並且辦理預告登記手續，當日因其他合理的原因不能交予
乙方且辦理預告登記有困難時也應於當日通知乙方且於乙方協商具體的交
付日期。
3、 甲方在取得產權證等相關權屬憑證後三個工作日內應無償協助乙方辦理房
屋及土地的過戶手續。
4、 本契約履行過程中，買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費，
買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：
一、賣方需付稅費：（1）營業稅；（2）城市建設維護稅；（3）教育費附加；（4）印花稅；（5）個人所得稅；（6）土地增值稅；（7）房地產交易服務費；（8）土地使用費。
二、買方需付稅費：（1）印花稅；（2）契稅；（3）產權登記費；（4）房地產交易服務費；（5）《房地產證》貼花； 3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半：（1）權籍調查費；（2）房地產買賣契約公證費（如有）；（3）評估費（如有）；（4）保險費（如有）；（5）其他（以實際發生的稅費為準） 因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續進行的，另一方可以代其墊付，甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。
第九條 特別約定
一、關於房產拆遷：本契約簽訂後，若該房屋遇到政府拆遷，甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續，領取拆遷補償款、安置房等全部收益歸乙方所有，甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的，甲方需無償配合。
二、關於房產再次買賣：
1、本契約簽訂後，乙方有權將該房屋轉售給其他人，所售金額全部歸乙方所有，甲方不得干涉。
2、本契約中乙方擁有的權益，新的買受人同樣擁有，甲方需要積極配合。
三、關於房產收回
由於該房屋屬於小產權房，甲方有權隨時收回該房屋，甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叄倍一次性支付給乙方。
買賣契約模板匯總 篇12
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
簽訂地點：
簽訂時間：
貨到驗收合格後按到貨量的80﹪結算；餘款在送貨完成後，本項目竣工驗收合格時結清。乙方提供發票。
八、本契約解除的條件
貨到檢驗合格、貨款付清後契約自動解除/雙方協商解除。
九、違約責任
乙方所供聚苯板要滿足甲方使用要求,上述材料未按期供貨而造成損失由乙方負責，並承擔契約價款10%的違約金。
十、契約爭議的解決方式
本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向當地人民法院起訴。
十一、本契約自雙方簽字蓋章起生效。
十二、本契約一式肆份，甲方叄份，乙方壹份。
出賣人（章）：
法定代表人：
營業執照號碼：
稅號：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
買受人（章）：
法定代表人：
營業執照號碼：
稅號：
電話：
傳真：
開戶銀行：
買賣契約模板匯總 篇13
甲方：
乙方：
經雙方協定，甲方將坐落在葦塘溝的十五年林下參地十八畝地，賣給乙方。
雙方以柒拾萬元整成交，自交款之日起生效。
如乙方購買後，林權、林地使用權出現問題，由甲方全權負責辦理，如出現經濟費用，由甲方負擔。
乙方購買後不能以種植年限為由夾持甲方。 以上協定，一式兩份。
甲方：
乙方：
20xx年6月27日
買賣契約模板匯總 篇14
賣 方: 甲 方
買 方: 乙 方
經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、 甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣(大寫) 。
1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)
房屋座落:
幢 號 室 號 建築結構 總層數 建築面積(平方) 用 途
2、該房屋的所有權證號為: ;國有土地使用權證號為: 。
3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓( )、劃撥( )本契約一經簽訂,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣( ￥ )元, 大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整,乙方在
年 月 日前分 次付清,付款方式: 。
乙方支付房款具體約定為:
1、於 前,支付甲方房款 ;
2、於 前,支付甲方房款 ;
三、甲方於 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的'所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。
五、甲方將戶口於 年 月 日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起 日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之 的違約金。
八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由 方承擔,營業稅由 方承擔,印花稅由 方承擔,個人所得稅由 方承擔,向房產交易部門交納的手續費由 方承擔。其它稅費約定情況: 。
九、本契約在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。
十一、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為。
甲方【簽章】： 乙方【簽章】：
委託代理人： 委託代理人：
地 址： 地 址：
聯繫電話： 聯繫電話：
年 月 日
買賣契約模板匯總 篇15
甲方：
地址：
乙方：
地址：
雙方本著友好、平等、互利、自願、誠實、信用的原則，就甲方委託乙方購買二手機械等事
宜，達成如下契約條款：
1、委託內容
第一條∫曳醬蛹追醬購買________ 壓路機壹台 ∽薌踎______元整
甲方收到乙方定金 元整後甲方負責調試整修》延糜梢曳匠械＊∈S嗷蹩頮______元整付清後方可提車∪縹ピ家曳剿交定金不予退回。
第二條〈順凳舳手車∥奕包服務〖追嬌商峁┘際踝裳。
第三條〖追教峁┑腳______壓路機配置為_______發動機》⒍機號_______〕齔П嗪牛 _______
第四條∫曳礁肚迦部購車款後才具有該設備的所有權。 若有異議〖滓宜方應先協商，協商不成由甲方所在地人民法院調解。
2、違約責任
1.契約簽訂後如甲方終止契約，則定金不再退還，歸乙方所有。
2.甲方不能按時支付契約費用或不能按契約規定期限履行其義務，導致的'工期延誤，其責任由甲方承擔。
3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因導致違約，退還總製作費的千分之一。
4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本契約的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本契約。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本契約、解除或遲延履行本契約的，應將事件情況以書面形式通知另一方並向另一方提交相應的證明。
5.雙方當事人對本契約的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的，應友好協商解決；
協商不成的，則可向人民法院提起訴訟。
6、 本契約簽訂後，經雙方當事人協商一致，可以對本契約有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述檔案一經簽署，即具有法律效力並成為本契約的有效組成部分。
甲方：
乙方：
（蓋章） （蓋章）
簽字日期：
簽字日期：
聯繫人：
聯繫人：
聯繫電話：
聯繫電話：
買賣契約模板匯總 篇16
出售方：（簡稱甲方）購買方：（簡稱乙方）
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自願的原則，經雙方協商達成如下協定：
一、契約簽訂地：
二、塔吊說明：
本塔吊由山東省文登市建築機械廠生產，型號為QTZ400，製造許可證編號：TS2410393-20xx，出廠編號20060362，塔身高度為28米，標準節數12節及其他零配件。
三、出售價格：
甲乙雙方確認出售價格為人民幣：113000元（大寫：壹拾壹萬叄仟元整）
四、產權說明：
甲乙雙方簽字確認本契約並在甲方收到全部價款後，塔吊產權歸乙方所有。
五、甲乙雙方責任：
甲方保證塔吊設備在出售前能正常使用，並提供塔吊出廠說明書及相關資料給乙方。塔吊裝運及運輸過程中發生的一切費用和責任由乙方承擔。
六、塔吊出售後的責任：
1
本契約簽字生效後，塔吊在日後的使用過程中，發生的一切安全及質量問題，甲方不承擔任何責任。特此聲明！
本契約一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。經雙方簽字蓋章之日生效。
甲方：
年月
乙方：2年月日日
買賣契約模板匯總 篇17
契約編號：
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
依據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜，訂立本契約。
第一條 汽車名稱、數量及價款
汽車品牌 型號
生產廠商 產地
發動機號 合格證號
車架號 海關單號
商檢單號 配置(標準配置/選用配置)
車身顏色 內飾顏色
單價(人民幣)
數量
總價(人民幣)
備註
第二條 定金條款
乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%(此比例不得超過全車款的20%)，甲方交貨後，定金抵作車款。乙方違約導致契約解除的，無權要求返還定金;甲方違約導致契約解除的，應雙倍返還定金。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款，並按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本契約時，支付全部車價款，計人民幣____________ 元，大寫_________________ 元。
2、分期付款方式：
簽署本契約時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。
___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。
___年___月___日前支付最後一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。
3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，餘款___________元，大寫___________元。
以下情況視為乙方未按契約約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。
(1)乙方未能在以上規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜(以銀行實際發放貸款為準)。
(2)乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且餘額未按時自行補足支付的。
屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續的，甲乙方不承擔違約責任。
4、預付款方式：簽署本契約時，支付預付款__________元，大寫___________元，餘款___________元，大寫___________元，_________ 時一次性付清餘款。
第四條 質量
1、甲方向乙方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，並符合出廠檢驗標準，達到產品說明書載明的技術指標符合車輛落籍地政府關於尾氣排放標準。
2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車輛質量認定有爭議的，以國家汽車質量監督檢驗部門的書面鑑定意見為處理爭議的依據。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：_______ 年____月____日前。
2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3、交車地點：______________________________。
4、交車時里程表記錄為：_________ 公里。里程表記錄均不包含委託上牌服務發生的公里數。
5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：
(1)銷售發票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;(3) 質量服務卡或保修手冊;(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單。
6、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。
7、甲方將汽車交由乙方實際支配下並向乙方交付汽車及隨車檔案時，雙方簽署車輛交接書(見附屬檔案)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。
第六條 不可抗力
1、因不可抗力不能履行契約的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
2、遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方，並在事件發生後十日內，向另一方提交契約不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條 售後服務的約定
1、車輛售出後，其售後服務及保修參照生產廠商關於車輛的說明書和保養手冊執行。
2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養的，甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產廠商認定的維修保養網點，由乙方自行選擇。
在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由於人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當造成的質量問題，或者到生產廠商認定範圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，由乙方自行承擔後果。
4、如生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關法律法規相牴觸，按國家法律法規執行。
5、本契約簽訂後，國家如出台有關汽車產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行。
6、生產廠商的保修條款比本契約的約定更有利於乙方的，雙方按生產廠商的規定執行。
第八條 違約責任
1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權解除契約，並要求甲方按相當於已交車款的_______ %支付違約金。
2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
3、經國家授權的汽車檢驗機構鑑定，乙方所購汽車確實存在設計、製造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，如甲方無過錯，乙方有權向生產廠主張賠償，甲方有積極協助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應當明示告知而未明示告知，則應承擔相應責任。
第九條 其他約定
本契約的未盡事宜及本契約在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協定進行約定。本契約的補充條款、補充協定及附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
其他約定______________________
第十條 解決爭議的方法
本契約項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的，按下面第_____種方式解決：
(一)提交_ ___仲裁委員會仲裁;
(二)向_____ ____ 人民法院提起訴訟。
甲方：(簽章) 乙方：(簽章)
地址： 地址：
證照名稱： 證照名稱：
證照號碼： 證照號碼：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
聯繫電話： 聯繫電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點： 簽訂地點：
附屬檔案一
車輛交接書
_______ 年_____ 月_____ 日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：
1. 甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規格為：___________________________________
乙方經過驗收，認為符合雙方 ______ 年______ 月_________ 日簽訂的汽車買賣契約約定(發動機號：_________車架號：___________)，同意接受。
2. 隨車檔案清單如下(打√)：
(1)發票□ (2)合格證□ (3)說明書□ (4)保修卡□ (5)海關證□
(6)商檢證□ (7)進口車關單□ (8)進口車商檢單□ (9)其他：________________
3. 下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”。
外觀_______，發動機運轉_______，其它_______
4. 里程表顯示數：_____________公里
5. 其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽章： 乙方簽章：
日期： 日期：
附屬檔案二
委託服務協定書
委託人(乙方)：
受託人(甲方)：
雙方經協商一致，就辦理下列委託事項達成如下協定：
一 、委託事項乙方授權甲方代為辦理下列事項(打√)：
(1)代辦拍牌□(2)代辦按揭□(3)代辦保險□(4)代辦上牌□(5)代辦裝潢□(6)代辦其他項目：
二 、委託報酬
為甲方順利完成委託事宜，乙方應事先支付__________元，大寫_ __________ 。
甲方完成上述委託事宜後，乙方應一次性付清剩餘代辦勞務報酬(以下簡稱代辦費)合計__________元，大寫_______________________ 。
三、完成各委託事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦上牌，代辦費：___________元。
2、代辦按揭，代辦費：___________元。
3、代辦保險，
(1)保險公司所在地及名稱：____________________________________________
(2)保險期限：一年□ 二年 □ 三年□
(3)第三者責任險，費用：_________________元。
(4)車輛損失險，費用：___________________元。
(5)其他險種名稱及費用：_________________元。
(6)以上保險費用合計：__________________元。
(7)雙方特別約定：
乙方委託甲方代辦車輛上牌服務，乙方應自行或委託甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限於第三者責任險和車輛損失險。保險契約應當書面專門約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4.代辦上牌，費用概算如下：
養路費____________ 元，車船稅_________ 元，購置稅___________元，註冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。
5.代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。
6. 辦其他項目______________________ ，費用_______________元。
7. 所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔，並按支出憑證向乙方結帳。
四、上述費用採取下列第______種方式支付：
1.乙方預付。 2.甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限：_________ 年_______月_______ 日前。
六、完成委託上牌服務，應當隨車移交如下材料：
(1)購置稅憑證(2)養路費憑證(3)機動車保險單(4)行駛證(5)車船稅憑證(6)車輛牌照號碼：
七 、違約責任
1.甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。
2.乙方中途撤回委託的，應承擔甲方的實際經濟損失。
3.除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協定約定期限內將完成委託的上牌車輛交付乙方，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協定約定的最後交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款 %向乙方支付違約金，協定繼續履行。
4.因乙方不能及時提供有關材料而影響委託事項按約完成的，則交車期得以順延。
甲方簽章： 乙方簽章：
買賣契約模板匯總 篇18
原告訴稱：200x年11月23日，原、被告簽訂一份《商品房買賣契約》，由原告向被告購買其開發 “悠雅軒”S11號商鋪一套，約定層高為首層3.6米、二層3米，契約附屬檔案一房屋平面圖中僅標註有一條樑柱。房屋建成後，原告發現被告建造的房屋有以下嚴重影響使用的問題：
（1）一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管；
（2）一層有兩條柱子長寬分別為38×54厘米、72×13厘米，高
2.94米；
（3）一層淨高僅為2.94-3.46米；
（4）二層有五根橫樑；
（5）二層有兩個沉沙井，規格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米；
（6）二層淨高只有1.93-2.84米。由於原告簽訂商品房買賣契約是希望買到符合契約附屬檔案一房屋平面圖及契約第三條約定的商鋪，而被告實際提供的商鋪違背了原告的真實意思表示，原告對此有重大誤解。原告要求退房無果，故訴至法院，請求判決撤銷雙方的《商品房買賣契約》，判令被告返還購房款258503元及利息（從20xx年11月23日起計至返還之日止），本案的訴訟費由被告承擔。
被告辯稱：不同意解除契約。《商品房買賣契約》是雙方自願協商簽訂的，對雙方當事人均具有法律約束力，受法律保護。被告交付的房屋規格均符合契約約定，是按有關部門審查批准的施工圖紙施工建設的，也符合國家相關規範，不存在影響房屋使用的問題。原告要求撤銷契約的理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。
適度把握商品房預售契約糾紛中“重大誤解”的適用範圍
商品房預售是平等主體的當事人之間買賣尚未建成的房屋（以下簡稱期房）的交易行為。商品房預售區別於現房銷售的最大特徵，是交易發生時作為標的物的商品房尚未建成，買受人只能藉助出賣人提供的資料、通過想像來認知所購房屋的情況。因此，房屋建成後的實際狀況與買受人的想像存在差異是難免的。正因為如此，與同等條件下現房銷售相比，預售期房不但價格偏低，而且為了維護交易的穩定性，對買賣雙方的權利義務也有特殊要求：一方面要求出賣人在履行如實告知義務時，應保證買受人的想像與將來房屋的真實狀況之間的差異在合理範圍之內；另一方面也要求買受人對差異風險有合理的預見。所謂“合理”，是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標準的`。是否超過“合理”範圍影響到買賣房屋的真實意思表示，是判斷是否構成“重大誤解”的標準。
本案原告作為消費者，在交易中處於弱勢地位，對其所購房屋的具體情況只能通過被告的口頭和書面描述中得到認知。但被告卻未將房屋的詳細結構情況通過實物（如樣板房）或書面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認知房屋的基本結構。而從房屋建成後法院現場勘驗的情況看，雖然仍然該商鋪仍然能夠使用，但確實存在空間狹小、結構低矮、有明顯的壓抑感的問題，尤其以第二層的情況更為嚴重。這是通常情況下常人根據被告提供的信息（包括契約中對戶型和層高的文字描述、平面圖的標註等等）所無法想像的，也必將對房屋的使用人造成不便及不適，顯然不符合原告購房時的真實意思表示。因此，原告主張其在購買房屋時對房屋空間結構存在重大誤解，應予支持。
在本案判決生效後，同一小區的另外兩戶業主曾經以同樣的理由提起訴訟，但法院經現場勘驗後，發現這兩戶房屋雖然也存在樑柱、排污管占用一定空間的事實，但情況遠不如本案中的嚴重，不會給使用者帶來明顯的不適感。也就是說，常人對房屋的想像與實際情況的差異尚未超過合理範圍，因此，在後兩案中，原告的訴訟請求並未得到支持。三個案件的不同判決，體現了對“重大誤解”的尺度的把握。
買賣契約模板匯總 篇19
申請人張，女，19xx年×月××日出生，漢族，住XX市XX區解放大道128號×室，電話15869。
被申請人湖北**房地產開發有限公司，地址XX市XX區解放大道128號，法定代表人鍾董事長，電話83。
申請事項：
一、裁決被申請人違約並向申請人支付違約金20xx.6元;
二、裁決被申請人承擔本案的受理費和處理費。
事實和理由：
20xx年6月1日，就被申請人開發的位於XX市XX區解放大道128號的金葉solo國際大廈a棟×層號商品房，申請人與被申請人簽訂了《XX市商品房買賣契約》，申請人按照契約約定如期付清了全部購房款197360元。按照契約約定，被申請人未能在商品房交付使用之日起90日內將辦理兩證需由被申請人提供的.全部資料報產權登記機關備案的，申請人不退房，被申請人應按已付房價款的1%向申請人支付違約金。後雙方對此事宜協商不成，為此，申請人特向貴會提出如上所請，請求依法保護。
此致
武漢仲裁委員會
申請人：
20xx.09.25
買賣契約模板匯總 篇20
二手房買賣契約簽訂前應注意事項
在簽訂二手房買賣契約前，購房者需要對售房者有較為全面的了解：
第一，查看產權所有人的身份證件房屋產權證上的產權所有人是一位還是幾位共有?如果是幾位共有，則共有人是否全部同意?出售房產時，房屋的產權共有人一定要全部同意。
在簽訂房產買賣契約時，也要全部到場。如有特殊情況不能到場，需出具經過公證的委託書及代理人身份證件，由委託代理人替其簽章。
第二，購房者要對即將進行交易的房產進行必要的了解。
這主要包括售房提供的房屋產權證是否屬實房產面積多大該房產用途是什麼是辦公還是居住，或是其他該房產有沒有被司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或以其他形式限制房地產權利該房產是否已設定抵押?
根據《中華人民共和國擔保法》的規定：抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人並告知受讓人轉讓物已經抵押的情況抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的，轉讓行為無效。
在這裡，如果該房產已設定抵押，那么抵押方即為售房者，抵押權人就是售房者將該房產抵押的第三方即某人、某公司或某銀行受讓人就是購房者。
這個規定的意思也就是售房者已將該房產抵押給第三方，在轉讓該房產時，並未通知第三方或未告知購房者此房已設定抵押，那么轉讓行為無效。只有在抵押登記註銷或抵押權人同意的情況下，此房產方可進行買賣。
第三，還要注意該房產是否已設定租賃?如果該房產已經出租，則需要售房者提供該房產的承租方出具的在同等條件下放棄優先購買權的聲明。同時購房者還要查詢售房者與該房產的.承租方所簽訂的租賃契約是否登記備案?
二手房買賣契約範本
甲方(出賣人)：________________ 電話：_______________________
地址：_______________________ 身份證號：___________________
乙方(買受人)：________________ 電話：_______________________
地址：_______________________ 身份證號：___________________
根據《契約法》、《房地產管理法》和有關規定，甲、乙雙方在丙方的中介促成下和平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定：
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________位於第_________層，共_________(套/間)，房屋結構為_________，建築面積_________平方米,房屋用途為_________該房屋內部附著設施為_________________________(房屋所有權證號為_________。
第二條 土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。但未辦理分戶土地證。如該房屋確需辦理土地轉讓使用手續,甲方需提供協助並按國家政策執行。
第三條 價格
按計算，該房屋售價為_________元整。
第四條 付款方式
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整，並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
第五條 交付期限
甲方應於本契約生效之日起_________________將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起_________日內，將該房屋付給乙方。
第六條 違約責任
乙方未按時或不付清房款。甲方有權按下述約定，追究乙方的違約責任。
(1)終止契約，乙方按累計應付款的____於____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金，契約繼續履行。
(3)同時適用定金條款處罰。
甲方未按時或不交付房屋及產權證書按上述條款對等原則承擔違約責任。
丙方應對甲、乙雙方交易起配合和協助義務並督促雙方履行契約否則承擔連帶責任。
第七條 關於產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之___日起，甲方協助乙方向房地產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的_________%賠償乙方損失。
第八條 保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，如有按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第九條 稅費的交納
因本房屋所有權轉移契稅和房產證登記費由乙方向國家交納房屋交易如有其它稅費均按政府的規定執行。
第十條 費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十一條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十二條 補充
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充契約。本契約自雙方簽字之日起生效。
本協定一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。
甲方：__________________ 乙方：__________________
簽訂地點：______________ _________年____月____日
買賣契約模板匯總 篇21
甲方（出賣方）：__________________
乙方（買受方）：__________________
丙方（中介方）：__________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他相關法律、法規之規定，甲、乙、丙三方在平等、自願和協商一致的基礎上，就甲、乙雙方共同委託丙方從事房地產經紀事項達成一致意見，特訂立如下協定：
第一條房屋信息描述
甲方自願出售的房屋（以下簡稱該房屋）位於__________________，該房屋用途為______，建築面積為______平方米（以該房屋產權證標註面積為準）。該房屋已依據國家有關規定取得產權證書，所有權證號為______，所有權人為______，乙方對該房屋已做充分了解，並願意購買。
第二條房屋交易價格
甲、乙雙方確認該房屋交易價格為每建築平方米人民幣______，總價款合計為人民幣______（大寫______元整）。
第三條與該房屋交易相關的費用
與該房屋交易相關的費用按國家和______市有關規定執行，由甲、乙方承擔，由丙方代收代繳。經甲、乙雙方確認。
若乙方需要向銀行貸款，則乙方還應支付保險費、評估費和律師費，該費用在評估報告完成並確定後仍應由丙方代收代繳。
第四條委託事項和服務費
甲、乙雙方共同委託丙方為其提供促成房屋買賣、代辦房屋產權過戶等服務。甲、乙雙方應向丙方支付相應服務費。經甲、乙雙方確認。
若需要從銀行貸款，則乙方委託丙方為其提供**銀行貸款服務。乙方應向丙方支付相應服務費，並經乙方確認。
第五條定金支付
甲、乙雙方已達成該房屋買賣意向，在簽訂本契約當日，乙方需向丙方支付相當於房屋交易價格10%的購房定金，計人民幣______元（大寫______元整），甲、乙雙方同意該定金自支付於丙方時起視為定金已支付。在支付定金同時，甲方應將該房屋的產權證、身份證等相關證件的原件交付於丙方。
第六條付款方式
甲、乙雙方商定以下列第______種方式付款：
（一）一次性付款
1、在丙方通知乙方立契過戶七個工作日內，乙方應將該房屋交易所需款項（包括該房屋交易價格、與該房屋交易相關的費用以及服務費）總計人民幣______元（大寫______元整）
交付於丙方（此時已付定金自動轉為房款）；
2、在辦理完該房屋立契過戶手續後七個工作日內，丙方將該房屋交易價格的70%交付於甲方，計人民幣______元（大寫______元整）；
3、在辦理完該房屋交付手續後三個工作日內，丙方在扣除甲方應付稅費及服務費（總計人民幣______元整）後，把剩餘房款交付於甲方，計人民幣______元（大寫______元整）。
（二）銀行貸款
1、在該房屋評估報告作出後第三個工作日，乙方應將該房屋的首付款（該房屋交易價格減去銀行實際貸款額）以及與該房屋交易相關費用和服務費交於丙方（此時已付定金自動轉為房款）；
2、在銀行放貸手續完成後，由丙方配合甲方持相關證件、材料辦理70%的房款；
3、在辦理完該房屋交付手續後三個工作日內，丙方在扣除甲方應付稅費及服務費（總計人民幣______元整）後，把剩餘房款交付甲方，計人民幣______元（大寫______元整）。
第七條房屋交付
（一）甲方應在辦理完立契過戶手續之日起五個工作日內將該房屋交付給乙方。
（二）該房屋交付當日，甲、乙雙方均需到場。待該房屋交付完畢後，甲、乙雙方應簽訂《物業交割單》。
（三）該房屋交付前，因該房屋所產生的各項費用如：水、電、煤氣、物業、供暖等費用，由甲方承擔；該房屋交付並簽訂《物業交割單》後，因該房屋所產生的各項費用如：水、電、煤氣、物業、供暖等，由乙方承擔。該房屋交付時，甲方應提供上述費用交納的單據。如該房屋原產權單位要求立契過戶前簽訂物業、供暖協定並提前預付物業、供暖費用的，乙方應按照原產權單位要求辦理。
（四）甲方交付該房屋的裝修、設備狀況應符合國家標準。
第八條甲、乙、丙三方義務
（一）甲方義務
1、甲方應保證該房屋無抵押、無查封、無產權糾紛和債權債務糾紛，由此而引起的法律及經濟責任由甲方自行承擔。甲方承諾對該房屋權屬證件的合法性、真實性和有效性負全責。
2、甲方應保證該房屋交付時符合國家規定。
3、甲方應及時提供該房屋辦理產權過戶手續過程中所需要的相關證件及材料的原件和複印件，並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。
（二）乙方義務
1、簽訂本契約的同時交付定金。
2、提供該房屋過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和複印件，並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。
3、若乙方申請銀行按揭貸款，需及時向丙方提供貸款所需資料。
（三）丙方義務
1、見證並監督本契約的執行。
2、代辦該房屋過戶、貸款的相關手續。
3、代收甲、乙方支付的＇定金、房款，並按本契約第六條中約定的方式向甲方支付房款。
4、甲、乙雙方發生違約或爭執等情形時，應出面予以協商；協商無效時，應採取中立態度，並證明事實。
第九條違約責任
（一）乙方支付定金後，若甲方悔約，不將上述房屋出售給乙方，甲方同意按上述定金額賠償乙方，甲方仍應支付丙方相當於該房屋成交價2。5%的違約金，丙方將乙方已付定金如數退還；若乙方違約，不購買該房屋，則無權要求返還已付定金，該定金歸甲方所有，乙方仍應支付丙方相當於該房屋成交價2。5%的違約金。三方對此條款均無異議。
（二）若甲方逾期交付該房屋，則每逾期一日，甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金，逾期超過十個工作日，乙方可解除本契約，甲方將乙方已付房款退還，並按本條第（一）款中的'甲方悔約條款處理。
（三）若乙方逾期付款，每逾期一日，乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金，逾期超過十個工作日，甲方可解除本契約，甲方將乙方已付房款退還，並按本條第（一）款中的乙方悔約條款處理。
（四）在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中，若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失，則視為延誤方違約，按本條第（二）款和第（三）款處理。
第十條契約的終止與解除
本協定履行期間，因不可抗力或國家政策調整，致使本契約無法履行或雖能履行已無實際意義時，本協定自行終止，三方互不承擔責任，甲方在本協定終止後三個工作日內將已收房款全額退還，丙方則應將甲、乙雙方提交的所有證件及相關資料退還。
第十一條解決爭議的方式
本契約在履行過程中發生爭議的，雙方應協商解決；協商不成的，雙方同意按以下第______種方式解決：
（一）提交______機構仲裁；
（二）任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十二條其他
1、本契約附屬檔案作為本契約不可分割的部分，具有同等法律效力。
2、對於未盡事宜，甲、乙、丙三方可簽訂補充協定。
3、本契約一式三份，三方各持一份。
甲方：__________________
乙方：__________________
丙方：__________________
______年______月______日：
買賣契約模板匯總 篇22
出售方：
承購方：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《江蘇省城市房地產交易管理條例》、《城市房地產轉讓管理規定》，出售方與承購方遵循平等、自願、公平、守法、誠實信用的原則，經協商一致，就房屋買賣事宜訂立以下契約。
第一條：房屋基本信息
1.坐落： 本市_________幢號：____________ 單元號：_____________ 室號：___________________。 2房屋所有權證編號：______________________。3.產權登記建築面積：_____________平方米。附屬用房情況：______________
4.國有土地使用權證編號：_______________。5.國有土地使用權類型：_______( 【出讓】或【劃撥】或【 】 )。 (僅選一種)
6.房屋用途：____________________________________。7.房屋樓層：________________ 層; 總樓層：________________ 層。
8.建築結構：____________________________________________________________________。
第二條：房屋其它情況
1.房屋共有情況為下列______：(僅選一項)
【1】出售方保證該房屋無共有權人。【2】該房屋共有權人為：________________;共有權證號為：_________________________;出售方保證已經就該房屋出賣事宜徵得所有共有權人的同意。
2.房屋抵押情況為下列______：(僅選一項)
【1】出售方保證本契約簽訂之時該房屋不存在抵押關係。【2】該房屋在本契約簽訂之時已存在抵押關係。 出售方承諾在辦理房屋權屬轉移登記前解除該抵押並註銷相應的抵押登記，相關費用由出售方承擔。
3.房屋租賃情況為下列______：(僅選一項)
【1】出售方保證本契約簽訂之時該房屋不存在租賃關係。
【2】該房屋在本契約簽訂之時已存在租賃關係。出售方證明承租人已經明確放棄優先購買權。
第三條：房屋價款及支付方式
1.該房屋的價款為人民幣____________元(小寫); ___億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
2.該房屋價款具體支付方式約定為下列第____款。(僅選一項)
【1】一次性付款：
承購人於____年___月___日前，一次性支付人民幣________元(小寫);__百___十___萬 ___千 ___百 ___十____ 元整(大寫)。
【2】分期付款：
承購人於______年______月______日前，按本契約約定房屋總價款的_____%，支付人民幣_______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
承購人於______年______月______日前，按本契約約定房屋總價款的______%，支付人民幣______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
承購人於______年______月______日前，按本契約約定房屋總價款的______%，支付人民幣_______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
【3】貸款付款：
承購人於______年______月______日前，按本契約約定房屋總價款的______%，首付人民幣_______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。剩餘房款應於______年______月______日前申請辦理貸款手續，並按貸款方式支付。
第四條：承購方逾期付款違約責任
由於承購方原因，承購方未能按照本契約第三條約定向出售方支付相應房屋價款的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，承購方按天向出售方支付逾期應付價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
(2)逾期超過_____天，出售方催告後有權解除契約。契約解除後，承購方應向出售方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的______%的違約金。承購方要求繼續履行契約的，經出售方同意，每逾期一天，承購方按天向出售方支付逾期應付價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
若因銀行或住房公積金管理中心不同意承購方購房貸款申請，導致承購方無法支付相應房款的，買賣雙方同意解除本契約，退房退款，撤銷已經辦理的變更登記申請，並按下列第____項方式處理：(僅選一項)
【1】承購方不向出售方支付違約金。
【2】_________________________________________________________________________。
第五條：房屋交付
出售方應當於______年______月______日前騰空該房屋，並書面通知承購方驗收。承購方應當在驗收通知書到達之日起____內，會同出售方對房屋及本契約附屬檔案一明確的房屋附屬物品狀況進行查驗，查驗後滿意的，出售方應當將房屋鑰匙移交承購方，以示房屋交付。該房屋毀損、滅失的風險自房屋交付之日起由承購方承擔。
第六條：出售方逾期交房違約責任
由於出售方原因，出售方未能按照本契約第五條約定向承購方交付房屋的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，出售方按天向承購方支付已交付價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
(2)逾期超過_____天，承購方催告後有權解除契約。契約解除後，出售方應向承購方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的______%的違約金。出售方要求繼續履行契約的，經承購方同意，每逾期一天，出售方按天向承購方支付已交付價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
第七條：出售方承諾已如實陳述本契約第一條、第二條中房屋的有關情況，若因相關承諾或保證失實，致使本契約成立後發生房屋基本狀況糾紛、權屬糾紛、債務糾紛或優先購買權糾紛的，出售方按本契約第三條第1款約定的房屋價款的____%向承購方支付違約金;造成承購方其它損失的，出售方另行依法承擔賠償責任。
第八條：房屋權屬轉移登記的約定
自本契約生效之日起____天內，買賣雙方共同向房屋權屬登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記。如因一方責任，致使在約定期限內未能申請的，責任方應承擔以下違約責任;造成對方其它損失的，責任方另行依法承擔賠償責任。
1.屬於出售方責任的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，出售方按天向承購方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。(2)逾期超過_____天，承購方催告後有權退房。自承購方退房通知書到達之日起____天內，出售方應將已收價款如數退還給承購方，並按本契約第三條第1款約定的房屋價款的_____%向承購方支付違約金。出售方要求不退房的，經承購方同意，每逾期一天，出售方按天向承購方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
2.屬於承購方責任的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，承購方按天向出售方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。(2)逾期超過_____天，出售方催告後有權解除契約。自出售方解除契約通知書到達之日起____天內，承購方應將房屋及其附屬品退還給出售方，並按本契約第三條第1款約定的`房屋價款的_____%向出售方支付違約金。
承購方要求繼續履行契約的，經出售方同意，每逾期一天，承購方按天向出售方支付本契約第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，契約繼續履行。
第九條：稅費、佣金及相關權益約定
1.房屋轉讓過程中應當交納的相關稅費，按下列第____項方式處理：(僅選一項)
【1】雙方各自按國家和省、市相關規定分別繳納
【2】_________________________________________________________。
2.房屋買賣居間代理佣金，按下列第____項方式處理：(僅選一項)
【1】買、賣雙方按委託契約中的相關約定各自支付。
【2】__________________________________________________________________________。
3.房屋交付前發生的水、電、氣、電話、有線電視、物業管理及相關配套設施的使用費用應當由出售方承擔，交付後發生的費用應當由承購方承擔，但雙方另有約定的除外。
4. 房屋所有權轉讓時，出售方應當向承購方說明住宅專項維修資金交存和結餘情況並出具有效證明，該房屋結餘的住宅專項維修資金隨房屋所有權同時過戶。買賣雙方應當在房屋權屬轉移登記完成之日起____天內，共同向有關部門申請辦理物業服務和相關配套設施的過戶手續。逾期申請辦理的，每逾期一天，責任方向另一方支付違約金人民幣________元。
5.出售方保證於房屋權屬轉移登記完成之日起_______天內，將其落戶於該房屋的所有戶口關係遷出，逾期遷移原戶口的，每逾期一天，出售方向另一方支付違約金人民幣________元;造成對方其它損失的，出售方另行依法承擔賠償責任。
第十條：遭遇不可抗力，且受不可抗力影響的一方在不可抗力發生之日起____天內及時書面告知對方，並在合理時間內提供證明的，免除其因不可抗力而導致本契約全部或部分條款無法履行的相應違約責任。
第十一條：本契約在履行過程中發生爭議的，由契約雙方協商解決;協商不成的，按下列第_____款方式解決：(僅選一款)
【1】提交常州市仲裁委員會仲裁。
【2】依法向人民法院起訴。
第十二條：本契約未盡事宜，可由契約雙方另行補充協定，補充協定經雙方簽章後，與本契約具有同等法律效力;
契約雙方不得在本契約以外的其它約定中，設立與本契約內容相衝突的條款。
本契約連同簽章共____頁，自雙方簽訂之日起生效;列印文本由雙方各執一份，具有同等法律效力。
出 售 方 簽 章 承 購 方 簽 章
出 售 人(簽章)： 承 購 人(簽章)：
出售方共有人(簽章)： 承購方共有人(簽章)：
法定代表人 (簽章)： 法定代表人 (簽章)：
出售方代理人(簽章)： 承購方代理人(簽章)：
房地產經紀機構(章)： 房地產經紀機構(章)：
房地產經紀人(簽章)： 房地產經紀人(簽章)：
____年____月____日 ____年____月____日
買賣契約模板匯總 篇23
供方： 徐州大華新型牆體材料有限公司
需方： 通州建總集團有限公司
為完成徐州歐蓓莎國際商城（二期）C區 工程施工，經雙方協商一致，依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，簽署本契約，以備雙方共同遵守。
無論市場價格如何變化，國家政策如何調整，本單價均不做調整。
二、質量要求、技術標準： 供方所提供的產品必須滿足施工圖紙要求，且經政府相關檢測部門檢測合格
三、供方對質量負責的條件和期限：供方必須滿足需方對產品質量的要求。材料質量保證期為： 按各種產品質量保證期執行 （自材料最終驗收之日起計算）。
四、交（提）貨地點、方式： 供方負責運至需方工地所指定地點（徐州歐蓓莎國際商城二
期工地）、供方負責及時卸貨。
五、運輸方式和費用負擔：費用由供方承擔。運輸過程中要按國家標準包裝、覆蓋，做到無拋灑、無遺漏，不污染環境。
六、合理損耗及計算方法： 無
七、計量方式（結算依據）：以運至需方工地，需方實際驗收合格的數量為準。
八、包裝標準、包裝物的供應和回收： 供方提供的包裝標準為：包裝標準要符合國家標準。費用由供方承擔。供方對包裝物不進行回收。
九、驗收標準、方法及提出異議期限： 貨到需方工地後，需方按國家標準進行驗收，供方須隨貨提供產品出廠材質單等技術資料原件加蓋紅章；需方在貨到工地後 1 日內驗收完畢，如有質量異議須在貨到3日內向供方提出。
十、安全防護：供方應對送貨人員配備必要的勞保用品和安全防護用品，產品應是有生產許可證的廠家、並且符合國家安全防護標準要求。需方不對供方在供貨中發生的一切安全事故負責。
十一、隨機備品、配件工具數量及供應辦法：無 十二、結算方式及期限：無預付款。貨款到10萬元時開始支付，保留5萬元貨款作為質量保證金，待工程完成無質量問題時，需方無息支付給供方；結算時供方法定代表人或其書面授權委託人到場（委託人身份證複印件留需方財務）。
供方貨款賬戶：
戶名： 彭亮 開戶行： 徐州彭城農村商業銀行青山泉支行十四、雙方責任：
（一）需方責任
1、 按需方指定時間交貨的，需方提前 3 天通知供方具體的供貨時間、規格、數量（或施工計畫安排）等信息，以便供方提前作好供貨準備。
2、 需方負責提供材料存放場地。供方駕駛員須服從供方收料人員的指揮，把貨物卸到指定地點；
3、 如果需要需方可到供方廠內進行實地考查，供方應提供方便條件並給予配合。
（二）供方責任
1、供方負責供應滿足業主、監理和需方試驗室檢驗合格的材料，需方對材料質量有監督權。
2、供方所供應材料如不符合契約約定要求且已經卸料的，供方要及時負責清理出場，所發生的費用由供方自行承擔。
3、供方供應量不能滿足需方或材料質量不符合本契約約定的標準時，需方有權終止契約執行並另選合格供貨商。
十五、違約責任：
1、供方如在規定的時間內不能提供需方所訂購的產品（不可抗力因素除外），根據影響施工的程度，所造成的直接和間接損失全部由供方承擔。
2、經證實因供方產品質量原因而造成的工程質量事故，由此產生的一切責任和經濟損失均由供方承擔 。
3、因需方計畫不及時而影響供方的供貨，所造成的損失由需方自行承擔。
十六、不可抗力：供需雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失。
十七、解決契約糾紛的方式：本契約執行過程中，發生本契約未盡事宜，雙方協商解決，如協商不成，雙方可向工程當地仲裁委員會申請仲裁，仲裁結果是最終的，對雙方都有約束力。
十八、其他約定事宜：
1、 需方若因業主原因發生設計變更，需對本契約內容進行變更時，則供方應無條件服從；雙方因其他原因引起的契約變更或解除，需雙方同意且以書面形式確定，若一方不同意，原契約繼續有效；
2、 監理、業主對供方提供材料同樣有權檢驗，提出的合理要求，供方必須無條件接受。
3、供需雙方均為獨立核算單位，雙方與第三方的單位、集體、個人發生的任何經濟往來均不牽扯另一方。
4、由於供方駕駛員操作不當造成的安全事故，供方負全部責任，需方不承擔任何連帶責任。
十九、本契約一式 肆 份，供方執 貳 份，需方執 貳 份，經雙方簽字蓋章後生效，結清帳款後自行終止。
供方簽字：
單位名稱：（蓋章） 需方簽字：單位名稱：（蓋章）
買賣契約模板匯總 篇24
供貨方： 廣西港興塑業有限公司 （以下簡稱甲方）
需貨方： 廣西高廣億貿易有限公司 （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國契約法》之規定，甲乙雙方本著平等自願、誠實守信的原則，就甲方向乙方供貨事宜達成一致，特簽訂本契約，共同遵守執行。
一、供貨內容：
乙方為滿足本公司工程建築的進度所以需要於20xx年02月12日起向甲方購買PE給水管件、PVC排水管件PVC電線管及配件。
訂價方式：
每批管材的價格均以廠家報價書下浮30%。
質量標準：
甲方須按國家質量要求提供給排水用管材：
工程需要有特殊要求時，由乙方另行提出後，按甲乙雙方在契約商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。
二、供貨方式：
1、在契約訂立天內乙方需提供甲方工程管材使用計畫有關材料作為甲方擬定管材供貨計畫依據。
2、乙方指定為乙方貨物接收人，負責於甲方的所有到場管材交接工作。管材進場前，乙方需將指定的貨物接收人的身份證複印件（加蓋乙方公章）、貨物接收人簽名樣本和相應的乙方委託書（加蓋乙方公章）交於甲方。
3、在施工期間，乙方將實際施工所需要的產品名稱、規格、品種和數量詳細給列出需求清單，發貨前 天將需求清單（加蓋乙方公章）以書面形式通知甲方。
4、所供材料到達乙方指定工地現場後2小時內，乙方貨物接收人按需求清單和送貨清單對所到管材的'單價、規格、數量和重量子力學進行清點核對，乙方貨物接收人核對時認為有差錯時，應立即通知甲方，甲方派人員現場重新清點核對。
5、所供材料乙方核對無誤後，乙方貨物接收人應當場在甲方的送貨清單上籤字接收，並開該批貨物的出入庫單，入庫單與送貨單作為雙方結算的依據。
三、驗收方法：
1、甲方應按批次管材提供提供相應廠家質量證明有關原件或複印件。
2、管材到場24小時內，乙方必須對到場管材按質量監督有關規定進行抽樣檢測，結果以二次復檢為準；初檢時發現問題應在24小時內通知甲方參與復檢，並對現場管材妥為保管；接到通知後24小時內，甲方未參與復檢，則視為默許乙方提出的異議和正理意見。
3、檢測期限為管材進場後七天；管材進場超過七天且乙方無有效檢測結果和向甲方書面反映質量問題時，該批管材甲方有權視為質量合格。到場管材檢測合格時，乙方應將檢測結果通知甲方。有關檢測費用由乙方自理。檢測不合格時，該次檢測費用由甲方承擔。
4、甲方對於乙方使用、保管、保養管材不善造成的所有質量問題都不承擔任何責任。
四、付款責任：如有銀行承現匯票按市場貼息為準。
每月25日前結清當月所有貨款。乙方中途不得向其他供貨商要貨，如有此行為乙方必須支付工程總貨款的百分之十做為違約金給甲方。
五、有關責任：
1、乙方非質量問題中途退貨和拒絕接貨。則乙方應向甲方償付該批次管材貨款10%的違約金，甲方有權終止契約停止供貨。非質量問題中途退貨或拒絕接貨處理。
2、變更到貨地點時，乙方應在交貨前7天通知甲方，並徵得甲方同意。
3、變更接貨人，乙方應在交貨前7天書面通知甲方，交貨前乙方應將新的接貨人的身份證複印件和乙方授權書交於甲方。
4、甲方在契約規定的期限內不能交貨時，應向乙方償付不能交貨部分的貨款總值5%的違約金。
5、對於復檢不合格的管材，乙方應在檢測期限內將結果通報甲方，如果乙方同意使用則按質論價。
6、乙方逾期付款視為乙方違約，甲方有權終止契約停止供貨。乙方應向甲方償付所欠貨款千分之五的日違約金。
六、不可抗力：
任何一方由於不可抗力的影響造成契約無法履行時，應及時向契約另一方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明後，允許延期履行、部分履行或不履行契約，並根據情況可部分或完全免予承擔違約責任。
七、解決契約糾紛的方式：
雙方約定，本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，若雙方確實無法協商一致，可依法向人民法院起訴。
八、賠償約定：
按本契約同規定應該償付的貨款、違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任或終止契約後3天內按銀行規定的結算方法付清，否則按逾期付款處理。
九、其它條款：
用管材大約 萬元。
本契約自簽訂之日起生效，契約執行期間內，任何一方均不得隨意變更解除契約。契約如未盡事宜，需經契約雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本和副本為一式兩份，雙方各執一份。
甲方： 廣西港興塑業有限公司 乙方： 廣西高廣億貿易有限公司
代表人： 代表人：
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
買賣契約模板匯總 篇25
一、契約主體
陷阱：故意將供方填成與簽約人有關係，但無供貨能力，且無獨立承擔經濟責任能力的單位。或故意將需方填成與簽約人有關係，但無付款能力，且無獨立承擔經濟責任能力的單位。
注意：核對供、需雙方。
二、買賣標的物(貨物)的基本情況
陷阱1：產品名稱故意不寫全稱，混淆產品品種;或供方不寫產品牌號和商標，以期達到以次代好的目的;有的供方不寫產品規格型號，企圖交貨矇混過關;還有的供方不寫生產廠家，想用價低的檔次差的產品供貨。
注意：寫清產品全稱，寫清牌號、商標，寫清、寫全規格、型號、寫清生產廠家。
陷阱2：供方不寫隨機備品、配件工具、數量及供應辦法。以圖不免費提供。
注意：要寫清隨機備品、數量，配件工具、數量。並將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。
三、標的物的數量和計量方法
陷阱1：產品數量或計量方法故意約定為本企業的標準或計量方式。
注意：產品的數量應以國家統一的標準計量單位表示，沒有統一計量單位的，產品數量的表示方法由雙方確定，但必須具體明確，切不可用含糊不清的計量概念表述，如一件、一箱、一打等，應對雙方使用的計量方法具體解釋，如一件、一箱、一打等的表示，具體包括的產品數量是多少。
對某些產品，必要時應當在契約中寫明有關主管部門頒發的(沒有主管部門規定的由當事人商定)交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法。注意明確什麼是多交、少交和如數交付的法律概念。工礦產品購銷契約在履行過程中，由於運輸、計量、自然、產品本身的性能等多方面原因，在發貨數、實際驗收數、契約規定的交貨數之間，有時會出現差額，發生不一致現象。此時，只有符合法律規定的磅差和增減範圍的，才能以少交、多交或如數交付論處。通常這種法律規定均為有關主管部門規定的範圍。
陷阱2：供方不寫合理損耗，或將合理損耗寫的較多。
注意：將損耗寫清，寫合理，對正負尾差、合理磅差、自然減(增)量等要根據情況，寫科學。
陷阱3：供方不寫隨機備品或配件工具的數量。
防範：要寫清隨機備品數量。並將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。
四、標的物的技術標準(含質量要求)
陷阱1：不寫質量標準;成套產品的，不寫附屬檔案的質量標準;看樣訂貨的，不封存樣品。
注意：寫清質量標準，是國家標準呢?還是行業標準?抑或企業標準?成套產品的，不但要寫清主件的質量標準，還要寫清附屬檔案的質量標準。看樣訂貨的，一定要將樣品封存好，作為檢收的標準。
陷阱2：供方故意對質量負責的條件簽訂苛刻一些，以期達到不負責任的目的;或者故意將質量負責的期限寫的過短，使需方根本沒有時間提出質量異議。
注意：對質量負責的條件和期限，不但要寫清，而且要寫的科學、合理。
五、標的物的包裝方式和包裝要求。
陷阱：供方不寫或不寫清包裝標準、包裝物的供應和回收，也不寫費用負擔，以達到簡易包裝省錢省力的目的。
注意：寫清包裝物、包裝標準、包裝標籤的內容等。對包括物的供應、回收，費用負擔也要寫清楚，以免出現糾紛。對包裝不善引起貨物損壞的責任約定清楚。
六、產品價格及支付期限、地點和方式
陷阱：不寫單價，逃避物價檢查，並為偷、漏稅創造條件，或需方只寫金額數量，不寫幣種。
防範：寫清單價，寫清幣種。
七、交貨的期限、地點和方式
陷阱1：不寫交貨地點，不寫清交貨方式，以達到不承擔風險責任的目的，也為糾紛管轄設下埋伏。
注意：寫清交貨地點和方式，代辦託運時，還要寫清運輸工具和運輸路線。
陷阱2：供方不寫交貨時間，或將交貨時間寫成：在某年某月某日至某年某月某日交貨，而不寫某日具體交多少貨。
防範：寫清交貨時間，分期交付的，寫清每次交貨的具體數量。
八、運輸方式的要求及運雜費用的支付
陷阱：不寫或不寫清運輸方式;籠統寫到達站(港);不寫費用負擔。
注意：寫清運輸方式是水路、鐵路、公路運輸，還是聯運。要寫清到達的終點是某市(地)的南站、北站，還是其他站。要寫清運費的負擔，若是分擔，還要寫清分擔的數額或段點。
九、驗收或者檢驗的標準、方式、日期
陷阱：供方不寫驗收標準、方法及提出異議的期限，或將提出異議的期限訂的過短。
注意：把好貨物驗收方法這一條款的明確規定。明確規定貨物的驗收辦法，事關供需雙方預期的經濟效益與合作成功與否的大局，也是易發生質量糾紛的地方，必須注意明確訂明。契約中應明確載明：驗收的時間;驗收的手段;驗收的標準;由誰負責驗收和試驗;當驗收中發生糾紛後，由哪一級主管產品的質量監督檢查機關執行仲裁等等。一般地，驗收的辦法有外觀驗收;理化驗收;安裝運行驗收;破壞性驗收等，採用哪一種方法應在契約中訂明白。有的'驗收需要委託有關專業部門進行的，應當委託國家法定檢驗機構驗收以保證其驗收的法律效力。同時，契約中應明確規定其驗收期限。國家有驗收期限規定的，按國家規定的期限進行;國家沒有規定的，雙方當事人可按下述原則約定：需方自提的，在提貨時當麵點清驗收;供方送貨或代運的，貨到後10天內驗收完畢，特殊情況的雙方在貨到時或者合理的期限內驗收。沒有驗收，不得動用，一旦動用，就視為驗收合格，不能再提出數量及質量的異議。此外，契約中也應明確規定驗收的地點。
十、結算方式
陷阱：需方不寫結算方式和期限，或只寫結算方式，不寫結算期限。以達到延長付款期的目的。
注意：寫清結算的具體方式，寫明結算期限。若是分期付款，還要寫清每次付款的日期和確切數額。
十一、違約責任
陷阱：有可能違約的一方，不寫違約責任，或將違約責任寫得過輕。
注意：將違約責任寫具體。最好把對方每項義務不履行的違約責任都分別寫清，以鉗制對方，使其正確、全面履行契約義務。
十二、解決契約爭議的方法
陷阱：不寫契約糾紛的解決方式;選擇有利於自己的契約解決方式和管轄機關。
注意：寫清解決糾紛的方式，是仲裁、還是訴訟。確定糾紛的管轄地。
十三、落款、署名、蓋章等方面
陷阱：1、不注意寫明簽名人是法人代表，還是法定代表人授權的其他委託代理人。2、不蓋公章;或蓋的不是公章，用沒有備案的契約章甚至業務章，或蓋上了分公司或公司下屬部門的印章。
注意：一定要蓋公章，有些單位的契約專用章是經過備案的也可以，但這難於判斷。簽字的一定要是公司法定代表人，或持明確授權書的代理人，但相對方要把該授權書留件備查。
在買賣契約的訂立過程中，需要當事人注意的地方比較多，否則的話就容易落入對方的陷阱，從而導致自己的利益受損。想要訂立完美的買賣契約，可以從上述十三個方面進行分析。要是你拿捏不準的話，可以請網站的專業律師來幫助你起草一份買賣契約。
我們隨時為您提供專業的法律服務。
買賣契約模板匯總 篇26
出賣人： 契約登記編號：
買受人： 簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、標的、數量、價款及交（提）貨時間：
標的名稱 牌號商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 單價
（萬元） 金額
（萬元） 交（提）貨
時間 數量
合計人民幣金額（大寫）：
二、質量標準：
三、出賣人對質量負責的條件及期限：
四、包裝標準、包裝物的`供應與回收：
五、隨機必備品、配件、工具數量及供應辦法：
六、合理損耗標準及計算方法：
七、標的物所有權自交貨時發生轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬於出賣人所有。
八、交（提）貨方式、地點：
九、運輸方式及到站（港）和費用負擔：
十、檢驗標準、方法、地點及期限：
十一、成套設備的安裝、調試：
十二、結算方式、時間、地點：
十三、本契約解除條件：
十四、違約責任：
十五、契約爭議的解決方式：。
十六、本契約自 起生效。
十七、其它約定事項：
出 賣 人
出賣人（章）：
住 所：
法定代表人：
委託代理人：
經 辦 人：
電話：
地址及郵編：
戶 名：
開 戶 行：
賬 號：
稅 號：
日期： 買 受 人
買受人（章）：
住 所：
法定代表人：
委託代理人：
經 辦 人：
電 話：
地址及郵編：
郵編：
戶 名：
開 戶 行：
賬 號：
稅 號：
日期： 鑒（公）證意見：
鑒（公）證機關（章）
經辦人：
年 月 日
買賣契約模板匯總 篇27
一、理論的準備：法律行為
法律行為曾被視為“大陸法系民法中最輝煌的成就”，又被稱為德國民法中的“最難理解的基本概念”。它最早由德國法學家胡果在1905年在其所著的《日耳曼普通法》一書中提出的，當時的意義僅為具有法律意義的適法行為，後由海瑟將其內涵擴大到一般性法律行為，於1863年首次出現在撒克遜民法立法中。薩維尼在《當代羅馬法體系》中創立的法律行為體系至今仍堪稱為經典。他是這樣描述法律行為概念的：“行為人為創設其意欲的法律關係而從事的意思表示行為。”
至今，學術界對法律行為是否都是具有合法性有爭議。有些學者為了解決此矛盾，提出了一個上位概念：民事行為，指民事主體為了設立，變更或終止民事法律行為而實施的以意思表示為構成要素的行為。它包括準民事法律行為，無效民事行為，可變更可撤消的民事行為，效力未定的民事行為等。在立法上，我國沿襲了前蘇聯的觀點，民事法律行為僅僅指合法行為。《民法通則》第54條明確規定了：“民事法律行為是公民或者法人設立，變更，終止民事權利和民事義務的合法行為。”
二、有因行為與無因行為
1、概念
學理上，根據不同的標準將民事法律行為劃分為不同的類型。以法律行為與原因的關係為標準，可以將其劃分為有因行為和無因行為。
梁慧星《民法總論》中的觀點是，有因行為，指行為與其原因在法律上相互結合不可分離的法律行為；無因行為指行為與其原因可以分離的法律行為。
梅仲協的《民法要義》對該對概念稱謂是要因行為和非要因行為。要因行為雲者，以原因為法律行為之要件之謂也；非要因行為則異是。在非要因行為，原因超然屹立於法律行為之外，不以原因之欠缺致法律行為之效力受其影響。
江平的《民法學》中指出，有因民事行為指財產為給付的民事行為中，以給付原因為成立和有效要件的民事法律行為；無因民事法律行為是指以財產為給付標的的民事法律行為中，不以給付原因為成立和生效要件的民事法律行為。
馬駿駒，余延滿的《民法原論》中的觀點是：有因行為，是指財產給付行為中，以原因存在為必要，若其原因無效則行為亦無效的民事法律行為；無因行為，是指在財產給付行為中，不以原因的存在為必要，即使原因無效而其行為仍然有效的民事法律行為。 彭萬林在《民法學》中指出，有因法律行為指給付原因與行為在法律上互相結合不可分離的法律行為，其特點是，給付原因是行為成立，有效的要件，即欠缺給付原因將影響法律行為的成立和生效；無因法律行為指給付原因與行為可以分離，獨立的法律行為，其特點是，給付原因不是行為成立，有效的要件，即欠缺給付原因，不影響法律行為的效力。
王澤鑒的《民法總則》中指出，法律行為以得否與其原因相分離，亦即是否以其原因要件，可分為要因行為（有因行為，原因行為）及不要因行為（無因行為）。要因行為，指法律行為與其原因不相分離，以其原因為要件的法律行為。不要因行為，指法律行為與其原因分離，不以其原因為要件的法律行為而言。進而，王澤鑒認為無因行為包括債權契約（買賣和消費借貸等）；無因行為包括無因契約和無因單獨行為（票據行為），無因契約包括處分契約（物權契約，債權讓與）和債權契約（債務拘束，債務承認）。
由上面的論述，我們可以看出，其實學者對這一對概念的含義並不存在多大的分歧，只是各自的表述不一。其內涵都是法律原因是否是法律行為的一個基本構成部分，即法律原因和其他要件共同組成一個法律行為成立，生效的支架。如果在有因行為中，抽離了法律原因，那么法律行為就喪失了一個要件，不得成立。無因行為，則反之。
在此，我們必須弄清楚一個基本的概念，就是法律原因。法律原因在羅馬法上被稱為causa（原因），是指主體之間財產給付的目的。梅仲協先生說“法律上直接之目的，吾人均稱之為法律行為之原因。”它與動機有所區別，法律原因是指直接的法律目的，為法律行為的內容，而動機不具有法律意義。梅迪庫斯也指出了行為雙方當事人通常所追求的其他目的，則不能作為有意義的法律原因，只有在例外情形，此類目的才能通過條件或交易基礎學說，獲得法律上的意義。在這裡，梅迪庫斯指的是將此類動機作為法律行為成就的條件。
梅迪庫斯關於無因性的觀點較具特色，在這裡，我將簡要地論述一下。他認為絕大多數債務契約都是有因行為，而卻大多數處分行為都是無因行為，他還舉出了幾種例外的情形，如負擔行為也可以是無因的，處分行為的法律原因也可以是純粹的原因約定，有些處分行為無須具備任何法律原因。他還將無因性分為外在的無因性和內在的無因性。外在的無因性指處分行為的效力不以該行為以外的存在的負擔行為的效力為前提。內在的無因性，或稱內容上的無因性，是指處分行為本身在內容上也是無目的的。
2、分類的意義
民事主體之間的財產流轉行為一般情況下都存在給付原因，如贈與原因，負擔原因或清償原因等等。這是由民事行為的本質決定的。對有因行為而言，如果原因不存在，不可能，違反法律強制性或禁止性規定或者雙方對原因認識不一致，都可以使法律行為歸之無效。比如說甲已雙方並不存在借貸關係，甲誤以為自己欠了已1000圓錢，而作出了給付，此法律行為的原因不存在，給付行為是無效的，甲可以請求已返還1000圓。反之，就算民事主體為民事行為的原因不存在或欠缺等，仍然有效的民事行為即為無因行為。如甲已雙方之間存在一個票據預約關係，甲承諾以已要求的方式和數額發行一票據，
票據流通後，即使他們的預約行為存在瑕疵，票據的流通仍然有效。
法律上為何要規定無因行為，我認為至少有三個方面的意義。第一，有利於準確地把握法律行為的性質，正確適用法律，以判別民事主體之間法律關係所處的狀態。第二，也是最重要的意義，如梅仲協先生所說：“誠欲使一般社會上之交易，臻於安全而云爾。”即維護法律交往的方便性和安全性。如果我們假定，所有的法律行為都是有因行為的話，法律行為受到其他與之相關的法律行為的影響，原因關係就會在同一標的物上累計，權利行為無效的原因越多，交易方識別權利性質會相當困難，使後面的交易根本無法進行。為了切斷原因關係瑕疵對後面交易的影響，法律就規定了無因行為。這使交易方只須關注此次交易的合法有效性，大大地便利了財產的流轉。第三，有利於完善民事法律理論體系。雖然有因行為和無因行為，與負擔行為和處分行為的分類有許多相似之處，但是，我們不能以後一種分類取代前一種，因為民事行為本來就具有多樣複雜性，我們只有從不同的角度分析和探討民事行為這個問題，民事法律理論的張力才能更大，維度也才能更寬廣。
三、物權行為的無因性
1、歷史沿革
物權行為是指民事主體以物權的設立，變更或終止為目的的民事法律行為，包括雙方行為和單方行為。雙方的物權行為即為物權契約，是最主要的物權行為。實際上，物權行為制度早在羅馬法中便已存在。例如羅馬法上的交付（traditio）要求當事人一方以移轉所有權的意思，移交物件於另一方，才能移轉所有權。“在古典法和優士丁尼法中，對占有的轉讓可以通過某些隱蔽的和準精神方式加以完成，幾乎是通過雙方合意來宣布對所有權的轉讓”。但物權行為的概念最初由德國法學者薩維尼在他1840年出版的《現代羅馬法體系》提出，他寫道：“私法上契約，以各種不同制度或形態出現，甚為繁雜。首先使基於債之關係而成立之債權契約，其次是物權契約，並有廣泛之適用。交付具有一切契約之特徵，是一個真正之契約，一方面包括占有之現實交付，他方面包括移轉所有權之意思表示。此項物權契約常被忽視，例如買賣契約，一般人只想到債權契約，但卻忘記交付之中亦含有一項與契約完全分離，以移轉所有權為目的之物權契約。”
可見，薩維尼將物權行為與債權行為區分開來，進而提出了物權行為的無因性理論：“一個源於錯誤的交付也是完全有效的。”也就是說，在交易中，當事人承擔交付標的物的義務與完成標的物所有權移轉的行為是兩個分別獨立的行為，它們各自有獨立的意思表示和成立方式，各有不同的法律效力。後來，德國在起草民法典時，將無因性理論適用到土地讓與，動產讓與及債權讓與等法律行為中。
關於物權行為各國立法存在肯定主義，否定主義和折中主義三種不同的立場。德國立法對物權行為持肯定立場，法國立法對物權行為持否定的'立場，瑞士立法對物權行為持折中主義立場。相應地，對於物權變動的原因的法律行為的效力，也有三種立法體例。
一種為形式主義，認為物權的變動是債權契約的效果，在債權契約之外，不認為有直接引起物權變動的其他契約存在，而交付與登記不過是對抗第三人的條件而已；第二種為形式主義，認為債權契約僅發生以物權產生，變更和消滅為目的的債權，而物權變動效力的發生，直接以交付或登記為條件，即在債權契約之外還有以直接發生物權變動為目的的物權契約；第三種為折中主義，分別結合了意思主義和形式主義。
2、我國關於物權行為的立法
我國是否已採納了物權行為，對於這個問題，仁智互見，歧義紛呈。學術界有兩種基本對立的看法。一種認為我國承認物權行為，依《城市房地產管理法》第60條，第61條規定，不動產物權的設立或移轉行為必須登記，而且行為自登記時起生效；動產物權的設立或移轉必須移轉占有，而且行為自交付時生效。我國海商法第9條規定：“船舶所有權的取得，轉讓和消滅，應向船舶管理登記機關登記，未經登記不得對抗第三人。”
第二種觀點認為，我國現行立法不承認物權行為。依《民法通則》第72條規定“按照契約或其他合法方式取得財產的，財產所有權從財產交付時起轉移，法律另有規定或者當事人另有約定的除外。”也就是說所有權移轉是債權行為和其他合法方式的當然後果，是契約效力的體現，交付只是契約當事人履行契約義務的行為。《繼承法》第2條也有規定，繼承人從被繼承人死亡時就取得被繼承人遺產房屋的所有權，而不是繼承人去房管部門進行變更登記後才取得所有權。
我認為，我國沒有採納物權行為的概念。首先，從立法來看，現行中國民法和契約法中並沒有出現"物權行為"或"物權契約"概念，至於民法通則及擔保法有關條文的解釋，也很難確證立法者在事實上承認物權行為的存在。第二，在司法實踐中，如果當事人之間訂立不動產買賣契約中，因具有欺詐、脅迫或違反法律法規等原因被法院確認無效或被撤銷以後，即使不動產已交付、登記，也會宣布登記無效，這說明司法實踐也沒有採納物權行為理論。
3、物權行為無因性的思考
物權行為面臨著兩難的選擇。如果雙方當事人履行買賣契約，一方將標的物轉移，而另一方交付價款。但是如果買賣契約由於違反法律禁止性規定或公序良俗等而被宣布無效或做撤銷以後，雙方當事人可否請求對方返還已給付的標的物？根據物權行為無因性的原則，物權契約即使在債權契約無效的情況下，仍然產生法律後果。標的物的受讓人仍能保留標的物之所有權，出賣人喪失所有權，出賣人不能基於物權的請求權要求返還原物。這時，對所有權人的救濟只能基於不當得利債權的請求權要求返還。原所有權人喪失了所有權，而獲得了債權。如果買受人宣告破產，則出賣人不能享有別除權，而只能作為普通債權人參與破產財產的分配；如果買受人將標的物出賣給第三人，則為有權處分，出賣人不能享有追及權，而只能請求買受人返還因轉賣所得的價金。第三人直接取得標的物時，即使是出於惡意（即明知或應知買賣契約已被宣告無效或被撤銷），也得取得標的物的所有權。如果買受人在標的物上設立擔保物權，由於擔保物權具有優先於普通債權的效力，出賣人不能請求返還標的物，只能向買受人請求賠償。
由此可以看出，物權性的無因性理論存在著明顯的弊端。它“違背生活常情，與一般觀念顯未有符”，同時也違背了交易活動中的公平正義原則。我們這樣分析一下，既然契約雙方之間轉讓標的物的契約歸於無效，那么他們之間的民事法律關係理應恢復到契約訂立以前的狀態之中，但是如果嚴格地遵守物權行為無因性的原則，民事主體之間的法律關係卻被重塑，法律地位轉換了，原買受人成為所有權人，而原所有權人卻成為可以請求對方返還標的物的債權人。債權是沒有優先性和排他性的，原所有權人的原權利就被降格了。這對所有權人非常不利。
有鑒於此，在學術界，有些學者試圖通過儘量強調物權行為與債權行為的聯繫，提出了物權行為無因性相對化理論。該理論共有三種：一是共同瑕疵說，該學說認為如果債權行為因為當事人欠缺能力，或因欺詐、錯誤、違法等原因而被宣告無效或被撤銷，物權行為也因具有共同的瑕疵而因被宣告無效或被撤銷。二是條件關聯說，此說認為當事人可以依據其意思將物權行為的效力與債權行為的效力聯繫在一起。此種意思可以是明示，也可以是默示的，在很多情況下，可以解釋當事人有默示意思。三是法律行為一體說，即將物權行為與債權行為統稱為一個整體的法律行為，適用民法關於法律行為一部無效而導致整個法律行為無效的規定。因此，當債權契約無效時，物權契約也應該宣告無效。在實踐中，物權行為無因性的發源地德國也通過了判例或解釋緩和無因性原理。判例認為，在一定的前提條件下，附著於原因行為之瑕疵，會反射於物權契約，致使物權契約無效，此在原因行為之因欺詐為理由被撤消時亦然。移轉所有權為目的之物權契約亦會受欺詐締結的影響，可一起主張撤消。
既然物權行為的獨立和無因原則有如此多的缺陷，那么在否定物權行為時，我們會受到怎樣的阻礙？此時，我們一定考慮到了善意第三人的利益。如果物權行為為有因行為，物權第一次變動的瑕疵將會被保留下來並傳遞下去，也就是說物權行為會受到以前在此物上所為的所有法律行為的影響，構想一下，會有很多人的利益處在不安全的狀態。如上例，如果已已經將標的物賣與丙，亦或是已經經歷了多次交付，如果我們否定無因性，甲在任何情況下都可要求返還所有物，交易的安全得不到保護，社會利益將受到更大的損失。因而，法律不可能要求交易方每次交易時，都必須考察物權的合法性。為了使財產在流動中更快地增殖和考慮交易的安全性，法律只有保護善意第三人的利益。必須強調的一點是，第三人是受到嚴格限制的。在日本，對第三人的限制存在三種理論，一是正當利益說，二是有效交易說；三是或者吃掉或者被吃掉說。
買賣契約模板匯總 篇28
賣方(甲方)：
買方(乙方)：
甲乙雙方在自願平等、誠實信用、協商一致的基礎上，根據契約法等法律規定，就買賣桂花活樹相關事宜，達成如下條款，供遵照執行：
第一條：甲方自願將位於富貴園門前桂花活樹賣給乙方。
第二條：甲方承諾擁有上述桂花樹的合法處理權，保證上述桂花樹無任何權屬紛爭和經濟糾紛，乙方應在契約簽定後一月內取走上述桂花樹。
第三條：甲乙雙方確認上述桂花樹的出賣價格，總計39336元。乙方應當在本契約生效日向甲方一次性付清全款39336元。
第四條：乙方自行負責具體開挖、包裝、裝卸、運輸上述桂花樹的相關事宜，並自行承擔安全責任。
第五條：乙方移栽上述桂花樹的成活問題與甲方無關。
第六條：本契約一式二份，甲乙雙方各持一份。即簽字之日起生效，任何一方不得違反。如有違反，雙方均有同等的法律效力。
甲方： 乙方：
買賣契約模板匯總 篇29
甲方（賣方）：家具有限公司 乙方（買方）：
第一條
紅木家具基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”；
“驗收說明”等內容請在驗收後填寫
第二條
質量標準：每件紅木家具應符合QB/T2385-20xx 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低於樣品同等質量。
第三條
付款方式：訂貨後，乙方需一次性支付給甲方所有貨款，總計人民幣（大寫）玖拾陸萬元整，（小寫）￥960000.00元 收款賬戶：____________________ 開戶行：____________________ 賬號：____________________
第四條
自提貨物。乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。
第五條
甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在 交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等外觀特徵及有無《產品質量承諾書》進行驗收，買方發現問題應當場提出，並由雙方協商達成解決方案。
第六條
違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按契約總額的5%向乙方支付違約金。
第七條
購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方後，甲方在 30天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第八條
契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決；
也可由當地工商行政管理部門調解；
協商或調解不成的，按下列第 2種方式解決：
（一）提交當地仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第九條
本契約一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。契約執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本契約有同等法律效力。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
代表人簽字：
代表人簽字：
買賣契約模板匯總 篇30
出賣人：（以下簡稱甲方）
住所地：
買受人：（以下簡稱乙方）
住所地：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》等有關法律規定，在平等、自願的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方貨櫃達成以下買賣契約條款。
一、產品名稱、型號、數量：
1x40GP
二、產品質量
1、質量標準：符合國際海運過程中要求的各種標準，適用於正常存貨。
2、乙方對產品質量的特殊要求：無
3、乙方對產品包裝的特殊要求：無
三、產品價款
產品的單價：人民幣22000元
運費：人民幣20__元
總價：人民幣24000
四、產品交付
甲方產品交付方式為：甲方送貨產品交付地點為甲方所在地，交貨時間為契約生效後 7 天，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認檔案後 7 天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應檔案的，甲方有權延期交貨。
在契約約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔；產品交付後或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。
五、價款結算
乙方應在本契約書籤訂7 日內向甲方支付貨款 24000 元，甲方在收到貨款當日或次日須將貨櫃安全及時送達乙方所在地。若因甲方延遲送貨，由此給乙方產生不必要的損失，損失由甲方承擔。
六、契約的解除與終止
雙方協商一致的，可以終止契約的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除契約，但應當及時書面通知到對方。
七、商業秘密
乙方在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為甲方的商業秘密。
無論何種原因終止、解除本契約的，乙方同意對在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本契約義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。
八、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的，雙方終止契約的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後，雙方需要繼續履行契約的，由雙方另行協商。
因不可抗力終止契約履行的一方，應當於事件發生後 2 日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明檔案並及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。
九、其他約定事項
1、乙方聯繫人或授權代表在履行契約過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2、簽訂或履行契約過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯繫地址、電話等發生變化的，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本契約列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的，由乙方承擔相應的責任。
4、本契約未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協定，補充協定與本契約書具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案。
6、簽訂本契約時，雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同，同等法律效力。
十、爭議解決
本契約履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十一、明示條款：
甲、乙雙方對本契約的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，願意簽訂並遵守本契約的全部約定。
十二、本契約經雙方蓋章或授權代表簽字後生效。本契約書一式四份，雙方各執二份。
甲方：
乙方：
年 月 日
買賣契約模板匯總 篇31
契約編號
賣方（甲方）_________
買方（乙方）_________
據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，達成如下協定：
第一條 標的、數量、價款
編號
農藥
名稱
產品
批號
產地
商標或
品牌
產品標準
證號
包裝規格
單價
數量
總價
合計人民幣金額：
（可另附表）
第二條 交貨方式及期限（請在選擇項目的方框內打√，不選擇的項目打×）
□契約簽訂後，在簽約地點當場交貨。
□甲方於_________年_________月_________日送貨到指定地點_________，運費由_________方承擔。
□乙方於_________年_________月_________日到指定地點_________提貨。
□其他交貨方式及期限_________。
第三條 驗收
1.驗收方式（請在選擇項目的方框內打√，不選擇的項目打×）
□乙方在甲方交貨時當場驗收。
□乙方在甲方交貨後_________天內驗收。
□其他驗收方式_________。
2.驗收內容
1）農藥是否符合第一條約定。
2）農藥產品包裝是否貼有標籤或者附具說明書。標籤應當緊貼或者印製在農藥包裝物上。
3）標籤或者說明書上應當註明農藥名稱、企業名稱、產品批號和農藥登記證號或者農藥臨時登記證號、農藥生產許可證號或者農藥生產批准檔案號。
4）標籤或者說明書上應當註明農藥的有效成份、含量、重量、產品性能、毒性、用途、使用技術、使用方法、生產日期、有效期和注意事項等。
5）農藥分裝的，標籤或者說明書上還應當註明分裝單位。
6）法律、法規另有規定的，標籤或者說明書應當符合規定。
7）其他驗收內容_________。
第四條 留樣（請在選擇項目的方框內打√，不選擇的項目打×）
甲乙雙方是否約定農藥留樣備查 □是 □否。
約定留樣備查的，由_________方留樣。
第五條 付款方式及期限（請在選擇項目的方框內打√，不選擇的項目打×）
□契約簽訂後，乙方支付甲方定金_________元；甲方交貨後，乙方於_________年_________月_________日支付價款，定金抵作價款或者返還。乙方付款後，甲方應當開具銷售憑證。
□契約簽訂後，乙方在簽約地點當場支付價款，甲方應當開具銷售憑證。
□其他付款方式及期限_________。
第六條 甲乙雙方權利義務
1.甲方權利義務
1）甲方應當出示營業執照；經營的農藥屬於化學危險物品的，應當出示經營許可證；甲方代理銷售的，應當出示《代理銷售授權書》。
2）甲方不得出售國家、地區明令禁止使用的農藥。
3）甲方應當向乙方正確說明農藥的用途、使用方法、用量、中毒急救措施和注意事項；還應當提醒乙方注意農藥標籤或者說明書已註明以外的其他使用、操作注意事項。
2.乙方權利義務
1）乙方應當查看甲方的營業執照、經營許可證、代理銷售授權書等。
2）乙方應當仔細查看第三條第二款內容。
3）乙方應當按照所買農藥標籤或者說明書註明的'事項以及甲方的說明、提醒事項正確使用農藥。
第七條 違約責任
1.農藥經驗收不符合第一條、第三條第二款約定的，乙方有權要求甲方補足、更換、退貨；乙方還有其他損失的，甲方應當予以賠償。
2.一方遲延交貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款的_________%向對方支付違約金。
3.因農藥質量問題給乙方造成損失，乙方向甲方要求賠償的，甲方應當予以賠償。農藥質量爭議由法定產品質量檢驗機構鑑定。
4.按照第四條約定由一方進行農藥留樣，若該方未履行約定，導致在發生農藥質量爭議而無法鑑定農藥質量時，由該方承擔相應的責任。
5.當事人一方違約後，對方應當採取適當措施防止損失的擴大；沒有採取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。
6.其他違約責任_________。
第八條 其他約定事項_________。
第九條 爭議解決
發生的爭議，由雙方協商解決；也可以請求調解；或選擇下列一種方式解決（請在選擇項目的方框內打√，不選擇的項目打×）
□提交上海仲裁委員會仲裁。
□依法向人民法院提起訴訟。
第十條 契約經雙方簽字（蓋章）之日起生效。本契約一式兩份，雙方各執一份。
賣方（甲方）：_________ 買方（乙方）：_________
買賣契約模板匯總 篇32
甲方：鄂爾多斯市騰強路橋有限責任公司
乙方：郭繼軍
根據買賣自願原則及《契約法》相關規定，甲乙雙方經過協商，甲方將所擁有的10輛德龍自卸車自願賣給乙方，並達成如下協定：
一、契約內容
甲方將所擁有的車號為蒙K46486、蒙K46496、蒙K46498、蒙K46484、蒙K46499、蒙K46495、蒙K46497、蒙K46500、蒙K46492、蒙K46491十輛自卸車賣給乙方。
二、買賣時間
20xx年2月21日。
三、買賣金額及付款方式
每輛車壹拾陸萬貳仟元整（￥162000元），總計壹佰陸拾貳萬元整（￥1620000元）。乙方將於20xx年2月21日一次付清。
四、雙方責任
1、甲方應將車輛所用證件交與乙方；
2、甲方負責解除所有車輛的銀行抵押；
3、甲方應將在20xx年2月21日前所有車輛的'違章記錄消除；
4、甲方應提供所有車輛正常過戶手續；
5、乙方承當所有車輛的正常過戶費用；
6、乙方應當面驗車，接車後車輛再出現任何機械故障，甲方概不負責；
7、乙方應儘快辦理過戶手續，如不及時辦理過戶手續，在此期間，出現任何事故，全部由乙方承擔，甲方概不負責；
此協定自簽字之日起生效，一式三份，甲方執兩份，乙方執一份。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
身份證證號碼：身份證號碼：
時 間： 時 間：
買賣契約模板匯總 篇33
購貨單位：__________以下簡稱為甲方;
供貨單位：__________以下簡稱為乙方。
經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格、數量、價格、質量
1.產品名稱：三星i9100(galaxy sii);
產品品種：直板手機、3g手機,智慧型手機,時尚手機;
產品規格:手機尺寸：125.3×66.1×8.5mm
重量：116.0g
顏色：黑色,銀白色,白色,粉色
數量：300
價格：每部3200元、 總價：960000元
2.產品的技術標準(包括質量要求)，按下列第(3 )項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。
第二條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收
產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。產品的包裝物，除國家規定由甲方供應的以外，應由乙方負責供應。
第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1.產品的交貨單位：乙方
2.交貨方法，按下列第(2 )項執行：
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式：由乙方定
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)：甲方公司(經理)
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在契約規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計畫;必須由甲方派人押送的，應在契約明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第四條 產品的交(提)貨期限
1.交貨時間：xx年5月30日
2.如乙方不能及時交貨，需及時與甲方聯繫，商量延長交貨期限。
第五條 驗收方法
1.驗收時間：貨到驗收
2.驗收手段：現場驗收
3.驗收標準：符合手機規格標準
4.負責驗收和試驗：經理驗收，技術人員配合試驗
5.在驗收中發生糾紛後，由甲方主管產品質量監督檢查機構執行仲裁
第六條 對產品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的'，視為產品合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議後，應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 違約責任
1.乙方應負的違約責任
(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本契約規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本契約規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由於退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_%的罰金。
(3)產品包裝不符合本契約規定時，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符契約規定包裝價值35的罰金付給甲方。
(4)產品交貨時間不符契約規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之-的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。
2. 甲方應負的違約責任
(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值x%的罰金。
(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值35%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按契約規定收貨。
(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。
(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任
第九條 其他
1. 按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的，應當在明確責任後10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
2.本契約在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：
(1)、提交清遠仲裁委員會〔 仲裁委員會〕仲裁;
(2)、依法向人民法院起訴。
第十條 本契約自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本契約規定將貨款結算以後作廢。
第十一條 本契約在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附於本契約之內，所有附則在法律上均與本契約有同等效力。
第十二條 本契約一式2份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本1份。
購貨單位(甲方)：廣州藍鯊公司(公章)
供貨單位(乙方)： 河源星蜂公司(公章)
法定代表人： (公章)
法定代表人： (蓋章)
地址：
地址：
開戶銀行：廣東工商銀行
開戶銀行： 廣東工商銀行
帳號：...............
帳號： ...............
電話： __________
電話： __________
____年__月__日訂
起草理由：根據《契約法》第十二條的規定，契約的內容由當事人約定。同時，契約的訂立， 要保護雙方的利益，體現了公平的原則、自由原則。