有關買賣契約模板 篇1
出賣人:______________有限公司
買受人:______________
契約編號:_______
簽定時間:____年____月_____日 簽定地點:北京市
買賣雙方經友好協商,本著長期合作、互惠互利的原則,就訂購 事宜,按照下列條款訂立本契約:
1、標的物名稱及價格:
2、產品質量要求、技術標準及保修期:符合國家有關規定要求,符合出賣人出廠標準,符合
買受人使用要求。保修期:
3、隨附必備品,配件及提供方法:
4、標的物的所有權自(交付全額貨款)時起轉移,但買受人未履行(支付全額貨款)義務時,
標的物仍屬於出賣人所有。
5、驗收標準,方法,地點及期限:買受人進行驗收。如有產品質量問題,貨到一周內買受人提出異議,出賣人負責更換。
6、產品的`售後服務:
7、運輸方式及達站和費用承擔:通過汽運和鐵路運輸送貨上門,運輸費用由出賣人承擔。
8、交付標的物方式,時間,地點:出賣人收到買受人現金或支票或電匯底單後,即安排發貨。
9、設備的安裝和調試:由出賣人負責對買受人的技術人員進行產品安裝和調試培訓。
10、包裝標準,包裝物的提供和回收:紙箱包裝,不回收。
11、結算方式、時間、及地點:現款現貨,買受人按出賣人指定帳號電匯或支付支票和現金。
12、契約爭議的解決方式:本契約執行期間如發生爭議,由雙方當事人協商解決;也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,依法向 ____ 北京市 人民法院起訴。
13、本契約自 簽定之日內 起生效。
14、其他約定事項 協商解決
15、其他事宜:協商解決
本協定一式兩份,由雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋契約章後生效。雙方各執一份,具有同等法律效力。註:傳真件同樣具有同等法律效力。
出 賣 人 ______________ 買 受 人 ______________
出賣人(章): 買受人(章)
住所: 住所:
法定代表人:_______ 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電話:______________ 電話:
開戶銀行:_____________________ 開戶銀行:
帳號:_____________________ 帳號:
稅號:_____________________ 稅號:
郵政編碼:_____________________ 郵政編碼:
簽訂日期:____年____月_____日 簽訂日期 :____年____月_____日
買賣契約書範本三
甲方:簽定地點:
乙方:簽定時間:
第一條標的、數量、價款及交(提)貨時間
標的名稱牌號商標規格型號生產廠家計量單位數量單價金額交(提)貨時間及數量合計
合計人民幣金額(大寫)
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條質量標準————————————————————————————————————
第三條出賣人對質量負責的條件及期限:—————————————————————————
第四條包裝標準、包裝物的供應與回收:—————————————————————————
第五條隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法:————————————————————
第六條合理損耗標準及計算方法:————————————————————————————
第七條標的物所有權自————時起轉移,但買賣人未履行支付價款義務的,標的物屬於———所有。
第八條交(提)貨方式、地點:——————————————————————————————
第九條運輸方式及到達站(港)和費用負擔:————————————————————————
第十條檢驗標準、方法、地點及期限:———————————————————————————
第十一條成套設備的安裝與調試:—————————————————————————————
第十二條結算方式、時間及地點:—————————————————————————————
第十三條擔保方式(也可另立擔保契約):—————————————————————————
第十四條本契約解除的條件:———————————————————————————————
第十五條違約責任:———————————————————————————————————
第十六條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列地———種方式解決;
(一)提交——————————仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十七條本契約自————————起生效。
第十八條其他約定事項:———————————————————————————
有關買賣契約模板 篇2
甲方:____________(收購方)
乙方:____________(種植方)
為了推進我縣葡萄產業化經營,探索科技興農、品牌興農戰略,生產綠色食品,打造知名品牌,開拓市場,促進農戶增產增收,推行訂單農業模式,本著互利雙贏的原則,經雙方共同協商,達成以下協定:
一、乙方種植葡萄面積共________畝。
二、甲方的權利和義務:
1、甲方負責打造我縣“________”葡萄品牌。增加必要投入,在品牌上做好廣告宣傳文章,切實提高和擴大我縣“________”葡萄的知名度和影響力。
2、“________”葡萄註冊商標的使用需經商標所有權人許可,乙方銷售的葡萄必須統一使用甲方按成本價提供的外包裝紙箱,甲方對使用上述外包裝紙箱的葡萄質量及規格進行監督。
3、質量及規格要求:
(1)收購的葡萄無明顯病蟲害,無機械損傷,農藥殘留量必須根據國家有關規定,符合綠色食品要求。
(2)分級指標和收購價格
特級:穗重600克以上,粒重9克以上
一級:穗重500克,粒重8克
二級:穗重400克,粒重7克
(3)為保證葡萄種植戶的收益,實行最低保護價,最低保護價不低於當年的市場價,如有特殊情況由甲、乙雙方協商議定。
(4)貨款結算辦法。乙方產品交貨後,甲方應在30天之內,憑甲方開具的收購單據,向乙方支付貨款,不得無故拖欠。
4、甲方對乙方的葡萄種植、銷售、經營管理要實行有效的指導和管理,幫助乙方技術培訓、考察及新品種引進、市場信息提供、做好產前、產中、產後的服務。
三、乙方的責任及權益
1、乙方應保證產品質量,從種子引進、栽培、施肥、病蟲害防治、田間管理、產品適時採摘及銷售需專人負責,並接受甲方監督和管理,確保“________”葡萄成為無公害產品、綠色食品。
2、乙方在葡萄種植期間、採摘期間如遇不可抵抗的自然災害(如洪水、乾旱、冰雹、颱風等),或因乙方種植管理上差錯造成葡萄質量不能保證的,由乙方自行承擔損失,甲方提供必要扶持,減輕農戶損失。
四、在訂單契約執行過程中,如甲乙雙方發生爭議,可向當地工商行政管理部門申請調解,如調解不成可依法向人民法院起訴。
五、契約期限____年,從___年___月___日起,至___年___月___日止。
六、本契約經甲、乙雙方簽字生效,甲、乙雙方各執一份。未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:____________(蓋章)乙方:____________
代表:____________代表:____________
電話:____________電話:____________
簽訂日期:____________年____________月____________日
有關買賣契約模板 篇3
甲方:(賣方)
乙方:(買方)
在嚴格遵守國家相關政策法律法規前提下,甲乙雙方平等自願、公平合理的原則,經協商一致就房屋交易事宜,達成以下契約:
一、甲方同意將位於 小區 號樓1單元 戶,(房產證號:____________ ),建築面積____ ㎡,儲藏室一間 ㎡,車位一個的房地產賣給乙方。此房成套出售,如辦理房產證時面積發生變動,總房價不變。
二、甲方保證此房產的一切情況屬實, 承諾和保證此房產無任何權屬和經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有人同意出售,同時保證已付清交房前的所有物業管理、水電、有線及 甲方交房前的所有居住費用 等所有居住費用。
三、雙方議定上述房產成交價為人民幣 1200000.00元整(¥壹佰貳拾萬元整),本房屋成交總價包含現狀裝修及室內現狀家具。
四、交款方式:
簽訂本買賣契約當天乙方付給甲方首付款: ( 萬元整)(以收據為準),之後甲乙雙方提供乙方貸款材料併到銀行簽署借款抵押契約等。甲方同意乙方通過向銀行貸款¥ 元( 萬元整)作為支付第二筆房款的方式之一,該款於該房過戶抵押完畢後(一個月之內)由銀行直接打入甲方賬戶。乙方貸款批覆後,甲乙雙方去房管局辦理房產過戶手續簽字。如貸款未獲批准或貸款不足,乙方應於 年 月 日前支付第二筆房款。(註:交房時,甲乙雙方到該房內進行驗看、清點確認無誤後方可進行交接)
五、甲乙雙方議定:在甲方收到第二筆房款(¥ 元)後 天內,甲方將該房交付乙方使用,否則甲方每延誤一天,按照¥ 元/天賠償給乙方(作為滯納金)。
六、此房在辦理產權轉移中所產生的過戶費用,由甲方承擔 ,乙方承擔 。(該房屋產權過戶費用的計算依據是日照市稅務局對該房屋的評估價格及收費部門規定收費標準,而非甲乙雙方商定的實際成交價。)
八、契約簽訂後,甲乙雙方均不得毀約,否則屬於違約。違約的賠付辦法:1)簽訂契約後乙方付清首付款前:如甲方違約,應按定金的貳倍賠償乙方;若乙方違約,已交定金不退還;違約方承擔該業務的全部代辦費、評估費等實際已發生費用。2)乙方支付首付款後:如甲方違約,雙倍返還已交房款。如乙方違約,已交房款不予退還,違約方承擔該業務的.全部代辦費、評估費等實際已發生費用。
九、甲方認可乙方以貸款方式付款:
(1)甲、乙雙方需在 天內將貸款所需材料提供完備,併到指定銀行辦理貸款手續。如其中任何一方在規定的時間內不能將貸款所需材料提供完備並履行相應的義務,守約方有權解除契約,並追究違約方違約責任。甲乙雙方應按銀行有關要求提供所需材料辦理。此房屋貸款金額及貸款年限、利率以銀行放貸為準,如貸款金額低於應付的第二筆房款,不足部分乙方應於銀行放款壹周內以現金形式補齊。
(2)房地產證辦理到乙方名下後,乙方須在房地產證領出後在 個工作日之內辦理抵押手續,否則視為乙方違約;如乙方因此違約,甲方已收的房款概不退還乙方,並且乙方須在十個工作日之內將產權證全部過戶到甲方名下,如乙方不協助辦理,甲方有權通過法院強行判回產權,產生的所有費用由乙方承擔。甲方有權另外出售。
(3)貸款過程中乙方提出終止貸款行為,則乙方須在提出終止貸款後一個月內補齊所差房款,繼續履行該契約,並承擔由此引起的經濟損失,已繳納的服務費不予退還,否則為違約,甲方可將該房產另行出售。
(4) 乙方須保證所提供的各種材料和證明的真實、可靠,否則承擔相應責任及經濟損失。如因證明不屬實或其資信度不夠等乙方原因造成的貸款未果,乙方應在銀行通知貸款未獲批准一個月內向甲方支付剩餘房款,否則為違約,甲方可將該房產另行出售。
十、本契約簽訂後如果由於各種不可抗力原因及房產、土地部門政策變化導致雙方不能按約定交易時,甲方退還購房定金給乙方,-本契約終止,甲乙雙方均不屬於違約。
十一、此房產權轉移後不得拆除(或附帶)的設備有:甲方保證下屬設備的交房時與看房時保持一致, 固定裝修,固定設備不動,其餘見甲方清單。
十二、從簽訂本契約之日起,如交易雙方或其中一方 在乙方貸款批覆後且甲方接到通知後十五天 內不來辦理產權變更手續時,視為違約,並追究違約方違約責任。
十三、未盡事宜由各方協定解決,相關補充協定與本契約同具有同等法律效力,如不能解決,則提請丙方或地方法院訴訟解決。
十四、本契約一式 份,甲、乙、雙方各執一份,甲乙雙方簽章生效。
甲方: 乙方:
受託人: 受託人:
年 月 日
有關買賣契約模板 篇4
甲方:__________________________
地址:__________________________
法定代表人:____________________
委託代表人:____________________
聯繫人:________________________
電話:__________________________
傳真:__________________________
開戶銀行:______________________
乙方:__________________________
地址:__________________________
法定代表人:____________________
委託代表人:____________________
聯繫人:________________________
電話:__________________________
傳真:__________________________
開戶銀行:______________________
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律的規定,甲乙雙方協商簽訂如下契約:
第一條 契約標的要求
1.甲方同意從乙方購買,乙方同意出售附屬檔案所列閉路電視監控系統設備。
2.產地:詳見附屬檔案。
3.質量標準:
(1)按原廠質量標準,即以說明書為準。
(2) 其他:____________
4.技術標準:
乙方提供的設備為原廠行貨,符合原廠行貨的技術標準。
5.其他要求:________________________
第二條 契約價款及支付方式
1.本契約所列各項目的總價款為人民幣: ¥ __________________
2.支付方式:
(1)雙方約定按以下第 ______種方式支付:
① 甲方在貨到並安裝驗收合格後______個 工作日內一次性支付所有款項。
② 第一期付款:契約簽訂後______個工作日內支付契約總價款的______% 。
第二期付款:貨到驗收合格後______個工作日內支付契約總價款的______% 。
第三期付款:________________________
③ 其他:______________________________
(2) 付款信息
乙方單位名稱:________________________
開戶銀行:______________________________
帳號: ______________________________
乙方負責開具相關發票。
第三條 交貨時間、地點和包裝
1.交貨時間:按以下第______種方式確定交貨時間
(1)自契約簽訂之日起 ______日內。
(2)於______年______月______日內。
(3)其他方式: ? 以甲方指定人員簽收確認日期為準
2.交貨地點:乙方負責將貨物運至甲方指定的地點並卸貨。
甲方指定地點:_____________
接貨人:__________________電話 :__________________
3.乙方負責包裝貨物,包裝標準:
原廠包裝標準並適於運輸需要;
其他:________________________
由於包裝不良所發生的損失,由於採用不充分或不妥善的防護措施而造成的任何貨物銹損或丟失,乙方應負責賠償由此而產生的.一切損失。
4.設備的運輸費、包裝費由乙方負責。
第四條 設備的安裝與驗收
1.甲方在全部設備簽收後______個 工作日內驗收完畢。甲方在驗收中,如果發現產品不合規定,應在 ______天內向乙方提出書面異議;乙方在接到書面異議後,應在______個 工作日內負責處理。
2.甲乙雙方應於到貨後在雙方有關人員監督下對設備進行驗收。如果 5 個工作日內因甲方原因沒有驗收,則視為該批設備驗收合格。
3.甲方在開箱清點時,如發現外包裝完好無損,但箱內設備發現短缺,損壞或不符合契約規定,乙方應及時補足,由此引起的費用由乙方承擔。
4.驗收標準:按原廠質量標準,即以說明書為準。
5.乙方負責進行設備的安裝、調試。
6.其他:________________________
有關買賣契約模板 篇5
一、約定解除
契約雙方當事人可以在房屋買賣契約中約定,當一定的情形出現時,房屋買賣契約解除。只要該約定不違反法律法規的強行性規定,不具有欺詐脅迫或者顯示公平的情形,那么,在約定的條件具備時,契約解除。如延期交房約定,付款約定,房產證辦理約定等等。約定解除條件具備時,權利人應當及時行使權力。根據法律規定,開發商遲延交付房屋,經催告後在三個月的合理期限內仍未交房的,購房人有權解除契約。當然,購房人遲延支付購房款,經催告後在三個月的合理期限內仍未付款的,開發商也有權解除契約,對方當事人沒有催告的,解除權應當在解除權發生之日起一年內行使;逾期不行使的,解除權消滅,當事人不得再單方面解除契約。
二、法定解除
法定解除的.情況很多,主要有以下情形:
1、開發商隱瞞房屋真實情況構成欺詐的
開發商故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假的預售許可證明的,或故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實的,或故意隱瞞所售房屋已出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實的,買房人有權解除契約。並有權利要求賠償損失。
2、開發商將已售房屋私自抵押
根據《擔保法》及《物權法》等規定,商品房買賣契約訂立後,開發商私下將該房屋抵押給第三人導致購房人購房契約目的不能實現的,買房人有權退房並解除契約,並要求出賣人返還已付購房款及利息、賠償損失,並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。
3、一房二賣或者為拆遷補償安置房屋
根據《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條第3項之規定,出賣人訂立商品房買賣契約時,故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實,買受人可以請求解除契約;
4、房屋不符合質量要求或面積誤差比絕對值超出3%的
因房屋主體質量不合格不能交付使用或者交付使用後,房屋主體質量經檢驗確屬不合格;房屋的主體結構、防水等存在嚴重影響正常居住的;賣方交付使用的房屋套內建築面積或者建築面積與商品房買賣契約約定面積不符,契約沒有約定處理方式或約定的處理方式不明確的,若面積誤差比絕對值超出3%的,買受人有權解除契約,請求返還購房款及利息,並要求賠償損失。
5、開發商遲延履行主要義務,無法辦理產權證
開發商在交房期滿後,經購房人催告在三個月的合理期限內仍未履行的,買房人有權解除契約;商品房買賣契約約定或者《城市房地產開發經營管理條例》第33條規定的辦理房屋所有權登記的期限(商品房買賣契約的標的物為尚未建成房屋的,自房屋交付之日起90日;商品房買賣契約的標的物為已竣工房屋的,自契約訂立之日起90日)屆滿後超過一年,導致買房人無法辦理房屋所有權登記的,買房人有權解除契約。
6、擔保貸款契約不能訂立;
根據《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第23條之規定:“商品房買賣契約約定,買受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能繼續履行的,對方當事人可以請求解除契約和賠償損失。
7、開發商虛假宣傳或者隱瞞重要事實,構成根本違約,致使購房人在購房時期望的契約目的不能實現的。
8、不可抗力
根據《契約法》第94條第1項之規定,因不可抗力致使不能實現購房契約目的的,當事人有權解除契約。
9、不屬於不可抗力的事由,但是出現在在簽訂額契約時無法預料的情形,繼續履行契約無必要,或者也無法履行的情形。
有關買賣契約模板 篇6
出賣人:_____________ 簽訂地點:________________
買受人:_____________ 簽訂時間:________________
第一條 標的、數量及價款 標的名稱
牌號商標
生產單位
規格等級
計量單位
數量
單價
金額
第二條 質量標準______________________________________________________________________
第三條 出賣人對質量負責的內容及期限__________________________________________________
第四條 結算方式、時間及地點:________________________________________________________
第五條 標的物所有權自________時起轉移,買受人未履行全額支付價款義務的,標的物屬於________所有。
第六條 檢驗檢疫標準、方法,地點及期限_________________________________________________
第七條 擔保方式:_____________________________________________________________________
第八條 違約責任:_____________________________________________________________________
第九條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人仗商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決;
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條 本契約自________起生效。
第十一條 其他約定事項________________________________________________________________
出賣人
出賣人:(章)
地址:
法定代表人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
銀行賬號:
郵政編碼:
買受人
買受人(章)
地址:
電話:
有關買賣契約模板 篇7
智慧財產權契約是指主要標的為智慧財產權的產生、許可及轉讓的契約。典型而常見的智慧財產權契約可以分為為技術類、著作權類和商標類等。技術類主要包括合作開發契約、委託開發契約、技術許可契約和技術轉讓契約。著作權類主要包括合作創作契約、委託創作契約、授權許可契約和著作權轉讓契約。商標類主要包括商標許可和轉讓契約。
智慧財產權契約審查過程與普通的契約審查並無實質性區別,但鑒於智慧財產權具有區域性、法定時間性、無形性、可複製性和可分割性等特點,智慧財產權契約審查過程中應根據上述特點有針對性的審查和修改,以下將以智慧財產權契約中典型條款為例介紹智慧財產權契約審查的重點和修改技巧。
(一)權利歸屬條款
權利歸屬條款在所有可能產生新智慧財產權的契約中都應當予以約定,比如合作開發契約、委託開發契約、智慧財產權許可契約、勞動契約、合作創作契約和委託創作契約等。因為智慧財產權的無形性特點,且多數智慧財產權如專利權、商標權、布圖設計權、植物新品種權等均是以申請或登記作為成立要件,或者以登記後權利行使的更為方便(比如著作權),
所以如果對此約定不明,則新產生的智慧財產權的權屬可能會產生爭議從而引發契約風險。
典型的權利歸屬條款應約定權利歸屬、申請權利、使用權利、利益分配和權利轉讓等內容。
權利歸屬主要約定智慧財產權的歸屬原則,歸屬原則尤其要根據當事人的交易目的來約定,例如,某委託人和受託人簽署《委託創作商標標識契約》,根據《著作權法》第17條規定的歸屬原則,如果契約未約定權利歸屬,則著作權屬於受委託人,但如果著作權屬於委託人,則受託人難以達到將委託創作的商標標識申請為商標的交易目的,因此,應當在契約中約定著作權屬於委託人,或者約定著作權屬於受託人,受託人應免費且無限制的許可委託人將該標識作為商標申請並使用的`權利。
申請權利主要約定由誰進行智慧財產權的申請權或登記權。通常,對於共同享有的智慧財產權,就需要進一步約定由誰進行申請或登記,並相應的約定申請費及維護費的承擔。還應約定申請前披露程式,比如申請前披露程式,當約定任意一方單獨申請時,應當向其餘方披露,以避免任意一方將共有智慧財產權申請為單方所有的情況或將技術秘密披露的情況發生,一方聲明放棄申請權時,其餘方可以單獨申請,但放棄一方有專
利使用權。出於對技術秘密保密的需要,任意一方不同意申請時,其餘方不得申請專利。
使用權利主要約定權利申請方外的其餘方對於智慧財產權的使用權利,通常應約定使用的性質,是獨占許可、排他許可還是普通許可,是免費許可還是付費許可,以及許可期限、許可內容和許可地域。比如,在合作開發契約中,根據《契約法》第340條規定,作為歸屬原則,合作開發前單方提供的智慧財產權屬於提供方所有,合作開發過程中產生的智慧財產權的申請權屬於合作方共同所有,合作開發後改進的智慧財產權申請權屬於改進方所有,通常,放棄申請權的一方具有免費使用權。
權利歸屬條款還應對共同申請(或一方放棄申請權)的權利的許可收益約定按比例分配。此外,還應約定當任意一方轉讓其共有的(或放棄申請權)權利的份額時,應當書面通知其餘方,其餘方在同等條件下有優先受讓權。
(二)授權許可條款
授權許可條款主要約定智慧財產權的權利人對於使用人的許可授權,涉及所有智慧財產權使用的契約,除常見的智慧財產權許可契約外,還在合作開發契約、委託開發契約、委託創作契約、買賣契約和特許加盟契約等合
同中涉及到,以下以技術許可契約和著作權許可契約中授權許可條款為例分別予以介紹。
1、技術許可和商標許可條款
授權許可條款應對許可性質、權利種類、分許可、轉讓和許可限制等進行相應約定。
許可性質。在技術許可和商標許可契約中,許可性質包括普通許可、排他許可還是獨占許可。我們以技術許可中的專利許可為例,當約定為普通許可時,許可人允許被許可人許可區域內實施契約項下的專利權,同時,許可人保留自己在許可區域內實施專利權,並保留再授予第三人實施該專利的權利,在普通許可情況下,普通許可對被許可人來說其獲得的專利使用權是非排他性的,因此如果契約涉及的專利被第三人擅自使用,沒有另外特別約定的情況下,被許可人不得以自己的名義對侵權者起訴,而只能將有關情況告知許可人,由許可人對侵權行為採取必要措施,或者由許可人單獨授權被許可人行使起訴權。當約定為排他許可時,除許可人給予被許可人實施其專利權的權利外,被許可人還可享有排除第三人使用的權利。即許可人不得把同一許可再給予任何第三人,但許可人保留自己使用該專利的權利。排他許可僅僅是排除第三人在該區域內使用該專利權。當約定為排他許可時,若出現第三人侵犯許可專利權的情況下,被許可人在專利權人不起訴的情況下,可以單獨起訴。獨占
許可即在規定區域範圍內,被許可人對授權使用的專利權享有獨占使用權。許可人不得再將同一專利許可給第三人,許可人自己也不得在許可區域內實施該專利。被許可人的法律地位相當於“準專利權人”,當在許可區域內發現侵權行為時,被許可人可以以專利權的“利害關係人”身份直接起訴侵權者。
許可權利種類。在技術許可契約中,授權許可使用權包括製造、銷售、許諾銷售和進口專利產品,對於方法專利,還包括使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。在商標許可契約中,若是商品商標,則授權許可行為包括製造、銷售和售後服務過程中使用許可商標,若是服務商標即是授權在服務過程中使用許可商標。
再許可和分許可。應約定被許可人的許可權利是否可以轉讓或分許可給第三人使用,通常,若是由於對於被許可人的資質有特別選擇和限制的情況下,比如,在技術許可和商標許可契約中,被許可人的研發和製造水平對於許可商品的質量具有決定性影響,一般不允許被許可人轉讓許可權利,但由於製作過程中的分工可能涉及產品零部件由第三人供應的情況,必然涉及到分許可的情況,則應進一步約定分許可的條件和程式。分許可的條件可以是第三人具備相應的製造設施、生產能力以及質量控制程式,分許可的程式可以約定由被許可人向許可人書面通知擬分許可
有關買賣契約模板 篇8
甲方:______________
身份證號:_______________
乙方:_________________
身份證號:_______________
甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:
一、買賣標的和數量:甲方將下列貨物賣與乙方:名稱_______________規格或型號______________。
二、單價和貨款總額:雙方約定的價格條款是:______________
三、交貨時間和交貨數量:交貨時間為________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的`承擔:雙方確定的交貨地點為:_____________運輸方式_______________運費由乙方承擔,不計算入本契約的貨物單價中。
五、質量標準和驗收條款:雙方約定的質量標準是:______________乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
七、損失風險:貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔
八、貨物所有權:在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付:支付方式為:________________
十、智慧財產權:甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止。
甲方(簽名):___________乙方(簽名):_____________
________年____月____日
有關買賣契約模板 篇9
甲方:
地址:
電話:
乙方:
地址:
電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《二手交易管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定,就二手物品的買賣事宜,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約。
一、物品情況
1、物品種類:____________________;物品顏色:_________;物品名稱:____________;物品購買日期:__________;物品新舊程度__________;物品數量___________
風險提示:標的物信息
買賣契約中應根據標的物的類型,在契約中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。
數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。
2、乙方保證該物品的來源合法,否則由乙方負責一切責任。
二、交貨方式
風險提示:履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。
如:有的契約對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。
1、交貨時間:
2、交貨地點:
風險提示: 交貨地點
對於“交貨地點”應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下,標的物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。如:在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,因此,在簽訂契約時,對於交貨地點的選擇上,應慎重對待。
3、運輸方式:
三、驗收方法
按照交貨地點與時間,根據不同商品種類,規定驗收的處理方法。
質量標準:
四、交易金額及付款方式
1、本物品收購款為________________人民幣(大寫__________________元)。
2、甲方於本協定簽訂之日付價款的___________%作為定金。剩餘價款在物品賣出後一次性付清。
風險提示:價款支付
在實務中,有的`買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額,對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外,需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,儘量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾契約付款方。
五、契約買賣雙方約定
1、乙方物品為租借的形式交付於甲方,若乙方物品甲方不能處理,則甲方有權向乙方收回定金,乙方有權拿回自己的物品。
2、甲方人為的將乙方物品損壞,則甲方按照收購款賠償給乙方(含定金)。
風險提示: 違約責任
違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的契約約定“違反契約約定,支付違約金10萬元”,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。
具體應明確,違反契約的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數位化,以便於向違約方主張。
3、此契約一式兩份,買賣雙方各執一份。
4、此契約簽字即生效,在契約有效期物品處理權由買方負責。
風險提示:證據保留
注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。
甲方代表:
時間:
乙方代表:
時間:
有關買賣契約模板 篇10
出賣人(以下簡稱甲方):姓名:
買受人(以下簡稱乙方):姓名:__
根據《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定,為明確甲、乙雙方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願購買該房屋。現該房屋具體狀況如下:
(一) 座落於___ ,建築面積___平方米;
(二) 房屋的所有權證號為___,國有土地使用權證號為___; 該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣___元/平方米,總價:人民幣___元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。
第三條 乙方在___前應向甲方給付定金人民幣___元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。 上述定金在乙方___付款時充抵房款。
第四條 付款時間及方式乙方應於本契約生效之日起___日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式為:
第五條 甲方承諾在本契約生效之日起___日將房屋交付給乙方,並在交付房屋前騰空該房屋。 甲方應在___前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
第六條 甲方承諾並保證,依法享有本契約所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。 第七條 甲、乙雙方同意,在本契約生效之日起___日內,共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權變更登記手續,依法取得房屋登記在乙方名下的《房屋所有權證》;並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。 該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理: □該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證所載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。 □該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金的,雙方約定,該費用由 □甲方承擔 □乙方承擔 。 除本條已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由 □甲、乙雙方按國家規定各自承擔 □甲方承擔 □乙方承擔 。
第八條 房屋毀損、滅失的風險自□房屋正式交付之日 □權利轉移之日起轉移給乙方。
第九條 該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理: __________________________________________ 第十條 甲方保證已如實陳述本契約所售房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙,有關按揭
、抵押、租賃、稅項等,甲方均在契約生效前辦妥。生效後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。 第十一條 乙方未按本契約的約定支付房價款的,按下列約定承擔違約責任: 乙方逾期支付房價款的,每逾期一天,按應付未付房價款的萬分之___支付違約金。乙方逾期支付房價款超過___日,甲方有權解除本契約,甲方在解除契約之日起___日內將已收房價款退還乙方,所收定金不予退還;並有權要求乙方支付總房價款百分之___的違約金。
答案補充
第十二條 甲方未按本契約的約定履行義務的,按下列約定承擔違約責任: 1、甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按總房價款的萬分之___支付違約金。甲方逾期交付房屋超過___日,乙方有權解除本契約。甲方應在乙方解除本契約之日起___日內將已收房價款和雙倍定金返還乙方,並按總房價款的百分之___支付違約金。 2、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在本契約約定的時間內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___日內將乙方已付款退還給乙方,並按總房價款的百分之___支付違約金。
答案補充
第十三條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十四條 本契約自甲乙雙方簽字之日起生效。
第十五條 因本契約或與本契約有關的任何爭議,雙方應協商解決。協商不成的,□提交___仲裁委員會仲裁解決□依法由人民法院訴訟解決
有關買賣契約模板 篇11
甲方:合肥房地產交易網註冊會員
乙方:孔雀王家具 貓王家具專賣店
雙方本著互惠互利的原則,經過多次協商達成團購協定如下:
一、乙方為甲方提供質量優良價格實惠的`產品。
二、甲方成員對團購價格保密,自覺維護乙方的價格體系。
三、團購產品:孔雀王家具 貓王家具
四、團購操作流程:
1、團購時間:8月27日上午9:30開始
2、團購地點:環宇E區/F區1號?孔雀王家具 貓王家具專賣店
3、JC當日現場公布團購折扣
4、團購當天付訂金500元,兩月內定款式交全款。
5、訂金訂貨前可退還,訂貨後不可退還。
五、產品折扣與價格:
孔雀王家具 貓王家具團購折扣為65折(27日--28日交全款的用戶參加環宇返5個點的活動)
六、售後服務:
產品一年內免費維修,終身維護(一年後維護收費)。
七、送貨安排:
市內免費送貨上樓,如需吊貨,費用客戶自負。 搬運過程中有損傷可以維修的維修,有礙美觀可以做換貨處理。
訂貨到提貨時間為20天。
八、本次讓利操作細則最終解釋權歸合肥房地產交易網以及孔雀王家具 貓王家具專賣店共同所有。
甲方:合肥房地產交易網註冊會員乙方:孔雀王家具 貓王家具專賣店
甲方代表: 乙方代表:
20xx年月日 20xx年月日
有關買賣契約模板 篇12
出賣人: 住所: 郵編: 電話: 傳真: 電郵:
買受人: 住所: 郵編: 電話: 傳真: 電郵:
買受人與出賣人經友好協商,根據《中華人民共和國契約法》及其相關法律法規的規定,就買賣產品,簽署本契約如下:
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間
第二條 質量標準:第三條 出賣人對質量負責的期限: 第四條 包裝標準:
第五條 合理損耗標準及計算方法: 第六條 標的物所有權自時起轉移,但買受人未履行支付價款義務的,標的物屬於 所有。
第七條 交(提)貨方式、地點: 第八條 運輸方式和到達站(港)及費用負擔:第九條 檢驗標準、方法、地點及期限:第十條 結算方式、時間及地點:
第十一條 本契約解除的條件: 第十二條 違約責任
一、出賣人的違約責任: 二、買受人的'違約責任: 第十三條 擔保方式(也可另立擔保契約): 第十四條 契約的修改、補充、終止和續簽
1、本契約的變更及補充應在協商一致的基礎上形成書面檔案,並經雙方簽字後生效。補充協定與本契約有同等效力。
2、雙方在履行本契約過程中,除不可抗力外,需要變更或終止契約的,應提前一個月通知對方,但本契約的解除,不影響違約責任的承擔。
第十五條 通知與送達
1、本契約約定以書面形式或者雖未約定但法律規定應以書面形式表達的請求、答覆、通知等意願,雙方均應採用書面形式,書面形式包括但不限於書面檔案原件、傳真件、手機簡訊、電子郵件等形式。
2、一方需要向對方發出的一切通知、文書、稿件及設計作品,均以本契約首頁所列明的地址、傳真或電子郵件為準。
3、如一方通訊地址發生變更,以變更方發出的書面更改通知為準,否則,對方以本契約首頁所列地址郵寄送達的視為已經送達。
4、以傳真方式傳送的,發出傳真時視為送達;以郵寄方式的,掛號寄出或投郵當日視為送達;乙電子郵件方式傳送的,自發出時起24小時內視為送達。
第十六條 不可抗力
1、在本契約履行期間,若發生包括地震、戰爭等不可抗力事件的,主張不可抗力的一方應在發生事件之日起5日內,以書面形式向對方通報不可抗力的詳情及不能履行、部分不能履行、或需要延期履行的理由,並對此承擔舉證責任,盡力協助另一方避免因不可抗力遭受進一步的損失。
2、雙方可依據不可抗力事件對履行協定的影響程度,協商商定是否解除本契約、或部分履行契約義務、或延期履行契約義務。
3、遭受不可抗力後,一方怠於履行通知義務或不採取有效措施避免損失擴大的,則應當就擴大損失部分承擔賠償責任。
第十七條 爭議解決及法律適用
1、本契約的訂立、履行、解釋及爭議的解決均應適用中華人民共和國的法律。
2、雙方如因本契約的訂立、履行或解釋發生任何爭議,應進行友好協商。協商不成或不能協商時,按方式解決(提交仲裁委員會;依法向人民法院起訴)。
第十八條 契約效力及其他
1、本契約自雙方授權代表簽字並加蓋公司印章之日起生效。 2、本契約一式兩份,雙方各執一份,均具有同等法律效力。
3、本契約的註解、附屬檔案、補充協定是本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。
第十九條 其他約定事項:
出賣人(蓋章): 買受人(蓋章):
法定/授權代表人簽字: 法定/授權代表人簽字:
時間: 時間:
有關買賣契約模板 篇13
出賣人:__________(以下簡稱甲方)身份證號:
買受人:__________(以下簡稱乙方)身份證號:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本協定條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其單位房坐落於____太原___市__________路__________區__________號房屋__________間,建築面積__________平方米以人民幣_______千_______百_______拾_______萬_______千_______百_______拾_______元整(¥________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室)。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________,南至__________,西至__________,北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、乙方支付甲方協定保證定金壹萬元,如甲方反悔本協定,雙倍賠償;如乙方反悔本協定,定金不退。
四、房屋價款乙方分 __________期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣契約之日,付人民幣__________萬元;第__________期在交付房屋之日,付人民幣__________萬元。
五、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。在辦理房屋產權轉移過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。甲方不包辦理房產證。但有關建房許可證、規劃證、土地使用證及其他相關證件歸甲方辦理,所需所有費用均有甲方負責承擔。
六、違約責任
1、甲方應當於20xx年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣___ ____元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的.解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本契約簽訂前,該房屋如有應繳納的一切稅收、費用,概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。本契約簽訂後,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
八、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。
九、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
十、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
十一、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
十二、本契約一式 份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
立約人:
甲方: 電話:乙方: 電話:
年 月 日 年 月 日
見證人: 年 月 日
有關買賣契約模板 篇14
買賣契約是出賣人轉移標的物的所有權於買受人,買受人支付價款的契約。買賣契約是市場經濟活動中最常見的契約之一。買賣契約可以口頭約定也可以書面簽訂。筆者建議最好採用書面形式,以防糾紛發生之時無據可依。
買賣契約應包括但不局限於以下內容:
(一)當事人的名稱或姓名及住所;(二)交易標的;(三)交易數量;(四)質量;(五)價款或報酬;(六)履行期限、地點和方式;(七)違約責任;(八)解決爭議的方式。下面筆者針對以上契約內容稍作分析與提示:
1、當事人的名稱或姓名及住所要真實,契約當事人一定要有簽約的許可權。簽訂主體只有真實存在,才具有訴訟主體的資格。如果當事人是提供的是虛假信息,法院一旦無法送達,則可能有被駁回的法律風險。另如果當事人無權簽約,則所簦契約的效力則存在不被承認的風險。
2、交易標的要具體。如果交易標的是特定物,則要寫明標的物的詳細特徵,比如型號、出廠時間等等;如是不動產,則要標明四至、面積、或門牌號等。
3、交易數量要明確,多或少的情況如何處理。在買賣契約實務中,有的當事人因對標的物的數量約定不是很明確,從而導致買賣雙方發生歧義,比如說用“一車”、“一批”等字眼。再有最好雙方在簽訂契約時就將標的物超出約定數量或少於約定數量的情況作一明確處理約定。
4、質量要有標準。契約簽訂時雙方一定要對標的物質量作出約定,能樣品封存的最好封存。對於種類物也要有級別或時限等標準。
5、價款或報酬要明確支付方式與支付時間。有的'買賣契約只約定付款或報酬的金額,沒有對支付時間和支付方式作出約定,從而支付方為無限期不支付或無法支付找到藉口。是用現金支付還是轉帳支付,在何時支付,契約中應作明確約定。
6、履行期限、地點和方式要明確。有的契約對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。地點與方式一樣也要將其明確化,具體化。
7、違約責任要條款化。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過籠統,不具可操作性。比如有的契約約定“違反契約約定,支付違約金100萬元”,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。違約責任應根據違約方具體的違約情況約定相應違約責任。如“姓名不實”應支付違約金多少元;質量不契約定應如何處理等等。
8、爭議解決方式要約定。契約雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇。
另外契約中還應約定“契約的解除”及“契約的生效”條款。
契約的解除可分為協定解除或單方解除。協定解除雙方同意即可。單方解除是一方可行使契約解除權的行為,這種單方解除的情形雙方當事人可以進行約定,並明確解除時的通知義務及責任的分擔。
契約一般可約定雙方簽字(蓋章)時生效,但也可約定附條件或附時間生效。在此還應注意簽字生效,簽字、蓋章生效,簽字加蓋章生效的區別。
有關買賣契約模板 篇15
甲方(賣方):契約編號:簽訂地點:乙方(買方): 簽訂時間:
依據《中華人民共和國契約法》及其相關法律、法規,遵照平等、自願、公平和誠實信用原則,經甲、乙雙方友好協商,訂立契約如下:
第一條 紅木家具基本情況
1、本契約單價為固定單價,已包含人工費、材料費、運輸費、裝卸費、檢測費、保險費、稅金、利潤及保修售後服務等所有費用,且已綜合考慮人工、材料、機械、關稅、匯率漲價及政府政策性檔案調整等風險因素(包括油費上漲),因此不因任何因素而調整,結算時不再調整。
2、數量如有變動,由乙方提前通知甲方,甲方在維持本契約單價不變的基礎上,按乙方要求將增加的貨物運送至指定地點,最終數量以乙方驗收合格並簽字確認的產品簽收單上所列數量為準。
第二條 質量標準:
每件紅木家具應符合QB/T2385-20xx 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱,產品標識和實際用材標準,且外觀特徵符合甲方所提供的圖紙設計,甲方保證所有家具為全紅木家具,均用大葉紫檀木芯材(無白邊)製作。
第三條 付款方式:
定貨時,甲方收取貨款總額50 %的預付款,甲方貨交乙方時付清餘款。
第四條 交付方式和日期:
甲方送貨,乙方提貨,運費由甲方承擔。貨物應在自乙方支付預付款之日起 六 個月內交付至乙方指定地點。運輸途中(包括卸貨過程中)如有損壞或丟失,由甲方負責免費修復、調換及補足。
第五條 貨物驗收:
甲方應在交貨時督促並協助乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特徵及有無《產品質量承諾書》進行驗收,若驗收合格,雙方簽字並蓋章;若驗收不合格或乙方對產品質量、規格、型號、數量等有異議,或發現貨物發生毀損的,甲方應在乙方限定時間內無償補齊或更換。本條款所指“驗收”僅指非專業人員通過外觀觀察及清點數量所能發現的數量短缺及損壞,不包括內在質量問題。
第六條 雙方責任:
1、若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按契約總價款的0.5%向乙方支付違約金,逾期超過10天的乙方有權單方解除契約,甲方應返還預付款;若甲方在交付貨物時出現貨物損毀、數量短缺、外觀瑕疵和質量問題的,甲方應及時更換補足;若貨物交付乙方後出現質量問題和其他驗收時無法從數量、外觀特徵上發現的問題的,甲方應當賠償因此給乙方造成的損失。
2、甲方在交付貨物時應就貨物的日常維護和注意事項盡到說明義務,因甲方未盡到相關義務導致乙方在使用過程中造成貨物損毀的,甲方應承擔乙方的所有損失。
第七條 保修和售後服務:
貨物保修期為兩年,乙方提貨後在保修期內出現質量問題的,甲方應在接到乙方通知之日起7天內修理或更換,甲方逾期不予修理或更換的應賠償乙方相應損失,甲方修理不合格或無法更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第八條 契約爭議的解決方式:
本契約在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決 ,協商不成的可以向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第九條 本契約一式貳份,雙方各執壹份,自雙方簽章之日起生效。
契約執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本契約有同等法律效力。
甲方(簽章):住所:法定代表人:委託代理人:電話: 傳真:
開戶銀行: 帳號:
乙方(簽章):住所: 法定代表人: 委託代理人:電話: 傳真:
開戶銀行:
有關買賣契約模板 篇16
賣方(甲方):
買方(乙方):
甲乙雙方在自願平等、誠實信用、協商一致的基礎上,根據契約法等法律規定,就買賣桂花活樹相關事宜,達成如下條款,供遵照執行:
第一條:甲方自願將位於富貴園門前桂花活樹賣給乙方。
第二條:甲方承諾擁有上述桂花樹的合法處理權,保證上述桂花樹無任何權屬紛爭和經濟糾紛,乙方應在契約簽定後一月內取走上述桂花樹。
第三條:甲乙雙方確認上述桂花樹的出賣價格,總計39336元。乙方應當在本契約生效日向甲方一次性付清全款39336元。
第四條:乙方自行負責具體開挖、包裝、裝卸、運輸上述桂花樹的相關事宜,並自行承擔安全責任。
第五條:乙方移栽上述桂花樹的成活問題與甲方無關。
第六條:本契約一式二份,甲乙雙方各持一份。即簽字之日起生效,任何一方不得違反。如有違反,雙方均有同等的法律效力。
甲方: 乙方:
有關買賣契約模板 篇17
甲方(出賣方):
乙方(買受方):
根據《中華人民共和國契約法》等相關法律法規的規定,經甲、乙雙方共同協商,就乙方購買甲方奇石事宜簽訂如下協定,共同遵守。
一、商品的數量、名稱和規格
本契約所涉商品為甲方自有的奇石塊,名稱為 ,位於 ,該石高約 米,寬約 米,厚約 米、重約 噸。
二、商品的價格
經雙方友好協商,甲方同意將本契約第一條所述石頭以元(人民幣大寫) 元的價格出售給乙方。銷售發票由乙方自行解決。
三、交(提)貨方式及期限
乙方需在契約簽訂後日內來車自提自運貨物。乙方運輸車輛來到本契約第一條所述奇石所在的位置後,甲方負責將此石頭按乙方要求裝車,裝車費用由甲方承擔。
四、運輸費用及風險承擔
運輸費用由乙方自負,運輸途中可能發生的所有風險均由乙方自行承擔。石頭到達乙方指定地點後由乙方自行卸車、吊裝,石頭在裝卸、吊裝的過程中不論出現什麼問題均由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
五、定金和付款方式
在本契約簽訂之日,乙方先向甲方支付定金人民幣 元(大寫 )。甲方將石頭為乙方裝車完好後,乙方應向甲方支付 元(大寫 )。剩餘 萬元應在石頭起運後 日內一次性全部付清。
六、違約責任
1、如甲方未能按期交貨,應向乙方償付逾期交貨的.違約金元,並承擔買受人因此所受的損失費用;如乙方未按期提貨,應向甲方償付遲延提貨的違約金元,並需承擔甲方實際支付的保管費用,甲方有權對本契約所涉石頭另行處理。
2、乙方逾期付款的,每逾期一日,應按照應付款部分的 向甲方償付逾期付款違約金。
七、契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列第___種方式解決:1.提交____仲裁委員會仲裁;2.依法向契約簽訂地人民法院起訴。
八、契約的生效
本契約自雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行期內,當事人雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。
本契約一式二份,雙方各執一份。
甲方: 乙方
年 月 日年 月 日
有關買賣契約模板 篇18
出售方:(簡稱甲方)購買方:(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規,甲乙雙方本著平等、自願的原則,經雙方協商達成如下協定:
一、契約簽訂地:
二、塔吊說明:
本塔吊由山東省文登市建築機械廠生產,型號為QTZ400,製造許可證編號:TS2410393-20xx,出廠編號20060362,塔身高度為28米,標準節數12節及其他零配件。
三、出售價格:
甲乙雙方確認出售價格為人民幣:113000元(大寫:壹拾壹萬叄仟元整)
四、產權說明:
甲乙雙方簽字確認本契約並在甲方收到全部價款後,塔吊產權歸乙方所有。
五、甲乙雙方責任:
甲方保證塔吊設備在出售前能正常使用,並提供塔吊出廠說明書及相關資料給乙方。塔吊裝運及運輸過程中發生的一切費用和責任由乙方承擔。
六、塔吊出售後的責任:
1
本契約簽字生效後,塔吊在日後的使用過程中,發生的一切安全及質量問題,甲方不承擔任何責任。特此聲明!
本契約一式貳份,甲方壹份,乙方壹份。經雙方簽字蓋章之日生效。
甲方:
年月
乙方:2年月日日
有關買賣契約模板 篇19
買方:
住所地:
法定代表人: 職務:
賣方:
住所地:
法定代表人: 職務:
本買賣契約由買方和賣方共同簽訂,買方同意買入和賣方同意售出以下商品,並遵照以下條款和條件執行,電梯設備買賣契約。
1、商品名稱、數量、型號和價格:
1.1 商品名稱: 電梯;
1.2 商品數量、型號和單價:共 部電梯,具體型號與單價見附屬檔案一《 居住小區電梯統計表》;
1.3 契約總價:共 部電梯,總價為RMB¥ (大寫:人民幣 元整)(含進口關稅和中國國內增值稅)。此價格不含安裝、維修費。
2、商品規格:
2.1 詳細規格見附屬檔案二《電梯參考規格表》,如《電梯參考規格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時,以買方認定的施工圖為準;
2.2 如經買方同意電梯規格變更,費用和交貨期另議。
3、製造者和部件原產國家:
3.1 本契約所指的全部電梯的製造商為 。
3.2電梯主要進口部件產地見附屬檔案三《電梯進口部件清單》。
4、包裝:
4.1賣方提供的全部貨物,均應採用國家或專業標準保護措施進行包裝。電梯設備均由木箱包裝,使用長途公路或鐵路運輸,並有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力,電梯設備的導軌為可以妥善保護的軟包裝,若由於包裝不妥引起的貨物鏽蝕、損壞和損失均由賣方承擔。
4.2在每個包裝箱表面,應印明有關訂貨契約號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、淨重和“勿倒放”、“小心輕放”、“避免潮濕”的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上,在箱面上須標明重心和起重點,以便裝卸和搬運。
5、電梯設備的交貨、貨物保管:
5.1 交貨方式以及地點:賣方將本契約項下設備運到買方指定地點交貨,交貨地點: 。電梯設備的運輸、裝卸等費用,均由賣方負責。
5.2 交貨期限:
5.2.1 本契約項下 部電梯的交貨,為分期交貨。
5.2.2本契約簽訂之後,賣方根據買方建築圖製作電梯施工圖、裝潢式樣圖於
年 月 日之前交付買方,買方應在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖後 日內予以書面確認或提出書面異議;賣方在收到買方書面確認通知後 最遲在 個月內將全部運到買方指定地點交貨( 部電梯因屬分期交貨,具體交貨、安裝期限與數量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起 個工作日內予以書面確認,形成《 住宅小區電梯分期交付進度表》以便執行)。
5.2.3 若買方需要延遲收貨,應提前 天通知賣方,但延期不得超過 天。
5.3貨物保管:買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收後,由賣方自行負責保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間,貨物的滅失、受損等後果均由賣方負擔。買方在賣方通知交付前,將協助賣方尋求合適的貨物堆放場地。
5.4本契約項下所有設備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責。
6、電梯設備的貨到驗收、安裝、安裝驗收:
6.1 貨到驗收:在本契約第5.2.2款規定的交貨時間內,在每一期設備到達交付地點後 個工作日內,買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收(數量、規格)。賣方必須保證貨物與裝箱清單數目、規格一致,若發現貨物與裝箱清單數目、規格不符合時,應由賣方無條件補齊或調換;在交貨日期以後發現貨物與裝箱清單數目、規格不一致的,也不能排除賣方對此的保證責任。
6.2 賣方應提供進口部件的相關海關證明檔案。
6.3安裝:貨物經開箱驗收合格後,由賣方指定的有資質的、合格安裝人員依據本契約附屬檔案五《電梯設備安裝契約書》進行安裝。賣方應派出技術人員負責監督安裝、調試。
6.4安裝驗收:在電梯安裝完畢後 日內必須報請官方驗收。賣方應按照設備安裝地電梯質檢部門的有關規定,對安裝調試完畢的電梯設備進行報檢,買方應積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的,賣方有義務在該結論被出具之日起十五日內完成整改並報請第二次官方驗收。若因賣方原因導致安裝驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責任的,由此產生的買方損失由賣方承擔,契約範本《電梯設備買賣契約》。
6.5有關開工申報,電梯質檢主管部門及其他有關部門所進行的與電梯有關的檢驗、驗收手續及費用均由賣方承擔。
6.6電梯產品未經驗收合格並發放準運證之前,買方不可擅自使用,否則由此產生的一切後果由買方負責。同時,電梯安裝驗收通過、交付買方並不排除賣方對電梯及其部件的質量、規格等潛在缺陷的全面保證責任。
6.7電梯經驗收合格並發放準運證後,買賣雙方辦理電梯移交手續。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。
7、本契約總價款的支付方式:
7.1 本契約簽訂後 日內買方向賣方支付契約價款總額的 %作為定金,即RMB¥ (大寫:人民幣 元整)。
7.2 在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內,買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 %(各批次均支付完本期價款後,其總額為RMB¥ ,大寫:人民幣 元整)。
7.3 在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內,買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 %(各批次均支付完本期價款後,其總額為RMB¥ ,大寫:人民幣 元整)。
7.4在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯貨到契約指定工地、並經雙方拆箱清點確認無誤後 天內,買方向賣方支付該批次已經到貨的電梯價款總額的 %(各批次均支付完本期價款後,其總額為RMB¥ ,大寫:人民幣 元整)。
7.5 在各批次電梯經當地電梯質量檢查部門驗收合格、頒發準運證後 天內,買方向賣方支付已經領取準運證的該批次電梯價款總額的 %(全部批次電梯均支付完本期價款後,其總額為RMB¥ ,大寫:人民幣 元整)。
7.6 本契約價款總額的 %留作質量保證金(RMB¥ ,大寫:人民幣 元整),有效期至電梯保修期結束。
7.7 本條規定各筆款項的支付方式可通過銀行承兌匯票或銀行轉帳。
7.8 賣方在每次收款同時應向買方開具等額的正式發票。
8、技術檔案:
每台電梯應具備以下整套技術檔案並經妥善包裝隨貨物一同發運,若有任何檔案遺失,賣方須在15天內將這些資料免費郵寄給買方:
8.1裝箱清單;
8.2一整套操作和維修手冊(包括電路圖);
8.3品質證書。
9、質量保證:
9.1 賣方保證其提供的貨物是在本契約簽署以後開始專門製造的、全新的、未使用過的,是用一流工藝和最佳材料製成的。賣方保證所出售的商品在賣方安裝、用戶正常使用和賣方的維護下,有令人滿意的性能和使用效果,且符合本契約規定的質量標準。
9.2 賣方保證賣方提供的電梯均按 電梯技術規範(見附屬檔案四)、中國的電梯製造及安裝安全規範的國家標準、以及雙方約定的.其他標準(包括賣方的單方承諾)設計製造。設計壽命為 年。
9.3電梯保修期自電梯經驗收合格、移交給買方之日起 個月(起始日按照電梯移交批次計算)。在電梯保修期內,賣方將對除由於買方使用不當或人為損壞之外的原因引起的任何損壞部件負責免費維修、更換。經賣方免費維修、更換以後還是不能符合質量標準以及安全運行需要的,賣方還應當作出賠償。
9.4 如雙方對質量問題的認定有爭議,由設備安裝地技術監督局或質量監督站等電梯質檢權威機構檢驗並裁定。
9.5電梯保修期滿後,賣方仍對所供電梯具有永久維修服務的責任,具體約定見本契約附屬檔案六《永久維修服務承諾書》。
9.6電梯保修期滿後,賣方保證仍對所供電梯持續提供維修必需的備品、備件。
本契約附屬檔案七《備品、備件清單及費用》中的報價在電梯保修期結束後五年內有效。
10、違約責任:
10.1 買方因其過錯若沒有按照本契約第7.1款——第7.5款之規定支付契約價款,則交貨期限相應推遲。同時,買方因其過錯若沒有按照本契約的規定延期支付任何一筆契約價款,均應每延期一日按應付而未付的款項金額的千分之五向賣方支付違約金。
10.2 賣方因其過錯若未能在本契約以及其附屬檔案約定的期限內交付貨物或交付的貨物經拆箱驗收後發現不符合本契約約定的,則應每延期一日按延期交貨貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。同時,買方對下一期的付款期限可以相應推遲。
10.3 若因賣方(包括賣方指定的安裝方)原因導致貨物無法通過安裝驗收或者安裝驗收拖延的,則應每延期一日按延期通過驗收貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。
10.4若因賣方未能及時安裝、調試、維修、調換而造成買方工期延誤或對買方造成其它損失的,則賣方應承擔由此產生的全部責任。
10.5在保修期內,賣方在收到買方通知的合理期限內未能提供維修、調換服務的,買方有權委託第三方進行維修,維修費用由賣方承擔,直接從賣方的質量保證金中扣除。
10.6本契約生效後,任何一方若不符合本契約約定或者契約法律的約定單方面解除契約,均應按照本契約價款總額的百分之五向另一方支付違約金,並賠償給另一方造成的實際損失。
10.7不可抗力:凡因發生地震、颱風、暴雨、火災等其它不能預見、不能避免也不能克服的原因導致契約不能按照約定履行時,則遭遇不可抗力的一方,應在該不可抗力事件發生後15天內以書面形式通知另一方,並提供不可抗力的證明事件的證明。因遭遇不可抗力而不能按照契約約定履行的一方,可免除違約責任,但該方仍有責任採取必要措施以儘可能履行自己的義務。
11、附加條款:
11.1本契約自甲方、乙方簽章之日起生效。
11.2賣方負責良好的安裝、售後服務。
11.3本契約附屬檔案是本契約的有效組成部分,對於雙方具備同等的效力。賣方、買方的任何書面單方義務承諾,一經對方接受,也構成契約的有效部分。
11.4本契約及附屬檔案生效後,契約的任何修改均必須得到雙方的確認。
有關買賣契約模板 篇20
賣 方(甲方)
買 方(乙方)
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定,甲乙雙方在自願、平等的基礎上協商一致,簽訂本契約。
第一條 品種、數量、價款(可另附表)
品種
性別
數量(頭)
規 格(公斤/頭)
單 價(元/公斤)
單 價(元/頭)
金 額(元)
供 種
期 限
備註:甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。
第二條 質量標準
(一)
(二)
第三條 支付方式
貨款的支付按下列第 項執行:
(一)即時結清。
(二)契約簽訂後,乙方支付甲方定金 元,乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額,定金抵作貨款或返還。
(三)其他方式 。
第四條 交貨方式、地點及費用,按下列第 項執行:
(一)甲方將種豬送到 ,運輸費用由 方承擔。
(二)乙方到 提貨,運輸費用由 方承擔。
第五條 違約責任
(一)甲方延遲供種的.,每延遲一日,應支付乙方 元的違約金。
(二)乙方逾期提貨的,每延遲一日,應支付甲方 元的違約金。
(三)乙方逾期支付貨款的,每延遲一日,應支付甲方 元的違約金。
(四)其他違約責任 。
第六條 其他約定
第七條 爭議解決
發生爭議由雙方協商解決;也可通過當地工商行政管理部門調解;或選擇下列第 項方式解決:
1、由 仲裁委員會提起仲裁。
2、向 人民法院提起訴訟。
第八條 本契約一式 份,甲乙雙方各執 份,自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
甲 方(蓋 ) 乙 方(蓋章)
身份證號 身份證號
委託代理人 委託代理人
地 址 地 址
郵 編 郵 編
簽約地點:
簽約日期: 年 月 日
有關買賣契約模板 篇21
賣方:王合元,男,原王太權(已故)的二兒子,楓香鎮張村村黎村組村民;何國彥,男,馬蹄鎮石壁莊村李堰組村民,系甲方全權委託代理人,以下均為甲方。
買方:蔣先品,馬蹄鎮平海村第五組村民,以下簡稱乙方。
經過友好協商,在公平、平等、互利的基礎上,甲方自願將其位於馬蹄鎮石壁莊村大林組原“326”國道旁購買的房屋地基以總額105000.00元(大寫:壹拾萬零五仟圓整)的價款賣給馬蹄鎮平海村第五組的乙方,具體內容如下:
一、房屋地基概況:
該地基位於馬蹄鎮石壁莊村大林組原“326”國道旁, 前面抵原“326”國道邊緣,後面抵陳小應房屋地基;左面與原陳光福房屋地基為界,右面與趙承遠房屋地基相鄰。
二、買賣具體相關事項及要求:
1、乙方購買過後修建房屋,與左面原陳光福房屋地基共同一根基礎,且第一層與陳光福房屋無償共壁(共同一堵牆壁),不補償陳光福地基和牆壁造價;二樓及二樓以上必須與陳光福房屋共壁,乙方需修建房屋則按修建房屋時的市場經濟價值付給陳光福共壁一半的造價。
2、乙方購買過後修建房屋與右面原趙承遠現在房屋地基共同一根基礎,且與趙承遠現在房屋的`第一層和第二層共壁,不補償趙承遠地基和牆壁造價。
三、款項支付
本契約正式簽訂後,乙方以現金方式,一次性支付人民幣105000.00元(大寫:壹拾萬零五仟圓整)給甲方,以收據為憑。
四、雙方權利義務
1.在本契約簽訂之前,由該土地產生的所有債權債務由甲方負責,與乙方無關;
2. 在本契約簽訂以後,如國家或集體需要占用時與甲方無關,發生的產權經濟補償歸乙方所有,只能由乙方商談和決定;
3.除上述約定意外,甲方不得再要求乙方支付其他費用;
五、 違約責任
任何一方未履行本協定約定的任何一項條款均被視為違約;違約方應向守約方支付違約金為人民幣20000.00元(大寫:貳萬元整);
六、 附則
1.本協定經甲乙雙方和各在證人簽字後生效,一式二份,均具有同等法律效力;
2.本協定如有未盡事宜,可經各方協商作出補充規定,補充規定與協定具有同等效力。如補充規定與本協定有條款不一致,則以補充規定為準。
3. 對於因本協定履行而發生的爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向土地房屋所在地法院提起訴訟。
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
證人:(簽字)
二0xx年十二月十一日
有關買賣契約模板 篇22
我們在房屋買賣中難免出現問題,買賣契約中的違約條款一方違約,就應該向對方支付違約金,賠償損失,了解了這些知識才能更好地保護自己的權利。
一、房屋買賣契約違約金條款有什麼?
1.出售人與購買者在簽訂房屋買賣契約中應約定違約責任,如果一方違反契約約定,應該要向對方支付違約金;由於違約給對方造成的損失應當依法賠償。
2.違約金的數額,雙方應當在契約中約定,沒有約定,並具有下列情形之一的,按照規定的標準確定違約金:因房地產轉讓人的過錯,未在定的時間內交付房地產的,轉讓人向受讓人支付的違約金為已經收取的轉讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。因房地產受讓人的.過錯,未在約定的時間內支付轉讓價款的,受讓人向轉讓人支付的違約金為逾期支付的轉讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
3.由於違約給對方造成的損失應按實際發生的情形分項計算損失數額。
二、違約金條款有什麼意義?
1.如果約定了違約金條款,會給對方造成一定的心理威懾,促使對方儘可能的依約履行契約。
2.如果你具有一定的實際控制能力,你就可以直接依違約金條款扣款、壓款,取得進一步的談判主動。
3.如果對方提出違約金過份的高於所造成的損失,則對方應對此承擔證明責任。
買房契約的違約條款意義都是很重大的,在簽訂契約之時,我們就要更加關注這些事項,維護好自己的權益。
有關買賣契約模板 篇23
原告:姓名,性別,出生年月日,民族,文化程度,籍貫,工作單位,住址,身份證號碼,聯繫電話;
被告:姓名,性別,出生年月日,民族,文化程度,籍貫,工作單位,住址,身份證號碼,聯繫電話;
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續履行契約,並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣×元,違約金×元/天,(由20xx年10月31日至20xx年6月10日)逾期7個月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建築平方米向原告支付補償金,總計人民幣×元(大寫: )。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失×元。(按銀行現利率執行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由
原告與被告系商品房買賣契約關係。原告於200×年×月×日與被告簽署了《商品房的買賣契約》,原告購買被告開發的紅橋區鹹陽路南端東側龍悅花園×樓×門號商品房一套。契約中對原、被告之間的'權利義務進行了詳細約定。原告於200×年×月×日將首付款人民幣×元,於200 ×年×月×日將貸款人民幣×元付於被告帳戶,合計總房款×元全部支付到被告指定帳戶。原告依據契約中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據契約第三條約定,該商品房應於20xx年10月31日前驗收合格並交付使用,但由於被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今20xx年×月×日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照契約第五條第一款之約定,“甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關於發布20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建築平方米,以此為依據要求增加違約金數額。自20xx年10月31日至20xx年6月10日的違約金為人民幣×元。
原告多次向被告提出按照契約約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益。現根據《中華人民共和國契約法》、《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關規定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
證據和證據來源,證人姓名和住址
此致
×人民法院
附:一、本訴狀副本×份(按被告人人數提交);
二、證據×份。
具狀人:
×年×月×日
有關買賣契約模板 篇24
出賣人:淮安市博隆防水材料有限公司 契約編號:
買受人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間
標 的 名 稱
牌 號商 標
規 格型 號
生 產廠 家
計 量單 位
數 量
單 價
金額
交(提)貨時間及數量
合計
合計人民幣金額(大寫)
第二條 質量標準:符合 標準。
第三條 出賣人對質量負責的條件及期限:交付產品按 標準檢驗,有異議在30日提出有效。
第四條 包裝物的'供應與回收:包裝物由出賣人提供,不回收。
第五條 隨機的必備品及供應辦法:
第六條 合理損耗標準及計算方法:
第七條 標的物所有權自標的物交付 時起轉移,但買受人未履行支付價款義務的,標的物屬於出賣人所有。
第八條 交(提)貨方式、地點:
第九條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:
第十條 檢驗標準、方法、地點及期限:按 標準檢驗。
第十一條成套設備的安裝與調試:
第十二條結算方式、時間及地點:
第十三條擔保方式(也可另立擔保契約):
第十四條本契約解除的條件:
第十五條違約責任:
第十六條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可以由當地工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,按下列第 種方式解決,
(一) 提交由當地人民法院或仲裁委員會仲裁
(二) 依法向人民法院起訴。
第十七條本契約自 依法成立時生效。
第十八條其他約定事項: 。
出賣人
出賣人(章):淮安市博隆防水材料有限公司
住 所:淮安市西安路十八號
法定代表人:邢光仁
居民身份證代碼:
委託代管人:
電 話:
開戶銀行:
賬戶:
郵政編碼:223001
買受人
買受人(章):
住 所:
法定代表人:
居民身份證代碼:
委託代管人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
鑒(公)證意見:
簽(公)證機關(章)
經辦人:
年 月 日
有效日期: 年 月 日 至 年 月 日
有關買賣契約模板 篇25
為強化契約簽訂階段的風險控制,確保契約條款準確、完備,減少契約履行過程中的爭議。房產集團綜合管理部根據房地產建築市場特點,對購銷契約條款風險因素進行了歸納總結,對各條款起草中應注意問題予以提示,形成本指引,供契約經辦人員起草契約時參考借鑑。
契約履行過程中的爭議通常有類,一類是契約條款約定不完備、不嚴謹、表述不準確造成契約約定不明、理解不同產生的爭議,一類是履行過程中違約導致的爭議。契約條款約定不完備、不嚴謹、表述不準確造成的爭議屬契約簽訂階段風險控制因素,該風險因素可通過契約主要條款的設計予以降低。
根據《契約法》第12條和第131條的規定,買賣契約一般包括以下條款:當事人的名稱或者姓名和住所、標的物、數量、質量、價款;履行期限、地點和方式;包裝方式、檢驗標準和方法、結算方式、契約使用的文字及其效力;違約責任,解決爭議的方法等條款。
1、當事人的名稱或者姓名和住所條款
當事人的名稱或者姓名條款體現的是締結契約雙方的主體身份。契約經辦人員在起草該條款時應注意的是,根據法律規定各種類型的企業和個人都可以成為契約的賣方或賣方,但是“項目部”、“工程部”等不是符合法律規定的契約主體。同時,該處的契約主體應當與在契約最後簽字或蓋章的單位或個人一致。當事人的住所與發生糾紛後管轄法院有關,當事人是自然人時應考慮在契約中標明住所,企業住所地一般可通過工商檔案確定,可考慮不填。
2、標的物條款
買賣契約的標的物即貨物,標的物是契約雙方當事人的權利和義務共同指向的對象,它體現著當事人訂立契約的意圖。標的物通常通過品牌、規格、型號等內容來體現。簽訂契約時,要使用標的物的學名並使用全稱,名稱的約定必須規範、明確、具體,不得使用俚語、俗稱或方言。如果交易的是特定貨物,必須要寫明它的詳細特徵,比如型號、出廠時間等。如果一次性購買不同種類和規格的商品,則應在契約中寫明每一種類或者規格貨物的基本情況。需要特別主要的是,對於機電等配套產品,不僅要寫明主機(主物)的名稱、品種、型號、規格、等級和花色,必要時還應寫明隨主機的輔機、配件的名稱、品種、型號、規格、等級、花色等內容。
3、數量條款
標的物的數量是買賣契約的必備條款。契約中的量除了通常所理解的量以外,還包含計量方式(單位)的約定。契約的數量有多種約定方式,有的是明確約定具體的量,有的是約定計算方式。數量爭議往往因計量方式約定不明產生,比如說用“一車”、“一批”等字眼。因此,約定數量條款時必須採用規範的計量單位。
4、質量 條款
質量是否符合要求決定契約目的能否實現,質量條款也是契約的重要條款。質量的約定應根據標的物的具體情況,有國家、行業標準的建築材料和機電設備產品,可通過約定適用的規範標準達到明確質量要求的目的;天然的出產物或質量受原材料影響較大的石材、瓷磚等產品以及無法用文字表述的產品,可通過雙方共同封樣的方式明確質量標準;非標準的加工定做產品則可以通過明確原材料、技術參數要求等對質量要求予以明確。契約約定採用規範來明確質量時應注意不同規範的產品質量要求不同,應選擇質量要求高的規範。契約約定採用封樣的方式明確質量要求的,在封樣同時可要求賣方出具樣品品質的書面說明。
5、驗收條款
驗收條款是買賣雙方對賣方交貨後如何檢驗以及質量問題提出異議期限的約定。賣方是否嚴格按照契約約定交付貨物是需要通過驗收來確定,貨物的驗收條款通常應包含數量如何驗收,如採用稱重、理算還是其他方式,以及質量如何檢驗的約定。驗收條款中還應注意的是驗收期(又稱質量異議期)的問題。通常的情況下,作為賣方來說,希望買方能夠儘快檢驗,檢驗合格後就能免除其質量擔保責任,而對買方而言,交貨後立即檢驗通常只能查明表面是否存在瑕疵,其內在是否瑕疵是很難判斷的,特別是對於批量交付的材料,要求交貨後立即檢驗是不現實的。因此,關於質量檢驗期應約定充分的時間,應在契約中載明交貨驗收只限於表觀驗收,內在質量問題可在一定的期限或兩年內提出等。
6、價款條款
買賣契約中的.價款,是指買受人取得標的物而向出賣人支付的貨幣,即買受人取得標的物的代價。價款一般是指標的物本身的價款,但大宗貨物在異地交付時,會產生運費、保險費、裝卸費、保管費等一切額外的相關費用。買方應當對價款及其是否包含相關費用寫清楚,同時如果是進口產品要特別註明價款所使用的貨幣單位。
7、履行期限、地點、方式條款
買賣契約所指的履行期限就是賣方交付貨物(或單證)及買方支付貨款的時間。約定明確有利的履行期限能給當事人帶來期限利益,如貨到後一個月內付款比貨到付款能推遲付款期限,有利於買方更充分地利用資金。買賣契約中對賣方履行期限的設定必須明確期間或期日,防止賣方以期限不明拖延交貨。買方付款義務的履行則可以約定以賣方提供產品的檢驗檢疫檔案、單證以及稅務發票為前提,以爭取達到履行期限延長,遲延付款的效果。
買賣契約中的履行地點通常是指賣方交付貨物的地點。履行地點在買賣契約中具有重要的意義,履行地點是確定驗收地點的依據,是確定履行費用由誰負擔、風險由誰承的主要依據,有時是確定標的物所有權是否移轉、何時移轉的依據。另外,履行地點還涉及仲裁機構或者人民法院對契約糾紛的管轄權。為避免異地交貨產生貨物運輸風險及運輸費用的問題,契約履行地點多數情況下以約定買方所在地或項目現場為宜。
買賣契約中的履行方式主要是指交貨方式。交貨方式通常有三種,一種是送貨上門,一種是買方自提,還有一種就是代辦運輸(委託第三方運輸),代辦運輸還分為汽運、水運、航空運輸等等。不同交貨方式的風險轉移時間和運輸風險的責任承擔是不同的。對買方而言,通常情況下賣方送貨上門風險最小,買方自提次之,代辦運輸風險最大。
8、包裝方式條款
在貨物買賣中,要將貨物由所在地移到買受人指定的地點,一般要經過搬運、運輸等多種環節。如果對貨物的包裝達不到一定的要求,很可能就會對貨物造成損壞。因此,契約中最好對貨物的包裝方式作出約定。包裝方式應當根據保護貨物的質量、品質、性能和表面塗漆等不受損害來確定。其內容包括對具體的包裝材料、包裝方式的約定。應當特別注意的是,除賣方送貨這一交貨方式外,上門自提和代辦運輸情況下運輸過程中破損的風險都是由賣方承擔的,這兩種交貨方式下必須提高賣方包裝要求。
9、違約責任
買賣契約中的違約責任是指買方或者賣方沒有嚴格按照契約履行所應承擔的責任。買賣契約中賣方常見的違約有交付的貨物質量不符契約定或產品質量存在瑕疵,沒有按照契約約定期限供貨以及毀約等情形,買方常見的違約是遲延付款。契約法規定的違約責任承擔方式主要有繼續履行、採取補救措施、賠償損失、支付違約金以及定金責任等方式。上述違約責任承擔方式中,繼續履行、採取補救措施及賠償損失等責任承擔方式即使契約中未約定也可根據違約情況要求違約方承擔,但違約金和定金只有在契約中約定了才可以要求違約方承擔。
違約金的約定方式有兩種,一是約定固定數額的違約金,二是約定違約金的計算方式,如逾期付款違約金通常是逾期付款金額日萬分之幾的約定。違約條款的目的不在於追求對方違約時從該條款中獲利,而是增加對方違約的成本。因此,如果契約相對方違約屬大機率事件,可考慮約定相對高額的違約金以遏制違約的衝動。應注意的是,由於契約違約金屬買賣雙方意思自治的產物,發生爭議時法院調整幅度有限,約定的己方違約責任不宜過重。
定金作為違約責任的承擔方式應當注意的是約定的定金不得超過契約總價的20%,超過部分無效。根據擔保法定金罰則的規定,交付定金一方發生契約約定承擔定金責任的違約情形時,收受定金一方可全額沒收定金,收受定金一方違約時,則應雙倍返還定金。因此,定金是一把雙刃劍,應謹慎使用。
10、爭議解決條款
契約爭議發生時通常有三種解決方式:當事人協商解決,第三人調解,仲裁機構仲裁或者法院訴訟。其中,當事人協商解決或第三人調解都是不具有強制力的解決方式,一旦發生糾紛往往還需通過仲裁或者法院訴訟解決。
仲裁和法院訴訟作為兩種有法律強制效力的糾紛解決方式,為了避免發生衝突,契約雙方只能擇其一。仲裁與法院訴訟的區別在於法院訴訟即使契約雙方沒有約定也是法定的糾紛解決方式,仲裁則只有雙方約定通過仲裁解決糾紛時才可以向約定的仲裁機構申請仲裁,有效的仲裁約定可以排除法院的管轄。
仲裁方式解決糾紛時應當注意三個問題,仲裁是一裁終局而非像法院訴訟不服還可以抗訴,因此仲裁的公正性缺乏有效的保障機制,二是仲裁機構是在地級
市設立,區縣一級並無經濟糾紛的仲裁機構,契約中約定的仲裁機構應當是有效存在的仲裁機構,三是仲裁和訴訟不能同時約定,既約定仲裁又約定訴訟,仲裁的約定就是無效的約定。
法院訴訟解決糾紛時應當注意,我國的法院也是可以選擇的。根據民事訴訟法的規定,當事人可以在契約中約定被告住所地、契約履行地、原告住所地、契約簽訂地、標的物所在地法院中的一個法院作為糾紛管轄法院。如未約定的,一方可在被告住所地或契約履行地法院提起訴訟。契約經辦人員在約定契約糾紛管轄時應考慮買賣雙方是否在同一區域、契約的履行方式、契約違約機率等因素選擇對我司有利的訴訟法院。
一份完整、規範的契約可以儘可能減少因條款約定不明產生的爭議,但契約的生命在於履行。契約履行過程中違約及契約簽訂後情況的變化都會導致糾紛的發生。因此,光有一份好的契約是不夠的,還應嚴格履行契約義務並根據實際情況及時變更、補充契約約定。沒有一個交易是完全相同的,一份好的契約必須根據當次的交易情況認真起草,期望憑契約範本一勞永逸地解決契約起草工作是不現實的,契約經辦人員對此應有正確的認識。本起草指引所附文本僅供起草參考用,契約經辦人員應根據實際情況增改刪減。
有關買賣契約模板 篇26
委託方:
行紀方:
根據《中華人民共和國契約法》和有關法律、法規的規定,行紀方接受委託方的委託,就代辦事項,雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條代辦事項 。
第二條行紀人對自己所占的委託物應當妥善保管。
第三條若委託物交付給行紀人時有瑕疵或者容易腐爛、變質,經委託人同意,行紀人可以處分該物;若不能及時聯繫委託人,行紀人可以合理處分。
第四條行紀人低於委託人指定的價格賣出或者高於委託人指定的價格買入的,應當經委託人同意。未經委託人同意,行紀人補償其差額的,該買賣對委託人發生效力。
行紀人高於委託人指定的價格賣出或者低於委託人指定的價格買入的,可以按照約定增加報酬。增加報酬數額的確定方法是。
第五條行紀人賣出或者買入商品,行紀人自己可以作為買受人或者出賣人。在此情況下,行紀人仍然有權要求委託人支付報酬。
第六條行紀人按照約定買入委託物,委託人應當及時受領。經行紀人催告,委託人無正當理由拒絕受領的,行紀人可以提存委託物。
委託物不能賣出或者委託人撤回出賣,經行紀人催告,委託人不取回或者不處分該物的,行紀人可以提存委託物。
第七條行紀人與第三人訂立契約的,行紀人對該契約直接享有權利、承擔義務。第三人不履行義務致使委託人受到損害的,行紀人應當承擔損害賠償責任。
第八條行紀人處理委託事務支出的費用,由擔。
第九條行紀人完成委託事務的',委託人應當向其支付報酬 ,委託人逾期不支付報酬的,行紀人對委託物享有留置權。
第十條其他約定事項: 。
第十一條雙方當事人在履行本契約過程中發生爭議時,應當協商解決;協商不成的,任何一方應將該爭議提交本契約簽訂地有管轄權的人民法院。
第十二條本契約未作規定的,按照《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規的規定進行解釋與執行。
第十三條本契約自雙方簽字蓋章之日起成立,自 生效。
本契約正本一式二份,委託方、行紀方雙方各執一份,具有同等法律約束力。
委託方(章): 行紀方(章):
年月日 年月日
有關買賣契約模板 篇27
廣東省二手車買賣契約(示範文本)
買方(單位): 法人代表: 企業代碼: (自然人)身份證號:電話: 賣方(單位): 法人代表:企業代碼:(自然人)身份證號: 電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規,就二手車買賣事宜,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約,具體條款如下: 第一條 車輛基本信息
第二條 付款及車輛交付
1、車價款(不含稅費)人民幣:元,買方應於登記機關受理車輛轉移登記資料 天內支付70%,合計 元,餘下30%,合計 元,於車輛轉移登記手續辦理完成後 天內支付;
2、買方在簽訂本契約時支付購車定金人民幣: 元,該款在30%的車款中抵扣; 3、車輛轉移登記手續費(含稅費)人民幣: 元,由 方承擔;
4、賣方應當在登記機關受理車輛轉移登記手續辦完,買方付齊餘款時,交付車輛及證件給買方。
第三條 雙方權利義務
1、賣方應保證合法享有車輛完整所有權或處臵權,且車輛符合國家有關規定,能夠依法辦理轉移手續。
2、賣方保證向買方提供的相關資料真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實,不存在隱瞞或虛假成份,並按約定交付車輛及證件。
3、買方應按照雙方約定的時間和地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關資料,並按照約定支付車款。
4、買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛轉移手續。對轉籍車輛,買方應確認車輛在轉入地能辦理轉入手續。
5、賣方承擔和負責處理車輛交付前發生的一切交通事故、規費不齊、違章或違法行為;買方承擔和負責處理車輛交付後發生的一切交通事故、規費不齊、違章或違法行為,雙方另有約定的.除外。 第四條 違約責任
1、賣方向買方提供的車輛信息不真實,買方有權終止契約並要求賣方賠償因此造成的損失。 2、賣方未按契約約定將本車及其相關憑證交付買方,買方有權終止契約,賣方應雙倍返還定金。
3、買方未按照契約約定支付本車價款的,賣方有權終止契約,並沒收定金。
4、因賣方原因致使車輛不能辦理轉移手續的,買方有權終止契約並要求賣方返還車款並承擔一切損失。因買方原因致使車輛不能辦理轉移手續的,賣方有權終止契約並要求買方返還車款並承擔一切損失。
5、任何一方違反契約約定的,均應賠償由此給對方造成的損失。
第五條 爭議解決方式本契約發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,按下列第 _ 種方式解決: 1、提交_________________仲裁委員會仲裁; 2、依法向_______________人民法院起訴。 第六條 契約生效
本契約一式二份,買方一份,賣方一份,本契約在雙方簽字蓋章後生效。
有關買賣契約模板 篇28
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著公平自願的原則,訂立如下網咖買賣協定:
1、甲方將位於寶鎮居委號內的網咖出兌給乙方,經雙方協商一致,出兌價款為壹拾肆萬(140,000。00元)人民幣,協定生效後乙方以現金形式一次性支付給甲方。
2、甲方出兌的'網咖包括如下設備:液晶電腦17台、新椅子16把、網咖內的全部電腦桌、1台C電腦、光纖接入設備、遊戲伺服器1台、主機一台、24口路由、公安由、24口交換機、監控伺服器1台、攝像頭3個等設備。
3、甲方一併轉移給乙方的證照有:公安《電腦屋安全合格證》、《特行許可證》、《工商證》、《文化經營許可證》、《消防安全意見書》,以上相關證件,雙方協定簽訂後同時交付給乙方。
4、原甲方租賃的房屋乙方不在繼續租賃,協定生效後乙方自行解決經營場所,但甲方須給乙方一個月的準備期限,期滿後乙方交出房屋。
5、甲方出兌網咖的相關證件,因客觀原因暫時辦理不了過戶手續,須在年檢時同時辦理,年檢過戶時甲方須積極配合乙方的辦理年檢及過戶手續,並提供相關證件。
6、甲乙雙方在未辦理年檢過戶的手續之前,乙方繼續使用甲方的名稱從事經營活動,如遇行政機關檢查工作,須甲方配合的甲方應給予配合。
7、甲乙雙方在履行協定時,如任何乙方不積極履行協定約定義務,發生違約行為,守約方有權請求另一方支付出對網咖價款30%的違約金,或請求解除協定,並請求違約方賠償損失。
8、此協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字後生效。
9、未盡事宜,可訂立補充協定。
甲方:
________年____月____日
乙方:
________年____月____日
有關買賣契約模板 篇29
購貨單位:__________以下簡稱為甲方;
供貨單位:__________以下簡稱為乙方。
經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格、數量、價格、質量
1.產品名稱:三星i9100(galaxy sii);
產品品種:直板手機、3g手機,智慧型手機,時尚手機;
產品規格:手機尺寸:125.3×66.1×8.5mm
重量:116.0g
顏色:黑色,銀白色,白色,粉色
數量:300
價格:每部3200元、 總價:960000元
2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第(3 )項執行:
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。
第二條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收
產品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的,由甲乙雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由甲方供應的以外,應由乙方負責供應。
第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1.產品的交貨單位:乙方
2.交貨方法,按下列第(2 )項執行:
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式:由乙方定
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人):甲方公司(經理)
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在契約規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計畫;必須由甲方派人押送的,應在契約明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第四條 產品的交(提)貨期限
1.交貨時間:xx年5月30日
2.如乙方不能及時交貨,需及時與甲方聯繫,商量延長交貨期限。
第五條 驗收方法
1.驗收時間:貨到驗收
2.驗收手段:現場驗收
3.驗收標準:符合手機規格標準
4.負責驗收和試驗:經理驗收,技術人員配合試驗
5.在驗收中發生糾紛後,由甲方主管產品質量監督檢查機構執行仲裁
第六條 對產品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的',視為產品合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議後,應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 違約責任
1.乙方應負的違約責任
(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本契約規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本契約規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由於退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_%的罰金。
(3)產品包裝不符合本契約規定時,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符契約規定包裝價值35的罰金付給甲方。
(4)產品交貨時間不符契約規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之-的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料,應當承擔相關的賠償責任。
2. 甲方應負的違約責任
(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值x%的罰金。
(2)甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值35%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按契約規定收貨。
(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視中途退貨處理。
(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。(5)甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方,作為延期罰金。
(6)乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任
第九條 其他
1. 按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的,應當在明確責任後10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
2.本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的,視為選擇1):
(1)、提交清遠仲裁委員會〔 仲裁委員會〕仲裁;
(2)、依法向人民法院起訴。
第十條 本契約自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後作廢。
第十一條 本契約在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,所有附則在法律上均與本契約有同等效力。
第十二條 本契約一式2份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本1份。
購貨單位(甲方):廣州藍鯊公司(公章)
供貨單位(乙方): 河源星蜂公司(公章)
法定代表人: (公章)
法定代表人: (蓋章)
地址:
地址:
開戶銀行:廣東工商銀行
開戶銀行: 廣東工商銀行
帳號:...............
帳號: ...............
電話: __________
電話: __________
____年__月__日訂
起草理由:根據《契約法》第十二條的規定,契約的內容由當事人約定。同時,契約的訂立, 要保護雙方的利益,體現了公平的原則、自由原則。
有關買賣契約模板 篇30
賣方:
買方:
買賣雙方依據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律法規的規定,本著自願、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,就有關_海爾電冰櫃的買賣事宜,訂立如下契約條款,以資共同恪守履行。
第一條 乙方向甲方訂貨總值為10萬元的電冰櫃,其配置標準、單價、總價等如下:
標的物名稱:對開門649升節能增鮮冰櫃
型號: BCD-649WABV
單價:10000元
台數:10
總價:100000元
第二條 定貨、交貨及驗收
1、定貨日期為本契約簽訂之日。
2、交貨日期;20xx.01.01
3、交貨地點;
4、付款方式;簽訂契約時,乙方向甲方交付:定金 20000.00 元;
5、驗收方式:甲、乙雙方合驗。甲方向乙方說明商品的配置,核對商品品牌、型號和編號,開箱檢驗,正確調試,保證商品符合產品使用說明明示的配置和產品的質量狀況,經乙方確認,當面向乙方交驗商品,並介紹產品的使用、維護和保養方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包憑證、有效發貨票、產品(選配件)合格證和使用說明。
第三條 質保規定
1、冰櫃整機三包有效期內出現質量問題,甲方負責在 3 日內免費維護、修理,並保證修理後的`商品能正常使用30天以上,主要部件三包有效期內出現故障,甲方負責在 5 日內免費修理或免費更換新的主要部件(包括工時費和材料費)。
2、自售出之日起7天內,主機、外設商品出現性能故障時,乙方可選擇退貨、換貨或修理,乙方要求退貨時,甲方負責免費為乙方退貨,並按發貨票價格一次退清貨款。
3、自售出之日起第8日至第15日內,主機、外設商品出現性能故障時,乙方可選擇換貨或修理。乙方要求換貨時,甲方負責 5 日內為乙方調換新的同型號同規格商品 。
4、整機三包有效期內,主機、外設商品出現性能故障,經兩次維修,仍不能正常使用的,憑修理記錄,甲方負責在 5 日內免費為乙方調換新的同型號同規格商品;同型號同規格商品停產的,調換新的不低於原產品性能的同品牌商品。若甲方既無同型號同規格商品,又無不低於原產品性能的同品牌商品的,乙方要求退貨時,甲方負責免費為乙方退貨,並按發貨票價格一次退清貨款。
5、在三包有效期內,選購件出現性能故障,甲方負責在日內為乙方免費調換新的選購件。選購件更好兩次後仍不能正常使用的,甲方負責免費為乙方退貨,並按發貨票價格一次退清貨款。
6、在三包有效期內,乙方憑發貨票和三包憑證辦理修理、換貨、退貨。如乙方丟失發貨票和三包憑證,但能夠證明該產品在三包有效期內,甲方負責修理、更換。
第四條 屬下列情況之一的,甲方不實行三包:
1、超過三包有效期的;
2、未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的;
3、無有效三包憑證及有效發貨票的(能夠證明該產品在三包有效期內的除外);
4、擅自塗改三包憑證的;
5、三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的;
6、無廠名、廠址、生產日期、產品合格證的;
7、因不抗力造成損壞的。
第五條 甲方為乙方提供自電冰櫃售出之日起 3 年內城區用戶免費上門硬體維修服務
第六條 質保期外,甲方提供有償跟蹤服務,服務費按每台機 50 元/次收取。
第七條 違約責任
1、除不可抗力外,甲方未按時交貨,則每日按契約總價款的 1% 向乙方支付違約金。
2、除不可抗力外,乙方付款逾期,則每日按契約總價款的 1% 向甲方支付違約金。
3、甲方未在約定時間內修理、更換或退貨,應付違約責任。
第八條 甲、乙雙方確因不可抗力的原因,不能履行本契約時,應及時通知對方,並說明相關理由。
第九條 本契約所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更、修改或解除,如一方單獨變更、修改或解除,對方有權拒絕,並可要求變更、修改或解除契約的一方承擔由此造成的一切損失。
第十條 本契約在執行中如發生爭議,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按下列第種方式解決;
1、提交 仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十一條 本契約自雙方簽字之日起生效,本契約在執行期間如有未盡事宜,由甲、乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,其在法律上與本契約享有同等效力。
第十二條、契約的解除
本契約在下列任一情形下解除:
1.契約期限屆滿,雙方不再續簽本契約;
2.雙方通過書面協定解除本契約;
3.因不可抗力致使契約目的不能實現的;
4.在契約期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行契約主要義務的;
5.當事人一方遲延履行契約主要義務,經催告後在合理期限內仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使契約目的不能實現的;
第十三條 本契約一式份,甲、乙雙方各執正本一份、副本份。
甲方:乙方:
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
法定代表人(簽字) 法定代表人(簽字)
委託代理人(簽字) 委託代理人(簽字)
電話: 電話:
簽訂地點:
有關買賣契約模板 篇31
賣方(下稱甲方):_______
買方(下稱乙方):_______
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定,甲、乙雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本契約,共同信守,武漢存量房買賣契約。
第一條 甲方所有房屋,座落於武漢市___區____,為___結構,建築面積__平方米,用地面積__平方米。“房屋所有權證”號為“武房權證__字第 __號”,“土地使用權證”號為“__字第__號。房屋附屬設施見附屬檔案。
第二條 經甲、乙雙方協商一致,上述房屋買賣成交價格為人民幣(大寫)______元。
第三條 本契約簽訂之日,乙方應付人民幣(大寫)_______給甲方,餘款人民幣(大寫)______在辦理完轉移過戶手續時付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條 甲方應在收到乙方全部房款____日內,將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權屬清楚,如甲方有設定抵押、按揭等行為應告知乙方,並自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時,由甲方承擔全部責任。
第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除契約的,甲方每逾期一日,按照全部房款的__%向乙方支付違約金;乙方解除契約的,甲方應退還乙方所付房款,並按全部房款的.___%向乙方支付違約金。
第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方,視為不履行契約,甲方不解除契約的,由乙方承擔房屋轉移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費,並按全部房款的__%向甲方支付違約金,契約範本《武漢存量房買賣契約》。
第七條 甲、乙雙方在本契約生效之日起三十日內,攜帶“房屋所有權證”種“土地使用權證”到相關部門辦理房地產轉移過戶手續。辦理轉移過戶手續應繳納的有關稅費,按國家、省、市政策規定由甲、乙雙方各自承擔,或由雙方另行約定。
第八條 因不可抗力造成違約的,甲、乙雙方友好協商解決。
第九條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行商議,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
第十條 本契約履行如發生爭議,由甲、乙雙方友好協商解決,協商不成時,可以委託武漢仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本契約自雙方簽字之日起生效。
第十二條 本契約一式四份,雙方各持一份,其他二份交由有關部門存欄。
第十三條 補充協定、
附屬檔案:
1、_______
2、_______
3、_______
4、_______
5、_______
立契約人:_______
賣方(簽章):_____
聯繫地址:_______
身份證號碼: ______ 聯繫電話:______
代理人(簽章):______
聯繫地址:_____
身份證號碼:______ 聯繫電話:______
法定代表人(簽章):______
聯繫地址:______
身份證號碼: ______ 聯繫電話:______
買方(簽章):______
聯繫地址:_____
身份證號碼: ______ 聯繫電話:______
代理人(簽章):______
聯繫地址:_____
身份證號碼:______ 聯繫電話:______
代理人(簽章):______
聯繫地址:
身份證號碼: ______ 聯繫電話:______
法定代表人(簽章):______
聯繫地址:______
身份證號碼: ______ 聯繫電話:______
簽訂時間:___年___月___日
有關買賣契約模板 篇32
甲方:購物廣場
乙方:
為了維護消費者的最大其利益,使甲乙雙方的商品銷售達到最大化,明確甲乙雙方的權利義務,本著平等互利共同發展的原則,經雙方協商簽訂本契約。
1、商品
契約期內,乙方提供的商品必須經甲方審定驗收合格,經信息維護後進行微機銷售,乙方品牌增減也必須由甲方同意,修訂契約後才能購進。
1.1品牌_______________隸屬________________部組,大類_________、中類_________、小類_________、附牌_____________。
1.2 經營方式:經銷( )代銷( )聯營( )租賃( )
2、價格
2.1乙方提供的價格(進價或零售價)必須為_______________區域最低價,高於該區域市場價的,乙方除補償差價外,應向甲方賠償信譽損失費20xx元。且甲方有權對乙方清場。
2.2乙方必須保證供應甲方的進價不高於任何第三方的促銷零售價,如發生此種情況,乙方先按兩者間的差價補差,並承擔違約金1000——5000元。
2.3乙方須執行專賣店與甲方同一零售價,同一活動打折內容。如有違反,一經發現乙方應向甲方佩服違約金3000元。
2.4其它。
3、供貨
3.1供貨地點:甲方豐潤百貨大樓天天購物廣場、甲方指定門店。
3.2契約履行地點:甲方總部所在地。
3.3乙方資源提供以下贊助支持;
進店開戶費:__________元,單品進店條碼費__________元/個,新品進店條碼費__________元。
3.4乙方使用甲方的信息查詢系統,同意向甲方繳納系統使用費__________元/年。
3.5其它
4、退貨、換貨
4.1甲乙雙方退貨換貨條件之一;
A:商品質量問題 B:滯銷商品
C:提供偽造、過期證件或提供不出證件
5、結算方式:(任選其一)
5.1經銷月結:每月結賬日結清上月貨款,但需壓最後一批送貨貨款,且應該提前對賬,提供票據後結算。( )
5.2代銷月結:每月末按實際銷售數量在結賬日結算(先票後款)( )
5.3聯營月結:按實際銷售數量在結賬日結算(先票後款)。( )
5.4壓批結算:每次送貨結算上一批送貨款並提供票據。( )
5.5信譽度額度________________元,即在甲方進貨款達到上述金額時乙方可以結算。( )
5.6租賃:每月按實際銷售額結算。( )
5.7供應商因自身因素先單對賬,每次向甲方交手續費200-500元( )
6、付款方式:(從下列各項中選一項)
A支票( ) B現金( ) C電匯( )
D匯票( ) E承兌( )
7、結算日期:
對供應商的貨款結算日為每月12日至17日之間,乙方提前借款要向甲方繳納結算額1%的結款轉讓。(遇節假日順延)
8、銷售費用與返利
8.1甲乙雙方採取保底聯營方式合作,每月按銷售額的_______%作為甲方銷售費用,年保底____________元。
8.2年度返利
8.2.1甲方給乙方返利:聯營部組年銷售超過__________萬元按超出部分甲方給乙方返利________%( )
8.2.2乙方給甲方返利:甲方在乙方進貨額度達到__________萬元,乙方給甲方返利進貨額的________%超過_________萬元,乙方給甲方返利進貨額的________%( )
9、促銷
9.1甲方有義務支持乙方開展大型促銷活動,以推動銷售,乙方提前向甲方申請,甲方負責與職能部門協調。不經甲方同意,乙方不許私自對商品進行打折銷售。活動期間不超過8折,應以調價為主。
9.2乙方老闆平時或活動期間不允許頂賣場(正常業務除外),不允許干預賣場銷售,不允許臨時從賣場向外調貨,違者每次罰款100元—200元。
9.3甲方因慶典、春節、中秋節等節日進行銷售活動時,乙方應給予支持,與甲方共同開展促銷活動,以擴大雙方銷量。
9.4商品促銷與廣告宣傳乙方支持費用:
DM刊費全年總計__________元;
店慶促銷__________元,店慶當月貨款扣除;
新店促銷費__________元;
首批進貨折扣__________%
春節__________元、國慶節__________元、勞動節__________元、中秋節__________元、
註:其它形式的廣告宣傳費用另議。
10、商品管理
10.1甲方有權隨時對違反或可能違反產品質量、技術、安全及法律法規的商品或任何侵害他人智慧財產權或其它民事權利的商品,進行退貨、其風險責任由乙方承擔。
10.2乙方有義務解決因乙方提供商品質量問題引起的投訴並承擔責任。
10.3乙方根據甲方要求的供應商準入制度(見附表),提供各類證件且真實有效,手續更新的證件必須在簽發之時一個月內交甲方,否則乙方承擔相應責任。
10.4凡執法機構抽檢或甲方委託代檢商品的有關費用由乙方承擔。
10.5乙方必須提供帶條碼的商品。
10.6乙方不得經營契約規定以外的品牌商品,如需更改由甲方認可。
10.7乙方銷售的商品必須經收銀台收款,包括銷售給甲方內部人員,違者發現一次向甲方賠償500-20xx元。
10.8發現乙方供應商為假冒或貼牌商品以及認為更改全國統一零售價的行為每發現一次罰款20xx-5000元。
10.9聯營代銷供貨商進店時需向甲方繳納售後服務保證押金5000元,契約終止後,過商品保修期,無售後問題予以退還。
11、進店裝修
11.1甲方同意乙方進店後,乙方需承擔規定賣場的裝修及展架費用。
11.2經商城負責裝修的第三方的選用由雙方商定,特殊高檔廳由甲方指定。乙方提供該品牌廠家統一形象設計圖,交甲方同意後裝修。
11.3乙方與裝修方應簽訂施工協定,包括造價,完工後甲方共同驗收,合格後乙方應在當月付清裝修工程款,出現拖欠,甲方有權在乙方貨款中扣除,並收取5%的手續費。
11.4乙方進店應向甲方繳納裝修保證金一萬元,以保證甲方設施不被侵害及消防安全,出現裝修事故有乙方承擔並根據情節,扣除保證金。
11.5乙方裝修營業半年後,裝修物所有權歸甲方所有,撤場時不予歸還。
12、促銷員
12.1乙方促銷員是乙方派駐甲方門店代表乙方負責或協助商品銷售的專職人員,與甲方沒有勞動關係,甲方對乙方促銷員除提供必須的工作條件外,不承擔與其勞動有關的任何責任。
12.2乙方派駐甲方門店促銷員視同本店員工統一管理培訓。乙方促銷員應認真遵守甲方規章制度,與甲乙方簽訂三方協定,甲方有責任使促銷員掌握基本銷售技能,為此乙方要向甲方繳納促銷員管理費__________元/人/月。
12.3乙方促銷員違反甲方管理規定或其它違法行為,甲方有權對其辭退,因其造成的經濟損失由乙方承擔。
12.4乙方及其促銷員有偷盜甲方商品財務行為,經發現核實後,乙方必須承擔賠償責任。並向甲方支付違約金3000-5000元。情節嚴重的移送公安機關。
12.5乙方及促銷員因不當使用甲方設備造成損失,乙方要付全部賠償責任。
12.6乙方及促銷員對甲方的商業秘密不得泄露,否則,給予甲方造成的損失由乙方付全部責任。
12.7為確保上述條款的.實施,乙方要向甲方繳納促銷員保證金__________元,乙方無促銷員在甲方時,如數退還。
12.8乙方擔負促銷員的工資,且不低於甲方員工平均工資,不足時甲方有權在乙方的貨款中扣除補予促銷員,乙方須按月按時給促銷員發工資,原則上不超過每月十日,違者甲方有權在貨款中扣除,發予促銷員,並收取5%的手續費。
12.9乙方私自聘用促銷員和臨時人員,每發現一次罰款500元,錄用與辭退均通過甲方人力資源部。
13、乙方對本契約內容必須保密,不得透漏個第三方,否則給甲方帶來的一切損失由乙方承擔。
14終止
14.1本契約到期一個月內沒有續約的,或在契約期內甲方不再向乙方訂貨時,視作自動解除甲乙雙方業務關係。
14.2乙方在甲方年度零售含稅銷售額未達到__________萬元,視作清場處理,終止契約。
14.3乙方擅自向甲方門店提供未經許可銷售的商品,本協定立即終止,並按此項向甲方支付違約金_______萬元。
14.4在業務往來中,乙方不得弄虛作假,否則必須配上甲方因此造成的損失,並按實際損失的1-5倍支付違約金。情節嚴重的,終止契約。
14.5乙方對甲方員工不得進行任何方式的商業賄賂,及其他物質上直接受益的行為,否則甲方有權終止本契約。
14.6乙方按本契約違規兩次以上,甲方有權終止契約。
14.7本契約終止後,甲方已收取的各項費用不予退還乙方。
15、其它約定
15.1在履行本契約過程中發生爭議時,可雙方協商解決,協商不成時,任何乙方可向豐潤區人民法院提起訴訟。
15.2由於不可抗力,造成契約無法正常履行時,可以免責。但必須做到;
A、提供產生不可抗力證明。
B、必須及時以書面形式向雙方通報。
C、採取有效措施防止損失擴大。
15.3本契約一式兩份,雙方各執一份。
16確認、簽署、蓋章
16.1特別條款:甲乙雙方對本契約各條款及個附屬檔案已經全部、準確地理解,甲乙雙方對條款均無異議。
16.2本契約經雙方簽字蓋章後生效。
16.3本契約簽署日期:________年____月____日
契約有效日期_______年____月____日至_______年____月____日止。
甲方: 乙方::
法定代表人(蓋章): 法定代表人(蓋章):
契約簽訂人: 契約簽訂人:
業務聯繫人: 業務聯繫人:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
稅號: 稅號:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 郵編:
有關買賣契約模板 篇33
甲方(買受人):
姓名或名稱:_____________________
法定代表人:_____________________
身份證號:_______________________
住所地:_________________________
聯繫電話:_______________________
電子郵件:_______________________
乙方(出賣人):
姓名或名稱:_____________________
法定代表人:_____________________
身份證號:_______________________
住所地:_________________________
聯繫電話:_______________________
電子郵件:_______________________
根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規的規定,甲、乙雙方本著平等互利的原則,經充分協商,訂立本契約,條款如下:
第一條 標的
品名:_____________________;
規格:_____________________;
數量:_____________________;
地點:_____________________;
產地:_____________________;
性質:_____________________;
用途:_____________________。
【隨身法務提示:請根據實際情況填寫相關信息】
第二條 價款及付款
1、貨物單價為人民幣__________元(大寫:____________),總價款為人民幣_____________元(大寫:________________)。
【隨身法務提示:價款涉及稅費的,應明確該報價為稅前還是稅後】
2、價款支付採用以下第______種方式:
(1)甲方於________年_____月_____日一次性支付;
(2)價款共分_______支付,甲方於________年_____月_____日支付_________元;________年_____月_____日支付_________元;________年_____月_____日支付_________元。
【隨身法務提示:實際買賣契約的履行中,付款的時間與交貨時間密切相關。雙方可以根據實際交易需要,設定相應的付款階段。】
3、支付方式為:______________(現金支付、銀行轉賬)
乙方銀行賬號信息如下:
開戶銀行:__________________________________
開戶人姓名:________________________________
銀行賬號:__________________________________
4、發票
應甲方要求,乙方應提供契約約定金額的有效發票。
第三條 交付
交貨時間:________年______月______日;
交貨地點:__________________________;
交貨方式:__________________________;
運輸費用:原則上運送費、包裝費由_______負擔;超過_________公里,超
過部分,每公里加收運費____________元(大寫:_____________)。
【隨身法務提示:13種交貨方式:1、工廠交貨;2、貨交承運人;3、船邊交貨;4、船上交貨;5、成本加運費;6、成本、保費加運費;7、運費付至;8、運費及保險費付至;9、邊境交貨;10、目的港交貨;11、目的港碼頭交貨;12、未完稅交貨;13、完稅後交貨。
如交易簡單的,可以只填寫交貨地點、時間、運輸費用】
第四條 技術指標和質量要求
1、乙方交付的貨物應當達到的質量要求為:________________
(1)中國國家相關標準;
(2)______國家相關標準
(3)______(省、市)相關標準
(4)其他____________
2、甲方對乙方交付貨物的技術要求如下:
_____________________________________________________。
【隨身法務提示:如貨物需要特殊的技術要求或技術要求較高,雙方可以簽訂技術協定,並將其作為附屬檔案,作為契約的組成部分。】
第五條 驗收
甲方應於收貨當時驗收標的物,若發現標的`物有瑕疵的,應拒絕簽收,並通知乙方要求更換;
甲方簽收標的物後,乙方不再對標的物的瑕疵承擔保證責任。
第六條 質量保證
1、質量保證期自甲方驗收合格之日起________日。
2、質量保證期內,貨物發生質量問題,乙方負責_____________________(調換、維修等)。
第七條 違約責任
(1)標的物經驗收不符合質量標準的,甲方有權要求退貨,相關費用由乙方承擔,並要求乙方支付賠償金____________元(大寫:_______________)。
(2)乙方延遲交貨的,每日應向甲方支付延遲部分價款___________%的滯納金;乙方延期______日交付的,甲方有權解除契約。
(3)甲方延遲支付價款的,每日應向乙方支付延遲部分價款_________%的滯納金;甲方延遲_______日支付價款的,乙方有權推遲交貨。
(4)雙方保證從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密;未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容;但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外;保密期限為________年。
第八條 聲明及保證
(一)甲方:
1、甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2、甲方簽署和履行本契約所需的一切手續當事人均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1、乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2、乙方簽署和履行本契約所需的一切手續當事人均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙
方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第九條 不可抗力
(1)本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等;
(2)如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_______天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十條 爭議解決
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第______種方式解決:
(1)提交___________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向______________人民法院起訴。
第十一條 其他約定事項
________________________________;
________________________________;