工程款轉讓協定書 篇1
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經雙方友好協商達成以下協定：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。
甲方：
乙方：
______年____月____日
______年____月____日
工程款轉讓協定書 篇2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關工程建設項目管理及費用決算管理的規定，按照《大方縣縣城城市道路工程建設協定書》的約定，遵照平等、自願和誠實信用的原則，經甲、乙雙方協商一致，訂立本協定。
一、項目概況：
本次工程包含大方縣縣城內5條城市道路建設，分別為城區1、2、3、4、7號道路，暫定總契約價款約￥________萬元(大寫：萬元)人民幣，其中征地拆遷費用約￥________萬元(大寫：________元)人民幣。
道路全長約6500米，為城市Ⅱ級主幹道瀝青混凝土路面，道路寬度及施工要求以設計施工圖為準。
二、項目建設完成時間：
本工程項目於年月日前完成，在年月日前竣工驗收。
三、工程價款決算原則：
本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量，價格折合80萬畝進行投資建設，其工程價款依據按照《貴州省建築工程計價定額(________版)》及現行貴州省有關調整檔案，由甲方按照經審查合格的施工圖及工程預算報縣審計局評審後作為結算價格。
工程竣工驗收合格後，乙方在2個月內完善有關工程結算資料，在所建城市道路範圍內的所有發生的工程費用經審計部門審計後，按照審計報告確認數予以認可。
四、工程費用支付方式：
所建道路範圍內征地拆遷費、設計費、監理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方，待工程完工後計入工程總造價。
實際建設投資部分，甲方將根據審計結果送縣財政局予以支付。
五、其他
本協定未盡事宜，甲、乙雙方另行協商解決。
六、協定生效
本協定經雙方簽字蓋章後生效。
協定訂立時間：年月日
協定訂立地點：
甲方：(公章)乙方：(公章)
法定代表人：法定代表人：
或委託代理人：或委託代理人:
地址：地址：
聯繫電話：聯繫電話：
年月日年月日
工程款轉讓協定書 篇3
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經雙方友好協商達成以下協定：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
工程款轉讓協定書 篇4
甲方：
乙方：
丙方：
甲方、乙方於**年**月**日簽訂了**項目工程施工契約(以下簡稱契約)，契約編號為，契約金額為**元，結算額**元;該契約工程內容已完成並投入使用，現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定：
一、抵款、抵房手續辦理相關約定
1、乙方同意上述工程契約的部分工程款購買下述商品房，甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方，三方均同意在此契約基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣契約。
2、該商品房位於**市**區路號**室，建築面積為**平方米，單價*元/平方米，房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少，丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房買賣契約》;
3、甲方同意《商品房買賣契約》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房，部分房款交於乙方，丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協定簽訂後，視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式：乙方給甲方開具工程款發票，甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房契約中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款，其餘房款，三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款後的工程款餘額，甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協定未盡事宜，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人： 經辦人： 經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
年 月 日
工程款轉讓協定書 篇5
甲方：_____________
乙方：_____________
甲方因 事宜，委託乙方代理，經雙方協商，訂立下列各條，共同遵照執行。
第一條 委託事項
乙方接受甲方的委託，指派 律師為甲方與 一案的 審代理人。
第二條 代理許可權
經雙方約定，乙方的代理許可權為下列第______種：
1、一般授權(包括陳述事實、參與該案的庭前談判、調解，參與該案的庭審、辯論和調解)
2、特別授權(包括提出、承認、放棄、變更訴訟請求、進行和解、調解、抗訴等)。
第三條 乙方的義務
第四條 甲方的義務
第五條 相關費用
(一)收費方式
第六條 契約的變更和解除
(一)甲、乙雙方經協商一致的，可以變更或者解除本契約。
(二)因甲方追加委託事務或增加訴訟當事人，或當事人一方提出反訴、增加訴訟請求等重大訴訟事件變更導致代理事項明顯增多的，乙方有權要求增加律師費，甲方應當合理地追加代理費;增加律師費協商未成的，乙方有權在原委託範圍內提供工作。
(三)甲方明確放棄委託事務的，可以要求變更契約;變更契約後的律師費用，由甲、乙雙方協商確定。
(四)乙方有下列情形之一的，甲方有權解除本契約：
1、未經甲方同意，超出本契約約定許可權更換代理人的;
2、乙方律師工作延誤、重大失職導致甲方蒙受重大損失的;
(五)甲方有下列情形之一的，乙方有權解除本契約或暫停工作直至甲方糾正：
1、甲方的委託事務違反法律或者違反律師執業規範的;
2、甲方有捏造事實、偽造證據材料或者隱瞞重要事實情節等情形的;
3、甲方逾期不向乙方支付律師費或者事務費用的。
乙方依本條約定解除本契約的，所收律師費不予退還，並有權要求甲方支付未支付的律師費和已發生的事務費用。
第七條 違約責任
第八條 爭議的解決
雙方在履行本契約過程中若發生爭議，應當友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權將爭議提交乙方所在地人民法院裁決。
第九條 契約生效和終止
本契約自甲、乙雙方代表人簽字或加蓋公章起生效，自乙方律師完成本契約的委託事務(包括收到法院判決書、調解書、裁定書或當事人和解書等法律文書)或解除本契約時終止。本契約一式三份，甲、乙雙方及經辦律師各執一份，每份均有同等法律效力。
第十條 通知和送達
甲、乙雙方因履行本契約而相互發出或者提供的所有通知、檔案、材料，均以本契約所列明的地址、電子信箱、傳真送達。一方遷址或者變更信箱、傳真電話的，應當書面通知對方。
以當面交付檔案方式送達的，交付之時視為送達;以電子郵件方式送達的，發出電子郵件時視為送達;以傳真方式送達的，發出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的，郵件交郵當日視為送達。
第十一條 其他特別約定
1、乙方律師不對案件結果作出任何承諾。
2、乙方在簽訂本契約之前已經向甲方解釋了收費規定及標準。在本契約簽署之前甲乙雙方已就本契約涉及事項進行了詳細的研究，本契約系雙方友好協商，自願一致達成。
甲 方： _____________乙 方：_____________
代表人：_____________ 代表人：_____________
簽訂時間：____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款轉讓協定書 篇6
甲方：_________________
乙方：_________________
根據甲乙雙方協商達成協定如下：_________________
一、抵頂資產情況
1、該車為抵頂的。
2、該車現值元。
3、該車各種證照齊全，相關費用繳至本協定簽訂之日。
二、車輛抵頂及辦理相關手續約定
1、本車抵頂工程款萬元，自本協定簽訂之日生效，乙方查驗並接受該車輛。
2、自抵頂車輛移交之日10日內，雙方辦理過戶手續。
3、車輛移交後，乙方在使用該車時所發生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔，與甲方無關：_________________協定生效後車輛所發生的一切費用由乙方承擔。
三、法律責任的約定
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款後，乙方不得以任何理由反悔，否則應承擔違約責任4萬元。
2、本協定簽訂生效後，任何一方均不得違約，否則違約方承擔法律責任。
四、其他約定
1、本協定自甲乙雙方蓋章後生效。
2、本協定一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________年____月____日
工程款轉讓協定書 篇7
最新的多被告工程款訴訟狀範文
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費總計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一周內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元後,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費總計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款轉讓協定書 篇8
編號：
工程地點：
工程項目：
工程契約名稱：
工程契約編號：
承包人：
經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對並同意，最終結算工程款如下：
(1)原契約金額:￥元
(2)增減金額：￥元
(3)結算金額：￥元
(4)尚余保修金金額：￥元
(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意：
1本結算協定書的簽訂僅意味著原契約價款金額的調整，並不解除承包人按原契約中規定的所有責任與義務，雙方的一切利益、義務仍以原契約為準，
除非該契約已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行契約規定的責任而發生保修金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外，從本結算書鑑定之日起，雙方互不向對方提出增減
工程費用要求;
3於年保修期滿，承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後，剩餘保修金將按原契約之相關規定發還。
雙方在年月日蓋章簽署：
發包人：承包人：
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署
工程款轉讓協定書 篇9
業主單位名稱：_________________
我單位承建的送審金額的________萬元，審後工程結算金額_______%，已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程，契約金額_________萬元，。至今已完成總工程量_________%支付我單角分)，請貴單位按契約要求的萬_______________元為工程結算款，請批准。
施工單位：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
施工單位工程負責人：_________________
年監理意見：_________________
月日
簽名：_________________日期：_________________業主代表意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________分管領導意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________站長意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________
責任編輯：_______________
工程款轉讓協定書 篇10
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費總計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一周內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元後,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費總計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款轉讓協定書 篇11
本還款協定書(以下稱本協定)由下列各方於________年____月____日在中國北京市簽署：
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
鑒於：
________年____月____日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號：____________)，建設工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已於________年____月____日竣工，已經甲方、乙方及________方驗收，並於________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》，乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協定如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案：4、還款計畫明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協定，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：
甲方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.
北京市公證處聯繫地址：
地址：____________________________________
郵編：________________________電話：________________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方，並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度，協商確定是否終止本協定，或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外，未經另一方同意，本協定任何一方在上述交易完成前，不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自北京市公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協定，並經公證處公證。
3、本協定正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存於北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：____________(簽字)
乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：____________(簽字)
________年____月____日於北京市
工程款轉讓協定書 篇12
甲方：
法定代表人：
委託代理人：
乙方：
法定代表人：
委託代理人：
甲乙雙方“建設工程施工契約糾紛”一案，經充分協商，特簽訂本協定，共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：14487000)，於______年____月____日前一次性付給甲方。
二、甲方收款後，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。
三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，並申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限：______年____月____日始至______年____月____日止)。
四、甲乙雙方撤訴後，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費，雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴後，甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結，其他互不追究。
六、本協定甲乙雙方委託代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
委託代理人：(簽字)
乙方：
委託代理人：(簽字)
______年____月____日
工程款轉讓協定書 篇13
工程款結算三方協定
工程款結算三方協定
甲方：施工承包單位
乙方：項目經理
丙方：實際施工人
就鄭州項目（下稱該項目）的工程款的支付事宜，甲、乙、丙三方自願達成以下協定：
1、三方認可，該項目所有工程款甲方已於簽訂本協定之前全部支付給乙方，乙方因自身原因，未按期向丙方支付。
2、乙方保證於 年 月 日前向丙方付清所欠款項總計元整（￥ .00），丙方放棄向甲方主張權利；
3、此後，就該項目，乙方、丙方等無權向甲方主張權利，也不能授權其他單位或個人向甲方主張，因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決，與甲方無關。
4、本協定為不可撤銷之協定，自三方簽字蓋章之日起生效。
甲方蓋章：乙方簽名： 丙方簽名：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
工程款轉讓協定書 篇14
甲方：____________有限公司
乙方：________________
身份證號：____________
________________________
身份證號：____________
丙方：________________
身份證號：____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定，在自願、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經過充分協商，達成如下協定：
一、本協定中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位，____________系“____________”B—33#樓的重包方，和內蒙古建築安裝工程有限公司系掛靠關係。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包，丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務契約》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自願以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期後乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆築之前從甲方處領到工程款並向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆築完工後的十日內甲方結清全部工程款後返還，甲丙之間的抵押擔保關係解除。
五、如果甲方在主體澆築完工十日內未能結算全部工程款，丙方有權處置這套房屋，甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆築完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆築完工十日後，乙方不能支付工程款，丙方有權依法處置抵押物。
六：本協定的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務契約》沒有關係，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協定一式三份，自協定各方簽字或按手印之日起生效，協定各方各執一份。
甲方：____________
乙方：____________丙方：____________
______年______月______日
工程款轉讓協定書 篇15
______年____月____日______承包______裝修總工程。後有把工程的______活分包給口頭契約人______。工程款總計______元人民幣，（大寫______元）。工程已完工後分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元，（大寫______元）人民幣。
還款期限______年____月____日為準。
利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用於償還利息。如果預期不還口頭契約人有權向______人民法院起訴。
總承包人：
身份證號：
聯繫方式：
契約人：
身份證號：
聯繫方式：
年?月?日
工程款轉讓協定書 篇16
甲方(債權人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯繫方式：__________ 。
乙方(欠款人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯繫方式：__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達成如下協定：
一、 欠款情況
經雙方結算，乙方總計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。
二、還款計畫
1.各方一致同意，乙方就剩餘的工程款￥____________元部分，於______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計畫向甲方還款時，應向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視為甲方未收到欠款，甲方有權要求乙方依協定約定繼續履行當期及後續還款義務。
甲方指定收款賬戶：
收款賬號：__________
開 戶 行：__________
戶 名：__________
3.乙方按本協定約定履行全部義務後，雙方再無其它爭議，原契約約定的債權債務歸於消滅。
三、違約責任
乙方未按本協定約定履行還款義務的，甲方有權要求乙方立即支付全部欠款，並收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四、爭議解決
1.本契約的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本契約有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，由契約各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址：__________
甲方：__________
乙方：__________
六、附則
1.各方均充分知曉並理解本協定中全部條款的實質含義和其法律意義，並基於此種理解簽署本協定。
2.本協定經簽署後生效。
3.本協定一式三份，各方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印)：__________
簽署時間：__________年 _____月 _____日
工程款轉讓協定書 篇17
甲方：_________________
乙方：_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款契約：
一、甲乙雙方共同協定商定工程價款：
雙方共同委託第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(￥：_________________)。
二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方於________年____月____日付給乙方工程款,剩餘欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月後的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,並按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協定書籤訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協定在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協定一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方：_________________乙方：_________________
甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________
________年____月____日
工程款轉讓協定書 篇18
甲方： 地址： 電話： 郵編：
乙方：
地址：
電話： 郵編：
丙方：
地址
身份證號碼： 電話： 郵編： 鑒於：
1、甲方、乙雙方於 年 月 日簽訂了 項目建設工程契約(以下簡稱“原工程契約”)，契約編號為 ，原工程契約所涉工程已竣工結算，結算工程款 萬元，甲方已支付至 萬元。
2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商，該項目位於。土地使用權權證號為：;建設工程規劃許可證號為：。
3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”)： 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。
4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。
甲、乙、丙三方本著平等、自願的原則經友好協商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協定：
一、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售契約》並辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本契約約定的面積有差異的，由丙方自行按本契約約定的每平方米建築面積單價計算價格多退少補。
2、甲方用於抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價：
3、抵款方式：
①本契約生效後5日內，乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票後，與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協定》並出具借款收據。
③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售契約》，丙方亦同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》; ④在甲方取得該項目的預售許可證並通知乙、丙兩方後，丙方應當在接到甲方通知後七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售契約》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方開具購房發票，同時乙方向甲方開具收款憑證。
4、《商品房預售契約》簽訂後，甲、丙雙方應按該契約履行權利義務，面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該契約的約定執行。
二、原工程契約工程結算款付款約定
甲乙雙方確認：甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元後，尚有 萬元工程款未支付，付款時間分別為：
三、丙方簽訂《商品房預售契約》時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。
四、乙、丙雙方保證簽訂本契約時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體，有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售契約》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理契約網上備案的，乙方需另行安
五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售契約》，則每逾期一日，向甲方支付總房款萬分之五的違約金，並同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。
六、本協定未盡事宜，三方簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
七、本協定在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決;若協商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。本協定一式八份，甲方四份，乙方兩份，丙方兩份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
經辦人： 經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
簽訂日期： 年 月 日
工程款轉讓協定書 篇19
原告：_________________市__________有限公司
法定代表人：_________________職務執行董事
地址：_________________市__________區
被告：______________有限公司
法定代表人：_________________職務董事長
住址：_________________省__________市__________街__________
郵政編碼：_________________
聯繫電話：______________
被告：______________有限公司工程項目部
負責人：_________________項目經理
住址：_________________縣__________鄉
訴訟請求
1、判決被告支付工程欠款_____________元;
2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元
3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由
由於被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難，瀕臨絕境，靠借高利貸周轉，據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟，請秉公辦理。
此致
__________市人民法院
原告：_________________市__________有限公司
時間：_________________
工程款轉讓協定書 篇20
甲方：___________
乙方：_____________
經雙方友好協商達成以下協定：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款_____________元，現乙方申請將該筆款項轉給甲方，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為______________，身份證號_______________，若產生一切責任由________方承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。
該筆費用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。
甲方：____________
_______年______月____日
乙方：____________
_______年______月____日
工程款轉讓協定書 篇21
甲方：___________________________ 契約編號：___________________
法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________
乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下契約，並承諾共同遵守。
第一條 房產地址
本契約項下的房產位於____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少於人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務
1.由於____花園是由多方合作共同開發，為了照顧項目的整體性，便於統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委託等工作；工程相關費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。
3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續，相關稅費由乙方支付。
第四條 債務結清
1.自甲乙雙方簽訂契約之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今後甲方與其它單位發生有債務糾紛，也不能以本契約所簽的第____幢、第____幢建築作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本契約到市公證外公正，公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂契約之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象，便於統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂契約之日起____個日曆天內保證工程全部竣工，並按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房契約的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時契約。保修期滿後，保修金餘額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數計）。
第六條 工程質量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規範施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批准手續，甲方協助。
2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收後，乙方須移交完整的建築資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續。
第七條 房產銷售
1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。
第八條 銷售服務
1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時契約由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售契約由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方願意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。
第九條 物業管理
房屋建成竣工驗收，小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工後____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責任
1.違反本契約約定，或無故終止契約視為違約，違約方應按契約法有關規定，承擔違約責任。
2.在契約有效期內，若無不可抗拒因素髮生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止契約，終止契約方視為違約。
3.違約金的計算方法：________________。
第十一條 爭議的解決
本契約書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
本契約各方當事人對本契約有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面契約，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本契約自雙方的法定代表人或其授權代理人在本契約上籤字蓋章之日起生效。
本契約—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。
甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________
授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________
聯繫電話：________________________ 聯繫電話：________________________
傳真：____________________________ 傳真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________
賬號：____________________________ 賬號：____________________________
工程款轉讓協定書 篇22
甲方：______________有限公司
乙方：________________有限公司
經雙方友好協商達成以下協定
1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外牆塗料工程款￥_____________，現乙方申請將該筆款項_______________，由_______________在_____________購買住宅一套，該房屋戶名寫為_____________，身份證號__________________，若產生一切責任由________________承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。該筆費用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。
甲方：_________________
乙方：_________________
___________年___________月___________日
工程款轉讓協定書 篇23
甲方：(後附營業執照複印件)
乙方：(後附營業執照複印件)
丙方：(後附身份證複印件)
鑒於：
1、甲方、乙方於 年 月 日簽訂了 項目工程施工契約(以下簡稱 契約)，契約編號為 ，契約金額為 元，結算額 元;上述契約工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述契約工程內容的部分工程款購買下述商品房，並轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。
經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協定：
一、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以位於 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售契約》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況：
1、該商品房建築面積暫定為**平方米，單價*元平方米，房屋總額暫定為**元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協定為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。
以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關檔案執行。
3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符，超出或不足的面積按本契約約定的單價，多退少補。
三、契約工程結算、付款約定：
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款，其餘款項，三方同意簡化三方之間付款程式，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款，甲方同意在簽訂契約之日一次性結清剩餘工程款給乙方。
四、甲方的協助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售契約》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售契約》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房，房款交於乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此契約時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程式，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協定簽訂後，視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協定未盡事宜，三方簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
九、本協定在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。
本協定一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
經辦人：
經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
年月日
工程款轉讓協定書 篇24
房屋抵償工程款協定書
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協定如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附屬檔案三。
二、保證條款：
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保證在本協定簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協定簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
三、本協定書籤訂後，乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限於自用、出租、轉讓、抵押等)。
四、本協定書籤訂後，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房契約，辦理房屋產權登記手續。
五、物業管理費用：
1.如乙方或業主是在本協定書籤訂後12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協定書籤訂後超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限於簽訂《商品房購買契約書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協定簽訂之日起，乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的，另行簽訂協定;
3.自本協定簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、契約有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協定，自各方簽字蓋章後生效。協定一式四份，雙方各執兩份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日