建築拆除契約範本

第二條 乙方應於__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方於乙方搬遷後__日內一次付給乙方搬遷費__元。

第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:

1.乙方自行找房周轉,每人每月補助__元;

2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助__元;

3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助__元取暖費,並按規定補助增加的公共運輸月票費用。

第四條 甲方安置乙方的住房位於__,共__套__間,__層__號,配有__等裝備。

第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__等__人一致簽字同意__作為乙方代表人,授權他(她)在契約文本和其它檔案上籤字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人__領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等,一律不負責任。

第六條 甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的__%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付__元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付__元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按契約履行義務。

乙方如經甲方按契約規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金__元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。

第七條 其它:____。

本契約自甲乙雙方簽字之日起生效,契約生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請契約管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。

本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式__份,交__市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__等單位各留存一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建築拆除契約範文3

         (以下簡稱甲方)(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《江蘇省城市房屋建築拆除工程施工安全管理規定》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就 xxxA標段建築物 拆除施工事項協商一致訂立本契約。

第一條 工程概況:同招標檔案A標段工程明細。

第二條 施工內容及質量要求:按招標檔案要求。

第三條 契約工期:要求承包人在 xxxx年 xx 月 xx 日前完成契約範圍內全部標段內建築物的拆(發包人與承包人協商要求保留拆除部分除外)。,所有房屋建築物拆除至自然地坪,垃圾清運出場,場地平整至區內地坪±0。

第四條 雙方職責和義務:

1、發包人:提供相關圖紙查詢,但不提供圖紙;負責管理、協調和監督承包人按施工方案進行拆除。

發包人工地代表姓名: 。

發包人的職責和義務:負責本拆除工程項目的管理、協調、控制,保證契約的全面落實;在承包人具體施工中,發包人有責任有義務有權利向承包人諮詢工程進展進度、安全施工、文明施工、降水除塵、廢棄物清運、施工人員人身保險等具體情況;發包人協助xxx市拆遷管理辦公室檢查承包人契約工期的責任和履約能力;發包人協助承包人處理在拆除標段內的相關問題。

2、承包人:負責按招標檔案要求和投標檔案承諾完成A標段建築物拆除工作。

承包人工地代表姓名: ,項目經理:

承包人的職責和義務:承包人不得更換項目經理,如遇特殊情況需要更換項目經理,必須經發包人同意後方可變更,並補辦相關手續;否則,發包人有權終止契約,由此造成的所有損失由承包人負責;承包人需按發包人招標檔案中有關規定按時完成拆除要求、工期和任務,遇不可抗力非人為因素,承包人可向發包人書面陳述,有權利維護自身的合法權益;自覺服從xxx市拆遷管理辦公室和發包人的管理和指揮,並主動協助xxx市拆遷管理辦公室和發包人對拆除工期、質量、相應招標檔案規定的驗收;配合發包人處理好與其他標段之間問題的處理。

第五條 工程量、契約造價及付款方式:

1、工程量:招標檔案中A標段工程

2、契約造價: 壹佰壹拾玖萬捌仟柒佰零捌元捌角(¥1197808.8元)

3、承包人在收到中標通知書後二天內,按投標檔案中的投標報價,將費用打入發包人指定銀行帳戶。

第六條 技術要求:按招標檔案要求

第七條 垃圾的清掃、外運及消納:由承包人負責,費用由承包人承擔。

第八條 安全、文明、消防環衛要求:承包人應嚴格按照國家、省、市關於工程拆除的有關安全、文明、消防和環境衛生的法律法規和要求組織施工。

第九條 違約責任:

1、承包人必須按契約規定的期限完成拆除任務,由自身原因導致延期交地的,按每延期一天支付違約金人民幣捌萬元,款項由發包人直接從承包人的履約保證金中扣除,承包人承擔一切經濟和法律責任。

2、承包人因自身原因延期交地超過5天的,發包人有權按招標檔案有關規定,沒收其全部履約保證金。

3、承包人在實施拆除過程中應文明施工,安全施工,因自身原因導致安全事故的,由承包人承擔一切的經濟和法律責任。

4、承包人在實施拆除工作後必須清理乾淨施工場地上所有建築垃圾,直至xxx市拆遷管理辦公室和發包人確認已達到招標檔案中規定的驗收條件。

5、承包人必須按投標檔案中擬定的項目管理人員,組織進場施工,不得更換,主要管理人員每更換一人罰款5000元。

第十條 契約糾紛處理

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向 項目所在地 人民法院起訴。

第十一條 契約生效及其他

1、本契約經雙方簽字蓋章,並在發包人收到承包人提交的全部投標報價款後生效;如需修改或補充契約內容,應經發包人、承包人協商,共同簽署書面修改或補充協定,補充協定將作為本契約不可分割的一部分;本契約一式八份,發包人、承包人各執四份。

2.承包人的投標保證金自動轉為履約保證金,發包人在本契約期限內與xxx市拆遷管理辦公室共同對本標段拆除工程驗收合格後,發包人將履約保證金一次性返還給承包人,此期間的履約保證金不計利息。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日