工程款抵房款協定書 篇1
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經雙方友好協商達成以下協定：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
工程款抵房款協定書 篇2
原告：_________________市__________有限公司
法定代表人：_________________職務執行董事
地址：_________________市__________區
被告：______________有限公司
法定代表人：_________________職務董事長
住址：_________________省__________市__________街__________
郵政編碼：_________________
聯繫電話：______________
被告：______________有限公司工程項目部
負責人：_________________項目經理
住址：_________________縣__________鄉
訴訟請求
1、判決被告支付工程欠款_____________元;
2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元
3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由
由於被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難，瀕臨絕境，靠借高利貸周轉，據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟，請秉公辦理。
此致
__________市人民法院
原告：_________________市__________有限公司
時間：_________________
工程款抵房款協定書 篇3
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費總計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一周內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元後,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費總計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款抵房款協定書 篇4
_______________自治縣人民法院
執行裁定書
(______)_____執字第30號
申請執行人：______________，男，1978年10月19日生，漢族，國小文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________
被執行人：______________，男，1963年6月8日生，漢族，高中文化，__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住雲南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人：_________________市__________建築工程有限責任公司，所在地：_________________雲南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款150399.00元。
本裁定送達後即發生法律效力。
執行員：______________
執行員：______________
執行員：______________
_____年_____月_____日
書記員：______________
工程款抵房款協定書 篇5
甲方：________________
乙方：________________
由於甲方欠乙方工程款，以房產抵頂工程款一事達成如下協定：
甲方用以抵頂工程款的房產為建築面積________平方米，價款小區________元。________號________樓________室________元，經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。
抵頂的房產甲方不得對外出售，由此產生的一切責任由甲方自行負擔，抵頂的房產乙方可以隨時出售，抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售契約，在正式辦理房屋產權證時，其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理，直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知後方可與購房人辦理過戶手續。辦理過戶手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。
抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬頻)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。
甲方於________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。
如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等，乙方可以單方解除本協定，甲方應以現金支付所欠工程款元。
本契約未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。
本協定一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章後生效。
甲方：________________
乙方：________________
________年________月________日
工程款抵房款協定書 篇6
甲方（原借款人）：
乙方（原貸款人）：
甲方做生意需要，向乙方借款 元整。 至今未償還，為解決甲、乙雙方的債權債務問題，現甲、乙雙方就有關還款事宜達成如下協定：
第一條 現鑒於甲方無法償還上述債務，甲方自願將自有房產用於抵償所欠乙方的上述全部債務，抵債房產信息如下：
1.房屋坐落：_____；
2.房產證號： 登記面積： 平方米共____間，附屬房屋： 平方米共___間；
3.土地證號： 登記面積：___平方米，附屬其他土地證號： 面積：____平方米；
4.四至範圍：東至：_____ ，南至：_____ ，西至：_____ ，北至：_____ ；
5.同時包括：附屬於房屋和土地的其他全部建築物、構築物、設施、設備、樹木等地上物的所有權；與房屋和土地使用相關的現有水、電、電信等各項公共服務設施設備的使用權或所有權。
第二條 在本協定簽訂5日內，甲方將上述抵債房產的 房屋所有權證、集體土地使用權證 等證件原件交給乙方，房產交付乙方占有、使用，乙方取得該房產的所有權及土地使用權，雙方債權債務歸於消滅。
第三條 無論何時甲方有義務確保其抵債房產可以取得農村集體土地各種確權登記證。
第四條 甲方承諾：若該房產發生動遷情況，動遷收益包括但不限於房屋及附屬物拆遷補償費、土地補償金、安置補償費等歸乙方所有，甲方無條件協助乙方領取上述款項。
第五條 抵債金額為:上述抵債房產協商作價為 萬，大寫金額為 （含預期升值及動遷補償款收益）。
第六條 甲方必須保證該抵債房產來源合法、手續齊全，交清相關稅費。如因甲方隱瞞該抵債房產情況，致使乙方無法正常行使權利或使乙方合法權益受損的，甲方應承擔相應責任，雙倍賠償乙方因此所受的損失。
第七條 違約責任
1. 若甲方反悔或違反本協定第二條、第四條項下契約義務，甲方需清償 欠款，每日支付相當於抵債金額的百分之 的違約金；
2. 若該抵債房產因甲方自身原因而被有關部門查封、拍賣或甲方擅自轉讓或抵押給第三人的，甲方應向乙方支付違約金 萬元，並應立即返還所欠債務。
第八條 若本協定在履行過程中出現糾紛，雙方應先協商解決,如協商不成，向人民法院提起訴訟解決。
第九條 本協定書經甲、乙雙方簽字後即生效。本協定書一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款協定書 篇7
甲方：(身份證號：)
乙方：(身份證號碼：)
甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產，房產為______，面積 平方米，乙方因需要向甲方購買該房產，乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商，就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協定：
一、甲方與開發商之間費用已結算完畢，該房產已辦理備案，為方便辦理產權手續，減少乙方的相關費用，甲方與開發商協商，將《商品房銷售契約》的購房人更名為為乙方。
二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;
三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。
四、乙方向甲方支付購房款的約定：
1、本契約簽訂後，開發商將房產交付乙方前，乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋辦理產權證後，乙方以該房產辦理抵押貸款，支付甲方元;
3、剩餘款項乙方每年支付元。
4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付，則甲方有權要求乙方一次性支付剩餘款項，並有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息，同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限於訴訟費、律師費等)。
五、本協定未盡事宜，雙方簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
六、本協定在履行過程中若產生爭議，由雙方協商解決，若協商不成，任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。
七、本協定自雙方簽字生效。本協定一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程款抵房款協定書 篇8
甲方：_________________
乙方：_________________
鑒於：
1、甲方、乙方於_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工契約(以下簡稱_________________契約)，契約編號為_________________，契約金額為_________________元，結算額_________________元;上述契約工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述契約工程內容的部分工程款購買下述商品房，並轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協定：
一、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以位於_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售契約》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況：
1、該商品房建築面積暫定為_________________平方米，單價_________________元平方米，房屋總額暫定為_________________元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協定的單價簽訂《商品房預售契約》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協定為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關檔案執行。
3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符，超出或不足的面積按本契約約定的單價，多退少補。
三、契約工程結算、付款約定：
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款，其餘款項，三方同意簡化三方之間付款程式，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款，甲方同意在簽訂契約之日一次性結清剩餘工程款給乙方。
四、甲方的協助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售契約》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售契約》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房，房款交於乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此契約時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程式，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協定簽訂後，視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協定未盡事宜，三方簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
九、本協定在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協定自三方簽字蓋章之日起生效。本協定一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
經辦人：_________________經辦人：_________________
丙方：_________________
身份證號碼：_________________
住址：_________________
___________年___________月_________日
工程款抵房款協定書 篇9
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所：__________
鑒於：
_______年_____月_____日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號：________)，建設工程總價款為：_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工，已經甲方、乙方及____方驗收，並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》，乙方應向甲方支付建設工程款總計___________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款__________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協定的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協定如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款總計________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協定附屬檔案：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協定附屬檔案：4、還款計畫明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證，且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協定，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：
甲方聯繫地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________
乙方聯繫地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________
北京市公證處聯繫地址：
地址：_____________________
郵編：___________ 電話：_____________
承辦公證員：_______________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方，並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度，協商確定是否終止本協定，或是繼續履行本協定。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協定雙方另行達成書面協定外，未經另一方同意，本協定任何一方在上述交易完成前，不得將本協定的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協定自________公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協定，並經公證處公證。
3、本協定正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持份，一份留存於_______公證處備案。
甲方：______
法定代表人或授權代表：______
乙方：______
法定代表人或授權代表：______
________年___月___日
於____________(地方)
工程款抵房款協定書 篇10
工程擔保協定書
甲方：______________
乙方：_________________
丙方：______________
甲方承攬的，工程造價為萬元，乙方自願單獨施工，丙方自願為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理，保證履行職責，經甲丙雙方充分協商，達成共識，簽訂本協定，遵照執行。
一、丙方於年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。
二、丙方保證乙方按照有關規範和規定，建立質量管理組織體系，制訂質量管理規章制度和操作規程，並嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的契約約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失，丙方要與乙方一起承擔連帶責任。
三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系，制訂安全管理規章制度和操作規程，並嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的，由丙方負責配合與乙方積極處理，並承擔全部費用，甲方不負任何責任。
四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理，甲方不負責任。
五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來，任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易，自本契約簽訂後發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費，管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%後扣完。
七、工程自竣工驗收合格後，保修期兩年，保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。
八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失，乙方和丙方自願賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協定未盡事宜，各方協商解決，協商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協定一式三份，蓋章、簽字後生效，工程結算完成兩年後及保修期滿後協定失效。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼：_________________
代表人：_________________(簽字)代表人：_________________(簽字)
年月日年月日
丙方：_________________(蓋章)
代表人：_________________(簽字)
身份證號碼：________________
________年____月____日
工程款抵房款協定書 篇11
甲方：___________
乙方：_____________
經雙方友好協商達成以下協定：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款_____________元，現乙方申請將該筆款項轉給甲方，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為______________，身份證號_______________，若產生一切責任由________方承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。
該筆費用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。
甲方：____________
_______年______月____日
乙方：____________
_______年______月____日
工程款抵房款協定書 篇12
編號：
工程地點：
工程項目：
工程契約名稱：
工程契約編號：
承包人：
經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對並同意，最終結算工程款如下：
(1)原契約金額:￥元
(2)增減金額：￥元
(3)結算金額：￥元
(4)尚余保修金金額：￥元
(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意：
1本結算協定書的簽訂僅意味著原契約價款金額的調整，並不解除承包人按原契約中規定的所有責任與義務，雙方的一切利益、義務仍以原契約為準，
除非該契約已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行契約規定的責任而發生保修金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外，從本結算書鑑定之日起，雙方互不向對方提出增減
工程費用要求;
3於年保修期滿，承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後，剩餘保修金將按原契約之相關規定發還。
雙方在年月日蓋章簽署：
發包人：承包人：
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署
工程款抵房款協定書 篇13
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜，達成如下協定：_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理佣金，乙方同意接受。
該商品房坐落於房號，建築面積平方米(建築面積以最終測繪面積為準)，單價元/平方米，總房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。代理佣金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意：_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣契約》，開具等額購房發票後，甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續。
3、乙方原則上不許退房，如果因為特殊原因退房，須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。
4、《商品房買賣契約》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙，即視為甲方向乙方履行了支付代理佣金的義務。
5、本協定自雙方簽字蓋章後生效，雙方應積極履行各自的義務，任何一方不得以該商品房產權尚未過戶、未開發票等理由，主張本協定無效或抵付行為未完成。
6、本協定一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
經辦人：_________________經辦人：_________________
日期：_________________日期：_________________
工程款抵房款協定書 篇14
欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份證號碼(附身份證複印件)，聯繫地址，手機。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工，工程地址，工程內容，甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工，經甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質量糾紛，施工方沒有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾，在年月日前向乙方支付剩餘款項，支付方式如下：_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號：_________________
如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金，直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印)：_________________
立據日期：_________________
連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________
簽名日期：_________________
工程款抵房款協定書 篇15
委託保證人(以下稱甲方)：___________________
住所：____________________________________
法定代表人：______________________________
電話：________________傳真：______________
保證人(以下稱乙方)：______________________
住所：___________________________________
法定代表人：_____________________________
電話：________________傳真：_____________
鑒於甲方與(以下簡稱承包商)就項目於_________年______月______日簽訂編號為_________的《建設工程施工契約》(以下簡稱主契約)，乙方接受甲方的委託，同意為甲方以保證方式向承包商提供工程款支付擔保。雙方經協商一致，訂立本契約。
第一條定義
1.1本契約所稱業主支付擔保是指，乙方向承包商保證，當甲方未按照主契約的約定支付工程款時，由乙方代為支付的行為。
1.2本契約所稱主契約約定的工程款是指主契約約定的除工程質量保修金以外的契約價款。
第二條保證的範圍及保證金額
2.1乙方保證的範圍是主契約約定的工程款。
2.2乙方保證的金額是主契約約定的工程款的_________%，金額最高不超過人民幣_________元(大寫：_________________)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為：_________________連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為：_________________自本契約生效之日起至主契約約定的工程款支付之日後日內。
3.3甲方與承包商協定變更工程款支付日期的，經乙方書面同意後，保證期間按照變更後的支付日期做相應調整。
第四條承擔保證責任的形式
4.1乙方承擔保證責任的形式是代為支付。
4.2甲方未按主契約約定向承包商支付工程款的，由乙方在保證金額內代為支付。
第五條擔保費及支付方式
5.1擔保費率根據擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的擔保費率為：_________________。
5.3本契約生效後日內，甲方一次性支付乙方擔保費總計人民幣_________元(大寫：_________________)。
第六條反擔保
甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保，由雙方另行簽訂反擔保契約。
第七條乙方的追償權
乙方按照本契約的約定承擔了保證責任後，即有權要求甲方立即歸還乙方代償的全部款項及乙方實現債權的費用，甲方另外應支付乙方代償之日起企業銀行同期貸款利息、罰息，並按上述代償款項的%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權利義務
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本契約，並收到甲方支付的擔保費之日起日內，向承包商出具《業主支付保函》。
8.2甲方如需變更名稱、經營範圍、註冊資金、註冊地、主要營業機構所在地、法定代表人或發生合併、分立、重組等重大經營舉措應提前_________日通知乙方;發生虧損、訴訟等事項應立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自將工程轉讓給第三人。甲方與承包商有關主契約的修改、變更，應告知乙方;如發生結構、規模、標準等重大設計變更，應經乙方書面同意。
8.4甲方保證對已經落實的工程款項實行專款專用，及時向乙方通報工程款項的支付和契約履行情況，積極配合乙方進行定期或隨時檢查和監督。必要時乙方可要求甲方將已落實的工程款項打入乙方指定的賬戶，實行專款專用監督。
第九條爭議的解決
本契約發生爭議或糾紛時，甲乙雙方當事人可以通過協商解決，協商不成的，通過第款約定的方式解決：_________________。
9.1向法院起訴;
9.2向提起仲裁。(寫明仲裁機構名稱)
第十條甲乙雙方約定的其它事項
____________________________________________________________。
第十一條契約的生效、變更和解除
11.1本契約由甲乙雙方法定代表人(或其授權代理人)簽字或加蓋公章生效。
11.2本契約生效後，任何有關本契約的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協商一致並訂立書面協定。
第十二條附則
本契約一式_________份，甲乙雙方各執_________份。
甲方：_______________________乙方：_______________________
法定代表人：_________________法定代表人：________________
(或授權代理人)_______________(或授權代理人)_______________
時間：________年_____月____日時間：________年_____月____日
工程款抵房款協定書 篇16
1.欠款人(甲方)：_________________,身份證號碼(附身份證複印件),聯繫地址,手機。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用。
4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩餘款項,支付方式如下：_________________
工程款抵房款協定書 篇17
甲方：______________________
住址：______________________
身份證號碼：______________________
電話：______________________
乙方：______________________
住址：______________________
身份證號碼：______________________
電話：______________________
甲、乙雙方經友好協商，就甲方償還乙方借款事宜達成如下協定，共同遵照執行：
第一條：甲方曾於 年 月 日向乙方借款人民幣 元，該款到期甲方未能償還。
第二條：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方償還人民幣 元，直至還清為止。
第三條：甲方任何一期未能按時足額還款的，乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求後履行義務，乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息，增收罰息後的利率按每月 %的標準執行，直至付清為止。
第四條：本契約簽訂後，甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為，否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，並按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。
第五條：甲、乙雙方應當誠信履行本協定，任何一方未能履行或完全履行本協定的，另一方有權向契約簽訂地人民法院起訴。
第六條：本協定簽訂地為 。
第七條：本協定經雙方簽字後生效，本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方： ______________________乙方：______________________
年 月 日 年 月 日
工程款抵房款協定書 篇18
甲方（債權人）：
身份證號：
乙方（債務人）：
身份證號：
為解決甲、乙雙方的債權債務問題，乙方願以自己名下的一套房產抵還此欠款。現根據國家相關法律規定，經甲、乙雙方本著平等自願、友好協商的原則，達成如下協定：
一、協定主旨
1.原債務情況
甲乙雙方___年___月___日簽署《 契約》（下稱原契約），根據該契約，截至___年___月___日，乙方對甲方有欠款人民幣（大寫） （￥元）（下稱債務）。
債務說明： 。
2.乙方自願以自有財產清償上述債務。
二、抵債安排
1.乙方提供下列房產清償債務。
房產地址： 。
房產證號： 。
房產面積： 。
配套家具、設備： 。
房產其它情況： 。
（上述房產以及所列配套家具、設備均作為抵債財產，以下統稱房產）
上述房產作價人民幣（大寫） （￥元）用於清償。
2.上述房產用於抵債後，尚有債務餘額為人民幣（大寫） （￥ 元），乙方應於年 月 日前向甲方支付。
3.甲方指定收款賬號： 。
開戶行： 。
戶名： 。
4.本協定約定的房產過戶以及債務餘額辦妥或結清之後，甲乙雙方的債務視為清償完畢。
雙方確認：甲乙雙方按本協定履行之後，原契約的權利義務均告終止或履行完畢，雙方就原契約不存在其它任何爭議、賠償或未結款項。
三、房產交接安排
1.___年___月___日前，乙方應將房產交付給甲方。交付之後，甲方有權對房產進行占有、使用、處置並獲得相關收益。
2.___年___月___日前，乙方負責辦理房產過戶手續，將房產過戶到甲方或甲方指定的人或公司名下，甲方負責配合。
特別說明： 甲方有權指定任何人或公司。
3.乙方應承擔房產過戶的手續費用。
四、乙方的承諾保證
1.乙方保證自己對該抵債房產擁有處分權，該房產來源合法、不存在法律糾紛。
2.乙方保證該抵債房產不涉及第三方的權利，本契約簽訂前該房產集資、購房款、天然氣管道安裝費、物業管理費及其他應當交納的費用已全部交清，如有尚未交納或拖欠的費用，由乙方全部承擔。
3.如因乙方隱瞞該抵債房產情況，致使甲方無法正常行使權力或使甲方合法權益受損的，乙方應承擔相應責任，雙倍賠償甲方因此所受的損失。
五、違約責任
1.乙方房產如被有關部門查封、拍賣或乙方擅自轉讓或抵押給第三人，或因非甲方原因導致不能過戶的，乙方應向甲方支付違約金 萬元，並應立即歸還所欠全部債務。
非因甲方原因，逾期未辦理房產過戶超過30日的，甲方有權解除房屋抵債，並要求乙方按上款承擔責任。
2.乙方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金，同時仍應履行付款義務。
六、爭議解決
因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，由契約各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，應向房產所在地有管轄權的人民法院起訴。
七、附則
1.本契約未盡事宜，由雙方另行協商，並簽訂補充協定，補充協定和本契約具有同等法律效力。
2.本契約經雙方簽字後生效，本契約與雙方之前簽訂的契約有衝突的，以本契約為準。
3.本契約一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款協定書 篇19
甲方：_____________
乙方：_____________
甲方因 事宜，委託乙方代理，經雙方協商，訂立下列各條，共同遵照執行。
第一條 委託事項
乙方接受甲方的委託，指派 律師為甲方與 一案的 審代理人。
第二條 代理許可權
經雙方約定，乙方的代理許可權為下列第______種：
1、一般授權(包括陳述事實、參與該案的庭前談判、調解，參與該案的庭審、辯論和調解)
2、特別授權(包括提出、承認、放棄、變更訴訟請求、進行和解、調解、抗訴等)。
第三條 乙方的義務
第四條 甲方的義務
第五條 相關費用
(一)收費方式
第六條 契約的變更和解除
(一)甲、乙雙方經協商一致的，可以變更或者解除本契約。
(二)因甲方追加委託事務或增加訴訟當事人，或當事人一方提出反訴、增加訴訟請求等重大訴訟事件變更導致代理事項明顯增多的，乙方有權要求增加律師費，甲方應當合理地追加代理費;增加律師費協商未成的，乙方有權在原委託範圍內提供工作。
(三)甲方明確放棄委託事務的，可以要求變更契約;變更契約後的律師費用，由甲、乙雙方協商確定。
(四)乙方有下列情形之一的，甲方有權解除本契約：
1、未經甲方同意，超出本契約約定許可權更換代理人的;
2、乙方律師工作延誤、重大失職導致甲方蒙受重大損失的;
(五)甲方有下列情形之一的，乙方有權解除本契約或暫停工作直至甲方糾正：
1、甲方的委託事務違反法律或者違反律師執業規範的;
2、甲方有捏造事實、偽造證據材料或者隱瞞重要事實情節等情形的;
3、甲方逾期不向乙方支付律師費或者事務費用的。
乙方依本條約定解除本契約的，所收律師費不予退還，並有權要求甲方支付未支付的律師費和已發生的事務費用。
第七條 違約責任
第八條 爭議的解決
雙方在履行本契約過程中若發生爭議，應當友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權將爭議提交乙方所在地人民法院裁決。
第九條 契約生效和終止
本契約自甲、乙雙方代表人簽字或加蓋公章起生效，自乙方律師完成本契約的委託事務(包括收到法院判決書、調解書、裁定書或當事人和解書等法律文書)或解除本契約時終止。本契約一式三份，甲、乙雙方及經辦律師各執一份，每份均有同等法律效力。
第十條 通知和送達
甲、乙雙方因履行本契約而相互發出或者提供的所有通知、檔案、材料，均以本契約所列明的地址、電子信箱、傳真送達。一方遷址或者變更信箱、傳真電話的，應當書面通知對方。
以當面交付檔案方式送達的，交付之時視為送達;以電子郵件方式送達的，發出電子郵件時視為送達;以傳真方式送達的，發出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的，郵件交郵當日視為送達。
第十一條 其他特別約定
1、乙方律師不對案件結果作出任何承諾。
2、乙方在簽訂本契約之前已經向甲方解釋了收費規定及標準。在本契約簽署之前甲乙雙方已就本契約涉及事項進行了詳細的研究，本契約系雙方友好協商，自願一致達成。
甲 方： _____________乙 方：_____________
代表人：_____________ 代表人：_____________
簽訂時間：____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款抵房款協定書 篇20
甲方：
乙方：
鑒於甲方從__年_月至__年_月向李__ 借款累計未歸還金額及利息總計人民幣350萬元整，約定於20__年5月前全額歸還。現甲方逾期不能歸還，經雙方平等協商達成以下協定：
第一條 抵債財產
甲方同意以下列財產抵償債務人民幣350萬元：
甲方自願以__市__區__路_號__房產抵償給乙方。
第二條 聲明和保證
甲方聲明和保證如下：
(一)對於本協定第一條所列抵債財產，甲方個人享有所有權和合法的處分權；
(二)在本協定第一條所列抵債財產上，沒有設立任何擔保物權(抵押權、質押權)或者用益物權等權利負擔，甲方保證該物業不存在查封或另行出售、租賃等權力瑕疵；
(三)對於抵債財產的上述產權歸屬和權利負擔問題，甲方目前沒有捲入任何訴訟，也沒有任何第三人提出異議。
第三條 抵債金額
甲方自願以以上房產折合總價人民幣350萬元人民幣抵償給乙方。
第四條 財產交付
甲方於契約簽訂後的一個月內配合乙方向甲方抵押貸款銀行申請提前還貸並贖樓，結清銀行欠款，由乙方負責籌集和承擔提前還貸的資金。
第五條 登記
甲方於提前還清貸款銀行贖樓後一個月內辦妥過戶給乙方的產權登記手續。
第六條 費用
上述以物抵債協定由甲方配合乙方辦理房產的產權轉移、過戶、登記手續，辦理手續所需稅費等由甲方承擔。
第七條 協定的生效及爭議的解決方式
本協定一式二份，具有同等法律效力，自本協定簽訂之日起生效。
本契約發生爭議時，由雙方協商解決，如協商不成，雙方同意依法向簽約地人民法院提起訴訟。
甲方：
乙方：
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款協定書 篇21
本還款協定書(以下稱本協定)由下列各方於________年________月________日在中國北京市簽署：
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
鑒於：
________年________月________日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工契約》(契約編號：____________)，建設工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工，已經甲方、乙方及________方驗收，並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《____________工程結算協定書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工契約》，乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協定的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關契約項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協定如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款總計________________________萬元整，截止本協定簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協定附屬檔案：4、還款計畫明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協定簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協定強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協定向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協定中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協定，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協定及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協定;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協定意向後即向北京市公證處申請辦理本協定的公證事宜。
2、乙方應按本協定的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協定約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：
甲方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.
北京市公證處聯繫地址：
地址：____________________________________
郵編：________________________電話：________________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協定雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協定規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方，並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協定的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協定義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協定履行的影響程度，協商確定是否終止本協定，或是繼續履行本協定。
第六條 保密
第七條 其他
1、本協定自北京市公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協定未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協定，並經公證處公證。
3、本協定正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存於北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：____________(簽字)
乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：____________(簽字)
________年________月________日於北京市
工程款抵房款協定書 篇22
業主單位名稱：_________________
我單位承建的送審金額的________萬元，審後工程結算金額_______%，已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程，契約金額_________萬元，。至今已完成總工程量_________%支付我單角分)，請貴單位按契約要求的萬_______________元為工程結算款，請批准。
施工單位：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
施工單位工程負責人：_________________
年監理意見：_________________
月日
簽名：_________________日期：_________________業主代表意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________分管領導意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________站長意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________
責任編輯：_______________
工程款抵房款協定書 篇23
甲方：__（以下簡稱甲方）
乙方：__（以下簡稱乙方）
丙方：__（以下簡稱丙方）
經甲、乙、丙三方充分協商，就用乙方資產抵頂丙方在甲方的貸款達成如下協定：
一、乙方用自己名下可支配的330萬元合法資產（詳見抵債清單及評估報告）抵頂丙方在甲方的貸款200萬元。
二、甲方同意接受乙方330萬元資產（詳見抵債清單及評估報告）該抵債資產直接用於抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬元。協定簽訂生效後，甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬元貸款，並為丙方出具該項貸款的還清書面合法證明。
三、各方的權利、義務及責任：
1、乙方須保證提供的抵債資產合法完整，並保證在甲方接受前後的保管及維護，如抵債資產發生損失由乙方負責照價賠償或扣減相當於損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產但不可私自對外租賃轉讓更不可拆除變賣抵債資產。如遇國家政策規劃徵用拆遷該抵債資產時應及時與甲方溝通，該抵債資產得到的相應賠償款應足額給予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方對該資產享有變現優先購買權。
2、甲方有權利對乙方的抵債資產進行接受前後的覆核、驗證權，享有協定簽訂接受後對該抵債資產的所有、使用、支配、轉讓、變現權，如遇國家政策規劃徵用拆遷該抵債資產時應及時享有該抵債資產的全部補償權，甲方在接受該抵債資產後須立即消除丙方的貸款手續，並向丙方出具相關的書面消除貸款證明。（因乙方未說明的抵押物的缺陷造成甲方損失的）甲方有權要求乙方賠償，或者扣減相當於損失數額的抵債金額。
3、丙方有義務在乙方抵債資產不足以抵頂甲方債務時補足部分差額，並有義務督促協助甲、乙雙方完成以資抵債過程，丙方有權對該項抵債資產的優先購買權。對在甲方貸款手續消除後的確認權。
4、本協定一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，三方簽字蓋章後生效，具有同等法律效力。以上協定內容條款，三方可共同到國家公證機構進行協定公證。
甲方：__
乙方：__
丙方：__
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款協定書 篇24
原告：_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人：_________________楊__________職務執行董事
地址：_________________忻州忻府區解原工業園區
被告：_________________中化_____建集團有限公司
法定代表人：_________________劉__________職務董事長
住址：_________________山西省太原市__________街__________號
郵政編碼：_________________0300
聯繫電話：_________________0351-6_______________
被告：_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部
負責人：_________________王_____項目經理
住址：_________________縣孫家溝鄉
訴訟請求：_________________
......
事實及理由：_________________
......
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款抵房款協定書 篇25
(______)_____執字第30號
申請執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，國小文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________
被執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，高中文化，__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住雲南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人：_________________市__________建築工程有限責任公司，所在地：雲南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款____________元。
本裁定送達後即發生法律效力。
執行員：______________
執行員：______________
執行員：______________
_____年_____月_____日
書記員：______________
工程款抵房款協定書 篇26
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就以物抵債事宜，經協商一致，達成本協定，共同遵守執行。
第一條由甲方施工的保利天然城市花園工程，乙方在工程施工過程中給該工程供應商品砼，現經雙方協商以房抵債，由甲方與乙方共同確認的截止20__年12月31日，甲方所欠乙方的商品砼款為元（大寫商品砼款：柒拾陸萬叄仟叄佰壹拾元整）
第二條甲方提供位於烏魯木齊市蘇州路天然城市花園11號樓1單元60
502兩套房產直接抵付所欠乙方商品砼款， 601室房產面積101.52㎡，單價3700元/㎡，502室房產面積125.72㎡，單價3850元/㎡。確定兩套房產總價款為859646元，清償所欠乙方763310元的商品砼款，差額96336元，由乙方向甲方出具96336元的欠據，此款如何清償甲方，由雙方另行協商。
第三條乙方自本協定簽訂起三日內，與甲方辦理完畢財務手續，甲方所欠乙方763310元的商品砼款清結，該項債權債務關係歸於消滅。
第四條本協定生效後二十日內，乙方自行到保利房產公司辦理房屋產權證書的有關手續，由該房產辦理入住手續產生的一切費用及房屋辦證所需稅費由乙方自行負擔。
第五條本協定各方當事人對本協定有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。協商不成的，選擇下列方式第
（二）種方式進行解決：
（一）提交_________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向天山區人民法院提起訴訟。
第六條本協定自雙方授權代表簽署並加蓋公章之日起生效。
第七條本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
甲方（蓋章）：___________
乙方（蓋章）：___________
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款協定書 篇27
_____________建築工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建築工程公司訴_____________百貨公司建築安裝工程契約糾紛一案，在__________區人民法院主持下，雙方當事人調解結案，調解書已於_____________年_____月_____日送達。調解協定規定乙方欠甲方建築工程款83209.26元，於_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難，提出分期付款。經甲、乙方反覆協商，達成協定如下：_________________
(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關於乙方欠甲方建築工程款83209.6元，於_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方於_____________年_____月_____日前，付款43209.26元;於20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應信守協定。乙方如不履行協定，每期拖欠的款額，每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協定書一式三份。甲、乙方各執一份，交人民法院一份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_____________年_____月_____日
工程款抵房款協定書 篇28
______年____月____日______承包______裝修總工程。後有把工程的______活分包給口頭契約人______。工程款總計______元人民幣，（大寫______元）。工程已完工後分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元，（大寫______元）人民幣。
還款期限______年____月____日為準。
利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用於償還利息。如果預期不還口頭契約人有權向______人民法院起訴。
總承包人：
身份證號：
聯繫方式：
契約人：
身份證號：
聯繫方式：
年?月?日
工程款抵房款協定書 篇29
協 議 書
甲方：（公司）
乙方：（承租人）
丙方：（出租人）
甲方經營裝修工程，長期與乙方合作，但因資金周轉困難，拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋，現急需資金購買住房一套。為此，乙方與甲、丙共同商討上述事宜，經甲、乙、丙三方經共同協商，達成如下協定：
1、丙方自願將位於 單元 層 號，建築面積 平米，房屋一套出售給乙方，房屋價格為每平米 元，房屋總價人民幣（大寫） 元。
2、甲方拖欠乙方工程款總計人民幣 元，有結算憑證為據。乙方自願將甲方的工程欠款 元的債權轉讓於丙方，用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款，剩餘購房款 元，由乙方於 年 月 日前支付給丙方。本契約簽訂後，甲、乙雙方上述工程債權、債務消滅，本契約簽訂後 日內丙方將該房屋過戶給乙方，過戶後乙方向丙方支付剩餘購房款 元。
3、丙方保證上述房屋的產權只歸其本人所有，在乙、丙簽訂此契約 年內，乙方不得出售該房屋，若因急需要資金周轉需要出售該房屋，丙方享有優先購買權，本契約簽訂後兩年內，若丙方願回購該房屋，須按本契約約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋，丙方還應向乙方支付相應的裝修款，待上述款項支付完成後，由丙方辦理過戶登記，乙方給予配合。若在上述條款規定兩年內，丙方未回購該房屋，乙方便可任意處分該房屋，丙方不得干涉。
4、本契約簽訂後，由丙方給乙方辦理房屋過戶手續，且不得向乙方索要其它任何款項，否則構成違約，須按本協定書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過戶手續後，乙方支付剩餘房款，同時丙方須將此房屋的購房契約、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方，此時房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內容由甲、丙雙方另行約定，雙方契約履約與否並不影響乙方對上述房屋的所有權，丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買契約，或藉故向乙方索要其它任何款項。
6、契約簽訂後，乙方為居住使用上述房屋，可對房屋進行裝修改造，但不得損害房屋承重部位。
7、契約簽訂後，由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款 元的收款憑證，甲方與乙方的欠據即失效（原結算憑證由乙方留存），甲方可不再向乙方返還上述款項，甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定，乙方不再參與，丙方也不得以此為由解除購買契約。
8、本契約簽訂後兩年內，丙方不得以任何理由無故解除購房契約，若丙方無故違反契約或終止解除契約需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等，並向乙支付房屋總價 %的違約金。
9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房契約，由雙方各自承擔相應的責任。
10、本契約一式三份，未盡事宜可協商補充，甲乙丙三方各執一份，簽訂之日起生效。
甲方：（蓋章）
年 月 日
乙方：（簽字）
年 月 日
丙方：（簽字）
年 月 日
工程款抵房款協定書 篇30
甲方：
乙方：
由於甲方欠乙方工程款，以房產抵頂工程款一事達成如下協定：
一、甲方用以抵頂工程款的'房產為 建築面積 平方米，價款 小區 元。 號樓 室， 元， 經甲乙雙方協商就甲方以房
二、抵頂的房產甲方不得對外出售，由此產生的一切責任由甲方自行 負擔，抵頂的房產乙方可以隨時出售，抵頂房產的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售契約，在正式辦理房屋產權證時， 其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理， 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知後方可 與購房人辦理過戶手續。 辦理過戶手續所需要費用由購房人按國 家現行規定承擔。
三、抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬頻)人口 關配套費用。 抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。
四、甲方於 年 月 日前將所抵頂的房屋交付乙方。
五、 如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權 等，乙方可以單方解除本協定，甲方應以現金支付所欠工程款 元。
六、本契約未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，如協商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。
七、本協定一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章後生效。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日