第一部分 契約條件
一、詞語含義及契約檔案
第一條 詞語含義。在本契約，下列詞語除協定條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：
1.契約：是指為實施工程，發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關係的協定。包括契約條件、協定條款以及雙方協商同意的與契約有關的全部檔案。
2.協定條款：是指結合具體工程，除契約條件外，經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。
3.發包方(簡稱甲方)：協定條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發包範圍、許可權、性質均需在協定條款內約定。
4.承包方(簡稱乙方)：協定條款約定的具有工程承包主體資料並被甲方接受的當事人。
5.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在協定條款內指定的履行契約的負責人。
6.乙方駐工地代表(稱簡乙方代表)：乙方在協定條款內指定的履行契約的負責人。
7.社會監理：甲方委託具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。
8.總監理工程師：工程建設監理單位委派的監理總負責人。
9.設計單位：甲方委託的具備與工程相應資質等級的設計單位。
本契約工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委託乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計契約。
10.工程：是指為使建築物、構築物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，對建築物、構築物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建築物及其設施表面的裝飾處理。
11.工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。
12.工程質量監督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。
13.契約價款：甲、乙雙方在協定條款內約定的、用以支付乙方按照契約要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的契約價款為中標價格。
14.追加契約價款：在施工中發生的、經甲方確認後按計算契約價款的方法增加的契約價款。
15.費用：甲方在契約價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
16.工期：協定條款約定的、按總日曆天數(包括一切法定節假日在內)計算的工期天數。
17.開工日期：協定條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
18.竣工日期：協定條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
19.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
20.分段或分部工程：協定條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
21.施工場地：由甲方提供，並在協定條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地(包括一切通道)。
22.施工設備和設施：按協定條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。
23.工程量清單：發包方在招標檔案中提供的、按法定的工程量計算方法(規則)計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
24.書面形式：根據契約發生的手寫、列印、複寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協定、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。
25.不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協定條款約定的自然災害等。
第二條 契約檔案及解釋順序。契約檔案應能互相解釋，互為說明。除契約另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1.協定條款;
2.契約條件;
3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協定;
4.建設工程施工契約;
5.監理契約;
6.招標發包工程的招標檔案、投標書和中標通知書;
7.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;
8.標準、規範和其它有關的技術經濟資料、要求;
當契約檔案出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解釋，協商不成時，按協定條款第35條約定的辦法解決。
第三條 契約檔案使用的語言文、標準和適用法律。契約檔案使用漢語或協定條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協定條款約定的國家標準、規範。沒有國家標準、規範時，有行業標準、規範的，使用行業標準、規範;沒有國家和行業標準、規範的，使用地方的標準、規範。甲方應按協定條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規範。
國內沒有相應標準、規範時，乙方應按協定條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批准後執行。甲方要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和制定標準、規範的費用，均由甲方承擔。
適用於契約檔案的法律是國家的法律、法規(含地方法規)，及協定條款約定的規章。
第四條 圖紙。甲方在開工日期7天之前按協定條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協定條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。
使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協定條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。
二、雙方一般責任
第五條 甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使契約約定的權利，履行契約約定的義務：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人簽後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執行上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時後不予答覆，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加契約價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表應按契約約定，及時向乙方提供所需指令、批准、圖紙並履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表收到通知後48小時內不予答覆，應承擔由此造成的追回契約價款，並賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。
甲方代表易人，甲方應於易人前7天通知乙方，後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。
第六條 委託監理。本工程甲方委託監理，應與監理單位簽訂監理契約。並在本契約協定條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
本契約中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。
非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本契約中乙方的任何義務。
契約履行中，發生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。
為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協定條款的約定處理。
總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方，後任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第七條 乙方駐工地代表。乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使契約約定的權利，履行契約約定的義務：
1.乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽後送甲方代表，甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。
2.乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加契約價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
乙方代表易人，乙方應於易人前7天通知甲方，後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。
第八條 甲方工作。甲方按協定條款約定的內容和時間，一次或分階段完成以下工作：
1.提供施工所需的場地，並清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙;或承擔乙方在不騰空的場地內施工採取的相應措施所發生的費用，一併計入契約價款內;
2.向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路，從施工場地外部接至協定條款約定的地點，並保證乙方施工期間的需要;
3.負責本工程涉及的市政配套部門及當地各有關部門的聯繫和協調工作;
4.協調施工場地內各交叉作業施工單位之間的關係，保證乙方按契約的約定順利施工;
5.辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續;
6.組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底;
7.向乙方有償提供協定條款約定的施工設備和設施。
甲方不按協定條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，承擔由此造成的追加契約價款，並賠償乙方有關損失，工期相應順延。
第九條 乙方工作。乙方按協定條款約定的時間和要求做好以下工作：
1.在其設計資格證書允許的範圍內，按協定條款的約定完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批准後使用;
2.向甲方代表提供年、季、月度工程進度計畫及相應統計報表和工程事故報告;
3.在騰空後單獨由乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用;
在新建工程或不騰空的建築物內施工時，上述設施和人員由建築工程承包人或建築物使用單位負責，乙方不承擔任何責任和費用。
4.遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用。因乙方責任造成的罰款除外;
5.遵守政府和有關部門對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;
6.按協定條款的約定保護好建築物結構和相應管線、設備;
7.已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協調，由責任方負責修復;或乙方修復，由甲方承擔追加契約價款。要求乙方採取特殊措施保護的分段或分部工程，其費用由甲方承擔，並在協定條款內約定。甲方在竣工驗收前使用，發生損壞的修理費用，由甲方承擔。由於乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。
三、施工組織設計和工期
第十條 施工組織設計及進度計畫。乙方應在協定條款約定的日期，將施工組織設計(或施工方案)和進度計畫提交甲方代表。甲方代表應按協定條款約定的時間予以批准或提出修改，逾期不批覆，可視為該施工組織設計(或施工方案)和進度計畫已經批准。乙方必須按批准的進度計畫組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計畫不符時，乙應按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批准後執行。
第十一條 延期開工。乙方按協定條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協定條款約定的開工日期7天前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答覆乙方。甲方代表7天內不予答覆，視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方徵得乙方同意並以書面形式通知乙方後，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加契約價款，相應順延工期。
第十二條 暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，並在提出要求後48小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工，並妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見後，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答覆。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後48小時內未予答覆，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加契約價款，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答覆，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消契約，由甲方承擔違約責任。
第十三條 工期延誤。由於以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.甲方不能按協定條款的約定提供開工條件;
2.工程量變化和設計變更;
3.一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
4.工程未按時支付;
5.不可抗力;
6.其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發生後7天內，就延誤的內容和因此發生的追加契約價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告後7天內予以確認、答覆，逾期不予答覆，乙方可視為延期及要求已被確認。
非上述原因，工程不能按契約工期竣工，乙方按協定條款約定承擔違約責任。
第十四條 工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協定。乙方按協定修訂進度計畫，報甲方批准。甲方應在7天內給予批准，並為趕工提供方便條件。提前竣工協定包括以下主要內容：
1.提前的時間;
2.乙方採取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的追加契約價款和承擔;
5.提前竣工受益(如果有)的分享。
四、質量與檢驗
第十五條 工程樣板。按照協定條款規定，乙方製作的樣板間，經甲方代表檢驗合格後，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。製作樣板間的全部費用，由甲方承擔。
第十六條 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規範、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據契約發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加契約價款，由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格後，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。
檢查檢驗合格後再進行檢查檢驗應不影響施工的正常進行，如影響施工的正常進行，檢查檢驗不合格，影響施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的追加契約價款由甲方承擔，相應順延工期。
第十七條 工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的追加契約價款，對工期有影響的應給予相應的順延。
達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求返工，直到符契約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的追加契約價款，工期相應順延。
雙方對工程質量有爭議，請協定條款約定質量監督部門調解，調解費用及因此造成的損失，由責任一方承擔。
第十八條 隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協定條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上籤後，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改後重新驗收。工程符合規範要求，驗收24小時後，甲方代表不在驗收記錄簽，可視為甲方代表已經批准，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
甲方代表不能按時參加驗收，須在開始驗收24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天，甲方代表未能按以上時間提出延期要求、不參加驗收，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。
第十九條 重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新隱蔽或修復後隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加契約價款，賠償乙方損失並相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。
五、契約價款及支付方式
第二十條 契約價款與調整。契約價款及支付方式在協定條款內約定後，任何一方不得擅自改變。發生下列情況之一的可作調整：
1.甲方代表確認的工程量增減;
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商;
3.工程造價管理部門公布的價格調整;
4.一周內非乙方原因造成停水、停電、停氣累計超過8小時;
5.協定條款約定的其它增減或調整。
雙方在協定條款內約定調整契約價款的方法及範圍。乙方在需要調整契約價款時，在協定條款約定的天數內，將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批准後通知經辦銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知後7天內不作答覆，視為已經批准。
對固定價格契約，雙方應在協定條款內約定甲方給予乙方的風險金額或按契約價款一定比例約定風險係數，同時雙方約定乙方在固定價格內承擔的風險範圍。
第二十一條 工程款預付。甲方按協定條款約定的時間和數額，向乙方預付工程款，開工後按協定條款約定的時間和比例逐次扣回。甲方不按協定條款約定預付工程款，乙方在約定預付時間7天內後向甲方發出要求預付工程款的通知，甲方在收到通知後仍不能按要求預付工程款，乙方可在發出通知7天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息並承擔違約責任。
第二十二條 工程量的核實確認。乙方按協定條款約定的時間，向甲方代表提交已完工程量的報告。甲方代表接到報告後7天內按設計圖紙核實已完工程數量(以下簡稱計量)，並提前24小時通知乙方。乙方為計量提供便利條件並派人參加。
乙方無正當理由不參加計量，甲方代表自行進行，計量結果視為有效，作為工程價款支付的依據。甲方代表收到乙方報告後7天內未進行計量，從第8天起，乙方報告中開列的工程量視為已被確認，作為工程款支付的依據。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計量，計量結果無效。
甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和自身原因造成的返工的工程量，不予計量。
第二十三條 工程款支付。甲方按協定條款約定的時間和方式，根據甲方代表確認的工程量，以構成契約價款相應項目的單價和取費標準計算出工程價款，經甲方代表簽後支付。甲方在計量結果簽後超過7天不予支付，乙方可向甲方發出要求付款通知，甲方在收到乙方通知後仍不能按要求支付，乙方可在發出通知7天后停止施工，甲方承擔違約責任。
經乙方同意並簽訂協定，甲方可延期付款。協定需明確約定付款日期，並由甲方支付給乙方從計量結果簽後第8天起計算的應付工程價款利息。
六、材料供應
第二十四條 材料樣品或樣本。不論甲乙任何一方供應都應事先提供材料樣品或樣本。經雙方驗收後封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。甲方或設計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調和規格的樣品或樣本。
第二十五條 甲方提供材料。甲方按照協定條款約定的材料種類、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供材料及其產品合格證明。甲方代表在所提供材料驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收，驗收後由乙方妥善保管，甲方支付相應的保管費用。發生損壞或丟失，由乙方負責賠償。甲方不按規定通知乙方驗收，乙方不負責材料設備的保管，損壞或丟失由甲方負責。
甲方供應的材料與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：
1.材料單價與清單不符，由甲方承擔所有差價;
2.材料的種類、規格、型號、質量等級與清單或樣品不符，乙方可拒絕接收保管，由甲方運出施工現場並重新採購;
3.到貨地點與清單不符，甲方負責倒運至約定地點;
4.供應數量少於清單約定數量時，甲方將數量補齊。多於清單數量時，甲方負責將多餘部分運出施工現場;
5.供應時間早於清單約定時間，甲方承擔因此發生的保管費用。
因以上原因或遲於清單約定時間供應而導致的追加契約價款，由甲方承擔。發生延誤，工期相應順延，並由甲方賠償乙方由此造成的損失。
乙方檢驗難過之後仍發現有與清單和樣品的規格、質量等級不符的情況，甲方還應承擔重新採購及返工的追加契約價款，並相應順延工期。
第二十六條 乙方供應材料。乙方根據協定條款約定，按照設計、規範和樣品的要求採購工程需要的材料，並提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。對與設計、規範和樣品要求不符的產品，甲方代表應禁止使用，由乙方按甲方代表要求的時間運出現場，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。甲方未能按時到場驗收，以後發現材料不符合規範、設計和樣品要求，乙方仍應拆除、修復及重新採購，並承擔發生的費用。由此延誤的工期相應順延。
第二十七條 材料試驗。對於必須經過試驗才能使用的材料，不論甲乙雙方任何一方供應，按協定條款的約定，由乙方進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的，可委託專業機構進行測試，費用由甲方承擔。測試結果不合格的材料，凡款採購的應停止採購，凡已採購運至現場的，應立即由採購方運出現場，由此造成的全部材料採購費用，由採購方承擔。甲方或設計單位指定的材料不合格，由甲方承擔全部材料採購費用。
七、設計變更
第二十八條 甲方變更設計。甲方變更設計，應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經施工的工程，甲方變更設計應及時通知乙方，乙方在接到通知後立即停止施工。
由於設計變更造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，並承擔全部處理費用。
由於設計變更，造成乙方返工需要的全部追加契約價款和相應的損失均由甲方承擔，相應順延工期。
第二十九條 乙方變更設計。乙方提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經甲方代表及有關部門批准。合理化建議節約的金額，甲方雙方協商分享。
第三十條 設計變更對工程影響。所有設計變更，雙方均應辦理變更洽商簽證。發生設計變更後，乙方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：
1.增減契約中約定的工程數量;
2.更改有關工程的性質、質量、規格;
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
4.增加工程需要的附加工作;
5.改變有關工程施工時間和順序。
第三十一條 確定變更契約價款及工期。
發生設計變更後，在雙方協商時間內，乙方按下列方法提出變更價格，送甲方代表批准後調整契約價款：
1.契約中已有適用於變更工程的價格，按契約已有的價格變更契約價款;
2.契約中只有類似於變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更契約價款;
3.契約中沒有適用和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格，送甲方代表批准後執行。
設計變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批准後調整竣工日期。
甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期，在乙方提出後7天內通知乙方提請工程造價管理部門或有關工期管理部門裁定，對裁定有異議，按第35條約定的方法解決。
八、竣工與結算
第三十二條 竣工驗收。工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按協定條款約定的日期和份數向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告後，在協定條款約定的時間內組織有關部門驗收，並在驗收後7天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告7天內無正當理由不組織驗收，或驗收後7天內不予批准且不能提出修改意見，視為竣工驗收報告已被批准，即可辦理結算手續。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改後才能達到竣工要求的，應為乙方修改後提請甲方驗收的日期。
甲方不能按協定條款約定日期組織驗收，應從約定期限最後一天的次日起承擔保管費用。
因特殊原因，部分工程或部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協定，明確各方責任。
第三十三條 竣工結算。竣工報告批准後，乙方應按國家有關規定或協定條款約定的時間、方式向甲方代表提出結算報告，辦理竣工結算。甲方代表收到結算報告後應在7天內給予批准或提出修改意見，在協定條款約定時間內將撥款通知送經辦銀行支付工程款，並將副本送乙方。乙方收到工程款14天內將竣工工程交付甲方。
甲方無正當理由收到竣工報告後14天內不辦理結算，從第15天起按施工企業向銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息，並承擔違約責任。
第三十四條 保修。乙方按國家有關規定和協定條款約定的保修項目、內容、範圍、期限及保修金額和支付辦法，進行保修並支付保修金。
保修期從甲方代表在最終驗收記錄上籤之日算起。分單項驗收的工程，按單項工程分別計算保修期。
保修期內，乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理，否則，甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。
採取按契約價款約定比率，在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的，甲方應在保修期滿後14天內結算，將剩餘保修金和按協定條款約定利率計算的利息一起退還乙方。
九、爭議、違約和索賠
第三十五條 爭議。本契約執行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，或請有關部門調解。當事人不願協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方在協定條款內約定由仲裁委員會仲裁。當事人雙方未約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協定的，可向人民法院起訴。
發生爭議後，除出現以下情況的，雙方都應繼續履行契約，保持施工連續，保護好已完工程：
1.契約確已無法履行;
2.雙方協定停止施工;
3.調解要求停止施工，且為雙方所接受;
4.仲裁委員會要求停止施工;
5.法院要求停止施工。
第三十六條 違約。甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准，不按契約約定支付款項或履行自己的其他義務及發生其他使契約無法履行的行為，應承擔違約責任(包括支付因違約導致乙方增加的費用和從支付之日計算的應支付款項的利息等)，相應順延工期，按協定條款約定支付違約金，賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
乙方不能按契約工期竣工，施工質量達不到設計和規範的要求，或發生其它使用契約無法履行的行為，乙方應承擔違約責任，按協定條款約定向甲方支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協定將契約終止或因一方違約使契約無法履行，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。
因一方違約使契約不能履行，另一方欲中止或解除全部契約，應以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起7天內作出答覆，超過7天不予答覆視為同意中止或解除契約，由違約方承擔違約責任。
第三十七條 索賠。甲方未能按協定條款約定提供條件、支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規定向甲方索賠：
1.有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有關證據;
2.索賠事件發生後14天內，向甲方代表發出要求索賠的意向;
3.在發出索賠意向後14天內，向甲方代表提交全部和詳細的索賠資料和金額;
4.甲方在接到索賠資產後7天內給予批准，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在7天內未作答覆，視為該索賠已經批准;
5.雙方協定實行一攬子索賠，索賠意向不得遲於工程竣工日期前14天提出。
十、其它
第三十八條 安全施工。乙方要按有關規定，採取嚴格的安全防護和防火措施，並承擔由於自身原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的財產損失和傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故，乙方應按規定立即上報有關部門並通知甲方代表。同時按政府有關部門的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施。由甲方承擔防護措施費用。
在不騰空和繼續使用的建築物內施工時，乙方應制定周密的安全保護和防火措施，確保建築物內的財產和人員的安全，並報甲方代表批准。安全保護措施費用，由甲方承擔。
在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，並承擔有關費用。
第三十九條 專利技術和特殊工藝的使用。甲方要求採用專利技術和特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續，承擔申報、實驗等費用。乙方按甲方要求使用，並負責實驗等有關工作。乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批准後按以上約定辦理。
以上發生的費用和獲得的收益，雙方按協定條款約定分攤或分享。
第四十條 不可抗力。不可抗力發生後，乙方應迅速採取措施，儘量減少損失，並在24小時內向甲方代表通報災害情況，按協定條款約定的時間向甲方報告情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應每隔7天內甲方報告一次災害情況，直到災害結束。甲方應對災害處理提供必要條件。
因不可抗力發生的費用由雙方分別承擔：
1.工程本身的損害由甲方承擔;
2.人員傷亡由所屬單位負責，並承擔相應費用;
3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔;
4.所需清理和修復工作的責任與費用的承擔，雙方另簽補充協定約定。
第四十一條 保險。在施工場地內，甲乙雙方認為有保險的必要時，甲方按協定條款的約定，辦理建築物和施工場地內甲方人員及第三方人員生命財產保險，並支付一切費用。
乙方辦理施工場地內自己人員生命財產和機械設備的保險，並支付一切費用。
當乙方為分包或在不騰空的建築物內施工時，乙方辦理自己的各類保險。
投保後發生事故，乙方應在14天內向甲方提供建築工程(建築物)損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在14天后每7天報告一次，直到損害結束。
第四十二條 工程停建或緩建。由於不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使契約不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的費用，並按契約規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
已經定貨的材料、設備由定貨方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
第四十三條 契約的生效與終止。本契約自協定條款約定的生效之日起生效。在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方後，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿後，有關保修條款終止。
第四十四條 契約份數。契約正本兩份，具有同等法律效力，由甲乙雙方簽蓋章後分別保存。副本份數按協定條款約定，由甲乙雙方分送有關部門。
第二部分 協定條款
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
工程地點：
承包範圍：
承包方式：
1.2 開工日期：
竣工日期：
總日曆工期天數：
1.3 質量等級：
1.4 契約價款：
第二條 契約檔案及解釋順序
第三條 契約檔案使用的語言和適用標準及法律
3.1 契約語言：
3.2 適用標準、規範：
3.3 適用法律、法規：
第四條 圖紙
4.1 圖紙提供日期：
4.2 圖紙提供套數：
4.3 圖紙特殊保密要求和費用：
第五條 甲方代表
5.1 甲方代表姓名和職稱(職務)：
5.2 甲方賦予甲方代表的職權：
5.3 甲方代表委派人員的名單及責任範圍：
第六條 監理單位及總監理工程師
6.1 監理單位名稱：
6.2 總監理工程師姓名、職稱：
6.3 總監理工程師職責：
第七條 乙方駐工地代表
第八條 甲方工作
8.1 提供具備開工條件施工場地的時間和要求：
8.2 水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求：
8.3 需要與有關部門聯繫和協調工作的內容及完成時間：
8.4 需要協調各施工單位之間關係的工作內容和完成時間：
8.5 辦理證件、批件的名稱和完成時間：
8.6 會審圖紙和設計交底的時間：
8.7 向乙方提供的設施內容：
第九條 乙方工作
9.1 施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求：
9.2 提供計畫、報表的名稱、時間和份數：
9.3 施工場地防護工作的要求：
9.4 施工現場交通和噪音控制的要求：
9.5 符合施工場地規定的要求：
9.6 保護建築物結構及相應管線和設備的措施：
9.7 建築成品保護的措施：
第十條 進度計畫
10.1 乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計畫的時間：
10.2 甲方代表批准進度計畫的時間：
第十一條 延期開工
第十二條 暫停施工
第十三條 工期延誤
第十四條 工期提前
第十五條 工程樣板
15.1 對工程樣板間的要求：
第十六條 檢查和返工
第十七條 工程質量等級
17.1 工程質量等級要求的追加契約價款：
17.2 質量評定部門名稱：
第十八條 隱蔽工程和中間驗收
18.1 中間驗收部位和時間：
第十九條 驗收和重新檢驗
第二十條 契約價款及調整
20.1 契約價款形式(固定價格加風險係數契約、可調價格契約等)：
20.2 調整的方式：
第二十一條 工程預付款
21.1 預付工程款總金額：
21.2 預付時間和比例：
21.3 扣回時間和比例：
21.4 甲方不按時付款承擔的違約責任：
第二十二條 工程量的核實確認
22.1 乙方提交工程量報告的時間和要求：
第二十三條 工程款支付
23.1 工程款支付方式：
23.2 工程款支付金額和時間：
23.3 甲方違約的責任：
第二十四條 材料樣品或樣本
第二十五條 甲方供應材料設備
25.1 甲方供應材料、設備的要求(附清單)：
第二十六條 乙方採購材料設備
第二十七條 材料試驗
第二十八條 甲方變更設計
第二十九條 乙方變更設計
第三十條 設計變更對工程的影響
第三十一條 確定變更價款
第三十二條 竣工驗收
32.1 乙方提供竣工驗收資料的內容：
32.2 乙方提交竣工報告的時間和份數：
第三十三條 竣工結算
33.1 結算方式：
33.2 乙方提交結算報告的時間：
33.3 甲方批准結算報告的時間：
33.4 甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間：
33.5 甲方違約的責任：
第三十四條 保修
34.1 保修內容、範圍：
34.2 保修期限：
34.3 保修金額和支付方法：
34.4 保修金利息：
第三十五條 爭議
35.1 爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由___仲裁委員會仲裁(雙方不在契約中約定仲裁機構，事後又未達成書面仲裁協定的，可向人民法院起訴)。
第三十六條 違約
36.1 違約的處理：
36.2 違約金的數額：
36.3 損失的計算方法：
36.4 甲方不按時付款的利息率：
第三十七條 索賠
第三十八條 安全施工
第三十九條 專利技術和特殊工藝
第四十條 不可抗力
40.1 不可抗力的認定標準：
第四十一條 保險
第四十二條 工程停建或緩建
第四十三條 契約生效與終止
43.1 契約生效日期：
第四十四條 契約份數
44.1 契約副本份數：
44.2 契約副本的分送責任：
44.3 契約制訂費用：
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
地址： 地址：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
契約訂立時間：年月日
鑒(公)證意見：
經辦人：
鑒(公)證機關(蓋章)：
年月日
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經理。
委託代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委託代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委託代理人楊肅，男，23歲，武漢凌雲建築裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司(以下簡稱原告)與被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司(以下簡稱被告)加工契約糾紛一案，本院於XX年11月26日受理後，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，並於XX年7月24日、XX年8月28日公開開庭進行了審理。原告委託代理人張根興、王童愚，被告委託代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處於XX年8月28日簽訂《加工契約》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2.8元每公斤，自XX年6月至XX年3月，原告履行契約義務，被告接收。後被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371.11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371.11元，賠償原告逾期付款的利息損失(自XX年3月17日計算至實際給付之日)並承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據予以證明：加工契約、送貨單、結算單、發票接收單、明細。
被告辯稱：對於鋁型材加工費無異議，但是對於pvc板材加工費不予認可。雙方加工契約中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關係，原告應當另行起訴。即使法院合併審理，被告對於其加工量無異議，對於價格有異議。由於被告與原告並未進行約定，原告按照2元每塊結算沒有依據，被告同意按照0.2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。
經本院庭審質證，本院對原告提交的加工契約的真實性、關聯性、合法性予以確認，對於原告提交的送貨單、結算單的真實性、合法性予以確認，對其關聯性部分確認，對於其中原告據以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對於發票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對於其關聯性不予確認。
經審理查明：XX年8月23日，原告與被告簽訂加工契約，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最後一批產品出廠前付清所有餘款。契約簽訂後，原告為被告加工鋁型材，並另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最後一次供貨時間為XX年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303.11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自願建立的定作契約關係，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規的規定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關於pvc板材加工價格，無證據表明原、被告雙方曾對此進行約定，對於原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規定程式申請鑑定，故本院不予支持，對於被告自認的按照0.2元每塊計算意見，本院予以確認。據此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606.8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909.91元。被告最後一次收到原告加工物的時間為XX年3月16日，按照契約約定，其應當在最後一批產品出廠前付清所有餘款，其至今未付構成違約，依法應當承擔繼續給付並賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對於原告要求被告給付加工費461 371.11元，賠償逾期付款的利息損失(自XX年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算)的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909.91元及自XX年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其餘部分證據不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予採信。綜上，依據《中華人民共和國契約法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規定，判決如下：
一、被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司給付原告上海上豐船務工程有限公司加工費二十六萬六千九百零九元九角一分，於本判決生效之日起七日內執行清;
二、被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司賠償原告上海上豐船務工程有限公司利息損失，自XX年三月七日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算，於本判決生效之日起七日內執行清;
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌雲建築裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，於判決生效之日起七日內交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交抗訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，交納相應抗訴案件受理費，抗訴於北京市第二中級人民法院。如在抗訴期滿後七日內未交納抗訴案件受理費的，按自動撤回抗訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
書 記 員 李雪蓮
發包方（甲方）：________________________
承包方（乙方）：________________________
按照《中華人民共和國契約法》、《建築裝飾裝修管理規定》和其它法律、法規，結合本工程具體情況，雙方達成如下協定。
第1條 工程概況
1.l、工程名稱：
1.2、工程地點：
1.3、承包範圍：
1.4、承包方式：
1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日開工，於______年____月____日竣工。
1.6、工程質量：
1.7、契約價款（人民幣大寫）：______________________________
第2條 甲方工作
2.l、開工前____天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，並說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2、指派 為甲方駐工地代表，負責契約履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、委託 監理公司進行工程監理，監理公司任命 為監理工程師。其職責在監理契約中應明確，並將契約副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建築物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，並承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到有關部問辦理相應審批手續。
2.6、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計畫，交甲方審定。
3.2、指派 為乙方駐工地代表，負責契約履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線等不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關係。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關於工期的約定
4.l、甲方要求比契約約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)。工期相應順延。
第5條 關於工程質量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》（jgj73－91）、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》（gbj30－88）等國家制定的施工及驗收現范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
第6條 關於工程價款及結算的約定
6.l、雙方商定本契約價款採用第____種：
(1) 固定價格。
(2) 固定價格加____％包乾風險係數計算。包乾風險包括____________內容。
(3) 以可調價格:按照深圳市有關工程計價規定計算造價，並按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2、本契約生效後，甲方分____次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
撥款分____次進行，撥款____％金額
6.3、工程竣工驗收後，乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。並在____天內，
結清尾款。
第7條 關於材料供應的的約定
7.l、本工程甲方負責採購供應的材料、設備(見附表一)，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收後，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 ％的保管費。由於乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方採購的村料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.l、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
8.3、由於甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.l、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按契約的約定撥付款，每拖期一大，按付款額的____％支付滯納金。
9.2 由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本契約5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續，擅自同意拆改原有建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責並承擔損失。
9.6、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔損失。
9.7、因一方原因，契約無法繼續履行時，應通知對方，辦理契約終止協定，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條 爭議或糾紛處理
10.l、本契約在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解
建築裝飾是建築裝飾裝修工程的簡稱。建築裝飾是為保護建築物的主體結構、完善建築物的物理性能、使用功能和美化建築物，採用裝飾裝修材料或飾物對建築物的內外表面及空間進行的各種處理過程。建築裝飾是人們生活中不可缺少的一部分。是人類品味生活，品人生的重要朋友。由於現代人生活節奏的加快，會使人們的神經緊張，下班後，很想真正的放鬆一下。這時很需要家的溫暖。所以，在做家中裝飾時，一定要注意溫暖。
家庭裝飾裝修契約範本一
甲方(發包方)：_________
身份證號碼：_________
電話：_________
乙方(承包方)：_________
資質證書號：
身份證號碼：_________
聯繫人：_________
電話：_________
第一條 工程概況
1.1 工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1.3 工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.4 工程承包方式：雙方商定採取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附屬檔案五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附屬檔案四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附屬檔案五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
1.6 工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
2.1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位，應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。
2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本契約，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償損失。
2.3 對於承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者，應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證，向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案，實行“登記註冊、培訓考核、技能鑑定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4 凡沒有《建築業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理契約》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供：
4.1 甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附屬檔案六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4.2 甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附屬檔案六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
4.3 施工圖紙雙方簽後生效。
第五條 甲方權利義務
5.1 開工前_________天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”;
5.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，並說明使用注意事項;
5.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
5.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
5.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建築主體和承重結構;
5.8 甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，並按有關規定清運;
5.10 甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協定的約定，對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;
5.11 甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施，降低節能效果;
5.12 未經批准，甲方不得隨意在承重牆上穿洞，拆除連線陽台門窗的牆體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載，在室內砌牆或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板，不經穿管直接埋設電線或者改線;
5.13 未經批准，甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施，不得損壞他人的房屋及物品。
5.14 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條 乙方權利義務
6.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程;
6.2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全;
6.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
6.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
6.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫，以確保工程中的統一指揮和管理;
6.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任;
6.7 乙方採用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8 乙方施工應符合有關規範要求，不得偷工減料、粗製濫造;
6.9 乙方不得野蠻施工，危及建築物自身的安全;
6.10 乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6.11 乙方不得冒用其他企業名稱和商標;
6.12 乙方不得損害居民和其他經營者權益;
6.13 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條 工程變更
7.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務，契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》(見附屬檔案七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協定均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果，均由甲方承擔;
7.2 契約簽訂後，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7.3 甲方第二次支付工程款後增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。
第八條 材料的提供
8.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附屬檔案四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;
8.2 由乙方提供的材料、設備的(見附屬檔案五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;
8.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附屬檔案四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購)，在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;
8.4 除契約註明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的採購費及運輸費。
第九條 工期延誤
9.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
9.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;
9.3 甲方未按期支付工程款，契約工期相應順延;
9.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第十條 質量標準
10.1 工程質量
(1)乙方必須按照設計檔案和國家現行的技術標準、規範進行施工。
(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100%，優良率達到_________。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由於甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。
10.2 雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收：
(1)《gb50210-XX建築裝飾裝修工程質理驗收規範》
(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準：_________
10.3 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
(1)可向_________市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建築裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十一條 工程驗收和保修
11.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層塗料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附屬檔案八：工程驗收單)。若甲方接到通知後，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
11.2 保修
(1)工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續(見附屬檔案九：工程結算單)，並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附屬檔案十：工程保修單)。
(2)在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條 工程款支付方式
12.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
(1)本契約簽訂後，開工前_________至_________日，甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內，甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收後_________日內，甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
12.2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12.3 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。
12.4 竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條 違約責任
13.1 契約簽訂後，契約任何一方提出解除契約或無論因何原因違約造成契約無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行契約手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
13.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。
13.4 由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
13.5 由於甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十四條 契約爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_________種方式解決：
14.1 向_________仲裁委員會申請仲裁;
14.2 向人民法院起訴。
第十五條 其他具體規定
15.1 工程地在_________市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
15.2 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元，(此費用不在工程款內);
15.3 施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交後，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
15.4 施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十六條 附則
16.1 本契約簽訂後工程不得轉包。
16.2 甲、乙雙方直接簽訂契約的，本契約一式兩份，雙方簽(蓋章)後生效，甲、乙雙方各持一份。
16.3 凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂契約的，本契約一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽(蓋章)後生效，三方各持一份。
16.4 契約履行完後自動終止。
16.5 本契約實行當事人自願鑑證，以保護契約當事人的合法權益。
16.6 契約附屬檔案為本契約的組成部份，與本契約具有同等法律效力。
第十七條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確，契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本契約相牴觸。
甲方(簽)：_________乙方(蓋章)：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
契約範本二
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：
2.居室規格：房型 層(式)室廳廚衛
1)、 室，計 平方米;
2)、 廳，計 平方米;
3)、 廚房，計 平方米;
4)、 衛生間，計 平方米;
5)、 陽台，計 平方米;
6)、 過道，計 平方米;
7)、其他(註明部位),計 平方米。
總計：施工面積 平方米。
3.施工內容：見預算書和施工圖。
4.委託方式：
5.工程開工日期： 年 月 日
6.工程竣工日期： 年 月 日
工程總天數： 天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫) 元，詳見本契約附屬檔案(二)《預算書》。
1、材料款 元;
2、人工費 元;
3、設計費 元;
4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;
6、管理費 元;
7、其他費用(註明內容) 元。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本契約附屬檔案(三)《工程材料決算清單》。
2.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充契約。
3. 質量檢查監督部門：佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
4. 凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。
第四條：材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本契約中所用材料一律實行明碼標價。詳見預算書。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1. 契約一經簽訂，乙方進場後甲方即應付35%工程款;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付30%工程款。工程俊工後甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收後一周內結算。(註：甲方需在乙方通知三天內驗收)
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充契約，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，在下一次付款期前付清。
3.甲方未按本契約規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因為乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾
紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
第八條：其他事項
1. 甲方
1)、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。
2)、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)、如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2.乙方
1).指派(姓名)__________為乙方工地代表，負責契約履行，並按契約要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3).負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。
4). 嚴格履行契約，實行信譽工期。
5). 在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
契約生效後，在契約履行期間，擅自解除契約方，應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本契約履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本契約和乙方開具的收據向佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本契約約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條：契約的變更和終止
1.契約經雙方簽生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約，提出終止契約的一方要以書面形式提出，應按契約總價款的10%交付違約金，並辦理終止契約手續。
2.施工過程中任何一方提出終止契約，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止契約協定後，可視為本契約解除。
第十二條：契約生效
1.本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章，簽後生效。
2.補充契約與本契約具有同等的法律效力。
3.本契約(包括契約附屬檔案、補充契約)一式 份，甲乙雙方各壹份。
甲方(業主)：(簽章)
電話：
乙方：(簽章)
電話：
簽約地址：
相關文章：
建築裝飾工程契約範本
建築裝飾工程施工契約範本
建築裝飾工程施工契約參例
重慶市住宅裝飾工程契約（重慶市建築裝飾協會試行版）
深圳市建築裝飾工程施工契約
勞動契約書(建築裝飾工程公司)
建築裝飾裝修施工契約
建築裝飾工程契約書
建築裝飾契約範本
建築裝飾工程施工契約