定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物名稱規格型號計量單位數量報酬交貨期限及數量單價金額合計 合計人民幣金額（大寫）（註：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料
材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額 （註：空格如不夠用，可以另接） 第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：__________________________第四條加工物的技術標準、質量要求：_______________________第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：_______________________________第六條加工物的包裝要求及費用負擔：_________________________________第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的________日內答覆。第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點：_____________________________第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：_______________第十二條報酬的 結算方式及期限：____________________第十三條定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________元。第十四條本契約解除的條件：______________________________第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是．否）可以留置加工物。第十六條違約責任：_____________________________第十七條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
（一）提交________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項：____________________________
定作人單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委託代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：承攬人單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委託代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：鑒（公）證意見：經辦人：鑒（公）證機關（章）年月日（註：除國家另有規定外，鑒（公）證實行自願原則）監製部門：__________________印製單位：__________________
契約編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委託代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯繫人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委託代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯繫人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆
第七條 轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除契約。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條 協助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除契約。
第十一條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行契約的，無權請求返還定金。承攬人不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條 本契約解除的條件：
1．定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。
2．契約期限屆滿，雙方不再續簽本契約；
3．雙方通過書面協定解除本契約；
4．因不可抗力致使契約目的不能實現的；
5．在契約期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行契約主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使契約目的不能實現的；
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條 違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按契約規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數量少於契約規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止契約，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按契約規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署並有能力履行本契約。
2．承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。
3．在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署並有能力履行本契約。
2．定作人簽署和履行本契約所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。
3．在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1．根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外，本契約所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1．本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2．本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1．如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力，則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本契約簽訂日之後出現的，使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確，契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十六條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第二十七條 契約的效力
1．本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽）：_____ 法定代表人（簽）：______
委託代理人（簽）：_____ 委託代理人（簽）：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
買方：_________
電話：_________
傳真：_________
行動電話：_________
Email：_________
開戶銀行：_________
收款人：_________
賬號：_________
賣方：_________
行動電話：_________
開戶銀行：_________
賬號：_________
買賣雙方同意買賣馬鈴薯脫毒種薯，並按下列條件成交：
1、品種
加工型馬鈴薯（大西洋）
2、種薯級別
（按國家分級標準）原種二代脫毒種薯，品種純度99%以上，淨度98%以上。
3、規格
單薯重：40-80克、80-120克，病、爛、凍薯率小於2%。
4、包裝
_________公斤/麻包袋，或_________公斤/麻包袋，包裝袋印刷產品名稱，執行標準，註冊商標和生產單位名稱地址。每袋附合格證標籤一張。
5、數量
_________噸（根據實際裝車量，約溢裝_________噸）。
6、交貨地點
_________
7、價格
（貨價、保價費、長短途運費、包裝費）_________元/噸。
8、費用負擔
由賣方辦理運輸事項，各項手續費用由賣方負擔，在產地的裝車費及短途運費由賣方負擔，鐵路運費由賣方承擔。運抵惠州火車站後，所發生的費用由買方承擔。
9、貨款支付
契約簽訂後7天內，買方向賣方預付貨款_________萬元。
10、支付方式
預付貨款通過電匯至賣方銀行賬戶，剩餘貨款在交貨地點貨物交割時現金結算清。（分三批匯入甲方賬戶）
11、檢驗和異議
貨物到達交貨地點後三天內由買方根據契約規定和裝運單對商品質量和數量檢驗。如發現與契約規定和裝運單不符，除承運方責任外，可憑檢驗結果向賣方提出異議。
凡因執行契約發生的異議，應由雙方通過友好協商方式解決。如果協商不成，則將爭議提交仲裁機構仲裁。
12、不可抗力
如有人力不可抗拒的事故、原因，使賣方不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須以電話和傳真立即通知買方。
13、本契約一式兩份，具有同等效力。雙方簽後正式生效，雙方各執壹份。
賣方：_________（公章）買方：_________（公章）
代表：_________（簽）代表：_________（簽）
_________年____月____日_________年____月____日
第一部分：出口代理協定書
甲方：
地址：
電話：
傳真：
乙方：
地址：
電話：
傳真：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方代理皮革進料加工，皮革製品出口業務達成如下協定：
一、甲方委託乙方代理皮革進料加工，皮革製品出口至香港業務，乙方接受甲方委託。
二、契約標的：中國石材網-外貿助手-stonebuy.com
產品名稱：
數量：
契約金額：
擬出運日期：
出運港：
到貨港：
外方付款結算方式：
三、雙方責任及義務：
(—)甲方職責：
1.負責與外商簽訂所有出口契約，並對契約的全部內容負責;
2.負責安排生產、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發票、納稅繳款書及運費等正式發票;
4.承擔業務的全部費用及風險，保證按契約條款(契約標的)的全部內容執行，並向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。
(二)乙方職責：
1.負責按甲方提供的契約內容對外簽訂出口契約;
2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯後一周內，將貨款轉付甲方帳戶。
四、違約責任：中國石材網-外貿助手-stonebuy.com
如因任何一方未履行本協定規定的責任而給對方造成的經濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協定不可分割的一部分。
六、本協定一式兩份，雙方各執一份。自簽之日起生效，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日進料加工貿易契約的格式和條文同一般貿易契約相同，只是進料加工貿易中原料來自境外，成品出口境外，而且提供原料的外商和購買成品的外商並不一定是同一個。下面，我們舉一個沒有進出口經營權的企業開展加工貿易時所簽訂契約，共包括中方兩家企業的出口代理協定、進口代理協定、加工協定及中方外貿企業同國外客商簽訂的進料契約、成品銷售契約五個部分。
第一部分：出口代理協定書
甲方：北京某皮革有限公司
地址：中國北京市順義縣
電話：
傳真：
乙方：中國某進出口有限公司
地址：北京市()路()號
電話：
傳真：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方代理皮革進料加工，皮革製品出口業務達成如下協定：
一、甲方委託乙方代理皮革進料加工，皮革製品出口至香港業務，乙方接受甲方委託。
二、契約標的：
產品名稱：
數量：
契約金額：
擬出運日期：
出運港：
到貨港：
外方付款結算方式：
三、雙方責任及義務：
(—)甲方職責：
1.負責與外商簽訂所有出口契約，並對契約的全部內容負責;
2.負責安排生產、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發票、納稅繳款書及運費等正式發票;
4.承擔業務的全部費用及風險，保證按契約條款(契約標的)的全部內容執行，並向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。
(二)乙方職責：
1.負責按甲方提供的契約內容對外簽訂出口契約;
2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯後一周內，將貨款轉付甲方帳戶。
四、違約責任：
如因任何一方未履行本協定規定的責任而給對方造成的經濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協定不可分割的一部分。
六、本協定一式兩份，雙方各執一份。自簽之日起生效，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
輻照加工契約範本
貨物加工承攬契約
2017承攬加工契約範本
外包加工契約範本
佛山市高明區某電子有限公司加工契約糾紛
光碟複製加工契約書
委託加工契約精選範文
從一件加工承攬契約糾紛案看民事訴訟證據的認定
波導公司與凱莎公司加工契約糾紛
被告盛某加工契約糾紛一案