FIDIC土木工程施工契約

(c)宣告破產,或作為一個公司宣告停業清理,但不是為改組或合併的計畫而進行的清理;或

(d)通知承包人,由於不可預見的原因,由於經濟混亂,而不可能繼續履行其契約義務。

則承包人應通知房,並給工程師一份副本,有權終止其在本契約項下受僱,該終止在發出該通知14天后生效。

承包人設備的撤離

  69.2 在第69.1款規定的通知滿14天之後中,承包人將不受第54.1款規定的約束,應儘快從現場撤離所有其帶至現場的設備。

契約終止時的付款

  69.3 如果發生上述契約終止,僱主在付款方面對承包人承擔的義務與第65條規定的終止契約時所承擔的義務相同。但除按第65.8款規定的付款之外,僱主還應向承包人支付由於契約終止而引起的、或與之有關的、或由其後果造成的任何損失或損害的金額。

承包人暫停工作的權利

  69.4 在不影響承包人概括經60.10款規定有權獲得利息和根據第69.1款規定有權終止其受僱情況下,在僱主有權根據契約進行任何扣除時,如僱主在第60.10款規定助應付款時間期滿後28天之內,未能向承包人支付憑工程師簽發的任何證書項下應付的款額,則承包人在提前28天給僱主發出通知並給工程師一份副本後,可以暫停工程,或者減緩工作進度。如果承包人根據本款的規定暫停工程或者減緩工作進度,因此而受到延誤或發生費用;工程師在與僱主和承包人適當協商後應確定:

(a)根據第44條的規定,承包人有權得到工期的延長;以及

(b)應在契約價格中增加上述發生的費用。

並將此決定通知承包人,同時呈交給僱主一份副本。

復工

69.5 當承包人按第69.4款規定已發出通知後,暫停工程或減緩工作進度,僱主後來又支付了應付款額,包括第60.10款規定的利息。在這種情況下,如果終止契約的通知未曾發出,則根據第69.1款規定的承包人權利應予終止,而承包 人應儘可能快地恢復正常工作。

費用和法規的變更

費用的增加或減少

70.1 隨著勞務和(或)材料或影響工程施工成本的任何其他事項的價格漲落而引起的款額增減,應根據本契約條件第二部分的規定加到契約價格上或從契約價格中扣除。

後繼的法規

70.2 如果在本工程的送交投標收截止日之前的28在以後,在本工程施工或預計施工的所在國中,國家或詐的法令、法規、或其他法律,或任何條例,或任何當地或其他當局的地方法規發生變更,或任何上述 法令、法規、命令、法律、條例或地方法規等的採用,致使承包人在施工中的費用發生第70.1款規定情況以外的增加或減少,則此項增加或減少的費用應由工程師在與僱主和承包人適當協商後確定,增加到契約價格上,或從契約價格中扣除。工程師應相應地通知承包人,並呈交給僱主一份副本。

貨幣和兌換率

貨幣限額

  71.1 在呈遞契約投標書截止日期前的28天以後,如果在本工程施工或預定施工所在國的政府或政府制授權機構,對支付契約價款所用的一種或幾種貨幣,被告貨幣限額和(或)貨幣匯兌限額,則僱主應賠償承包人由此而引起的任何損失或損害,且不影響承包人在這種事情發生時有權行使的任何其他權利或應得的補償。