合夥酒店契約書

合夥酒店契約書 篇1

合夥開店成為越來越多創業夥伴的創業方式,由於合夥創業的夥伴一般都是自己比較信任的朋友或者親戚,所以很多創業者在創業初期,並沒有太過重視合夥開店的相關權利和義務約束。按理說朋友、親戚、合作夥伴之間就應該彼此信任,可親兄弟還明算賬呢,筆者在此勸戒廣大餐飲合夥創業朋友,規範管理,明確分工才能保證日後順利經營,下面是筆者整理出來的一份合夥開店契約書,僅供大家參考,相關細節等未明確事宜請諮詢相關律師指導。

合伙人:____________

姓名________性別____年齡________

住址________________

(其他合伙人按上列項目順序填寫)

第一條合夥宗旨

第二條合夥經營項目和範圍

第三條合夥期限

合夥期限為________年,自________年____月____日起,至________年________日止。

第四條出資額、方式、期限

1.合伙人____________(姓名)以____________方式出資,計人民幣____________元。

(其他合伙人同上順序列出)

2.各合伙人的出資,於____________年________月________日以前交齊,逾期不交或未交齊的,應對應交未交金額數計付銀行利息並賠償由此造成的損失。

3.本合夥出資總計人民幣____________元。合夥期間各合伙人的出資為共有財產,不得隨意請求分割,合夥終止後,各合伙人的出資仍為個人所有,至時予以返還。

第五條盈餘分配與債務承擔

1.盈餘分配,以________為依據,按比例分配。

2.債務承擔:合夥債務先由合夥財產償還,合夥財產不足清償時,以各合伙人的____________為據,按比例承擔。

第六條入伙、退夥,出資的轉讓

1.入伙:①需承認本契約;②需經全體合伙人同意;③執行契約規定的權利義務。

2.退夥:①需有正當理由方可退夥;②不得在合夥不利時退夥;③退夥需提前________月告知其他合伙人並經全體合伙人同意;④退夥後以退夥時的財產狀況進行結算,不論何種方式出資,均以金錢結算;⑤未經契約人同意而自行退夥給合夥造成損失的,應進行賠償。

3.出資的轉讓:允許合伙人轉讓自己的出資。轉讓時合伙人有優先受讓權,如轉讓合伙人以外的第三人,第三人按入伙對待,否則以退夥對待轉讓人。

第七條合夥負責人及其他合伙人的權利

1.____________為合夥負責人。其許可權是:①對外開展業務,訂立契約;②對合夥事業進行日常管理;③出售合夥的產品(貨物),購進常用貨物;④支付合夥債務;⑤____________.

2.其他合伙人的權利:①參予合夥事業的管理;②聽取合夥負責人開展業務情況的報告;檢查合夥帳冊及經營情況;④共同決定合夥重大事項。

第八條禁止行為

1.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合夥名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合夥,造成損失按實際損失賠償。

2.禁止合伙人經營與合夥競爭的業務。

3.禁止合伙人再加入其他合夥。

4.禁止合伙人與本合夥簽訂契約。

5.如合伙人違反上述各條,應按合夥實際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。

第九條合夥的終止及終止後的事項

1.合夥因以下事由之一得終止:①合夥期屆滿;②全體合伙人同意終止合夥關係;③合夥事業完成或不能完成;④合夥事業違反法律被撤銷;⑤法院根據有關當事人請求判決解散。

2.合夥終止後的事項:①即行推舉清算人,並邀請____________中間人(或公證員)參與清算;②清算後如有盈餘,則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩餘財產的順序進行。固定資產和不可分物,可作價賣給合伙人或第三人,其價款參與分配;③清算後如有虧損,不論合伙人出資多少,先以合夥共同財產償還,合夥財產不足清償的部分,由合伙人按出資比例承擔。

第十條糾紛的解決

合伙人之間如發生糾紛,應共同協商,本著有利於合夥事業發展的原則予以解決。如協商不成,可以訴諸法院。

第十一條本契約自訂立並報經工商行政管理機關批准之日起生效並開始營業。

第十二條本契約如有未盡事宜,應由合伙人集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本契約具有同等效力。

第十三條其他

第十四條本契約正本一式____份,合伙人各執一份,送____各存一份。

合伙人:____________合伙人:____________

____年____月____日 ____年____月____日

合夥酒店契約書 篇2

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規之規定,經甲、乙雙方友好協商,本著自願、平等、公平、誠實信用原則,簽訂本承包經營契約如下:

一、承包經營事項:

1、承包經營標的:甲方將購買的商品房即甲乙雙方所簽定的編號為:號的《商品房買賣契約》中所涉及的商品房,地址:,建築面積:㎡,資產金額元。發包給乙方用於酒店經營。

2、承包經營期限:期限十年,從_年_月_日起至_年_月_日止。

3、承包金額及支付方式:

乙方將承包經營的資產金額元的10%作為每年的承包金支付給甲方。

承包金每三個月支付一次,即乙方承包經營期開始時便先付甲方首期租金,以後依此類推。三個月的承包金額為:資產金額元__10%÷12個月__3個月=元。

二、約定事項

1、為確保酒店的統一定位、統一規劃、統一管理、統一經營,甲方同意乙方在不損壞房屋主體結構的前提下,對房屋進行統一裝修,裝修費用由乙方承擔。

2、乙方應依法經營,自負盈虧。乙方可以通過租賃、合作經營、委託經營或自營等多種渠道,採用多種模式承包經營酒店,甲方對此不得干涉。

3、甲乙雙方按規定各自繳納因簽訂本契約引起的稅費。

4、承包經營期間的物業管理費、水費、電費、採暖費、維修等費用由乙方承擔。

三、甲方的權利、義務

1、承包經營期內,甲方享有按期、足額收取承包金的權利。

2、承包經營期內,甲方不得主張房屋的占有權、使用權、收益權,甲方不得以享有房屋的所有權為由干涉乙方獨自承包經營酒店的權利。

3、承包經營期內,甲方享有該房屋的有限處分權,即甲方可以轉讓房屋,但甲方必須在第三方書面向乙方承諾承認並履行該契約的前提下,方可轉讓該房屋,也就是說甲方處分該房屋必須保證乙方繼續享有契約期內承包經營權,則對乙方沒有約束力乙方有權繼續經營使用權。

4、甲方轉讓該房屋須在三個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方享有優先購買權。

5、承包經營期內,甲方有權對本契約涉及的房屋進行抵押或繼承,但必須以不影響本契約的全面履行為前提,並以書面形式通知乙方。該房屋的抵押權人和繼承人必須向乙方書面承諾,繼續履行本契約。

四、乙方的權利、義務

1、承包經營期內,乙方負有按本契約規定按時、足額向甲方支付承包金的義務。

2、承包經營期內,乙方對承包的房屋享有占有權、使用權、收益權、轉租權、經營權、管理等權利。

3、承包經營期內,乙方有權在不損害建築結果的前提下對房屋進行裝修,有權在外牆、通道等公共部位安放廣告牌,廣告燈箱。

4、根據酒店經營的需要,乙方有權對承包樓層進行平面布局調整,但承包經營期滿,乙方應恢復原狀交還甲方。

五、違約責任

1、任何一方均不得單方修改或者解除契約,否則視為違約。違約方除應向守約方賠償全部經濟損失外,還應賠償由此給守約方造成的的一切間接損失。守約方要求繼續履行契約的,還應繼續履行契約。

2、若因甲方抵押、轉讓、繼承等產權變更導致本契約履行困難增加,乙方也願意解除契約的情況下,甲方應賠償由此給乙方造成的一切經濟損失,還包括契約履行後可以獲得的利益損失。

3、若甲方擅自干預乙方的正常經營活動,甲方應賠償由此給乙方造成的經濟損失。包括可獲得利益損失

4、乙方逾期支付承包金,每逾期一日按日萬分之三支付違約金。

六、契約的變更、解除和終止

1、本契約的變更、解除和終止,需雙方簽訂書面協定,否則無效。

2、如遇不可抗力致使本契約無法履行,可以中止本契約的履行,不可抗力的影響超過三個月仍不能消除時,雙方可終止本契約,雙方均不在追究對方責任。

七、爭議解決方式

因本契約引起爭議,雙方協商解決。協商不成,任何一方均可向承包經營所在地人民法院提起訴訟。

八、承包經營期滿後雙方相關約定:

1、本契約承包經營期滿後,甲乙雙方再另行協商合作方式及費用。

2、本契約承包經營期滿後,乙方應將房屋歸還甲方,並保證該房屋的正常狀態。

九、附則

1、本契約未盡事宜雙方可簽訂補充協定。補充協定與本契約具有同等法律效力。補充協定與本契約發生矛盾時,以補充協定為準。

2、本契約的通信地址及聯繫電話若有變更,雙方應及時通知。任何一方因怠於通知而影響本契約的履行,應承擔相應責任。

3、本契約雙方簽字蓋章之日起生效。

4、本契約一式三份,甲方持一份,乙方持兩份。

甲方:

乙方:

時間:

合夥酒店契約書 篇3

酒店裝修居間契約

甲方:_________________(酒店)——

乙方:_________________(施工方)——

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律,法規的規定,根據酒店裝修工程施工的特點,雙方在平等,自願,協商一致的基礎上,酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關事宜,達成如下協定:

第一條工程概況

1、工程地點:________________.

2、工程內容及做法

(詳見附表1:_________________酒店裝修工程施工項目確認表。

附表2:_________________酒店裝修工程內容和做法一覽表)。

3、工程承包方式:雙方商定採取下列承包方式。包工包料

4、工程期限__________天,開工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。

第二條契約價款

本契約工程造價為(大寫):________________元(詳見附表酒店裝修工程報價單)。

第三條甲方的義務

1、開工前__________天,為乙方入場施工創造條件。包括:_________________搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;

2、提供施工期間的水源,電源;

3、負責協調施工隊與酒店各部門之間的關係

4、施工期間乙方負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

5、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。

第四條乙方的義務

1、施工中嚴格執行安全施工操作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾客人及污染環境;

3、保護好原酒店內的家具和陳設,保證酒店內上,下水管道的暢通;

4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)

第六條工期延誤

對以下原因造成竣工日期延誤,經乙方確認,工期相應順延:

1、工程量變化和設計變更;

2、不可抗力;

3、甲方同意工期順延的其他情況。

因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第七條質量標準

雙方約定本工程施工質量標準:________________.

施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_____________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第八條工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

(1)___________________;

(2)___________________;

(3)___________________.

2、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單,在工程款結清後,辦理移交手續

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為__________月。驗收合格簽字後,填寫工程保修單。

第九條工程款支付方式

1、雙方約定按以下第__________種方式支付工程款:

(1)契約生效後,甲方按下表中的約定直接向承包人支付工程款:_________________|第一次|開工日|支付元||第二次雙方驗收合格|支付元|.

(2)工程款全部結清後,乙方應向甲方開具工程收據。

第十條違約責任

1、契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

2、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失……

3、由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。

4、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金__________元。

第十一條契約爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第__________種方式解決:

1、提交_____________仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院提起訴訟。

第十二條幾項具體規定

因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,

第十三條其他約定事項:______________.

第十四條附則

1、本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。

2、本契約簽訂後工程不得轉包。

3、本契約一式__________份,雙方各執__________份,________________部門__________份。

4、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。

甲方______________ 乙方______________

___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日