契約號：______簽約地點：____________________日期： _________
甲方：________地址：__________電話：__________傳真____________
乙方：________地址：__________電話：__________傳真____________
根據平等互利原則，有限公司與
有限公司友好協商特約簽定本契約
一、雙方承諾：由乙方提供不作價設備 美元(港幣)給甲方用於加工生產之用，(詳見設備清單)。產權歸乙方所有。使用期限為年，在監管期限內，不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期後如不續簽，則由甲方協助乙方申報海關核准後處理。乙方以免費方式提供設備，不需甲方辦理付匯進口，也不需用加工費或差價償還設備款。
二、甲方向乙方購買原料、輔料
商品品名及規格原料 輔料
編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額
合計
三、甲方供乙方製成品的數量及金額
商品編碼品名及規格單位數量單價金額
合計
四、乙方供料於____________________ 起運抵 _______________
甲方製成品於_________________ 日前運往______________
五、運輸方式及運費用六、保險費負擔
七、付款方式八、包裝要求
九、仲裁：因執行本契約所發生的爭議或與本契約有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如果協商不能解決，應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程式進行仲裁，仲裁裁決為最終裁決，對雙方都有約束力。
十、本契約一式八分，由簽雙方各執一分，其餘六分報送有關部門備案。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
簽約地點：
日期：
甲方：________地址：__________電話：__________傳真____________
乙方：________地址：__________電話：__________傳真____________
根據平等互利原則，______________有限公司與 ______________有限公司友好協商特約簽定本契約。
一、雙方承諾：由乙方提供不作價設備______ 美元（港幣）給甲方用於加工生產______之用，（詳見設備清單）。產權歸乙方所有。使用期限為______年，在監管期限內，不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期後如不續簽，則由甲方協助乙方申報海關核准後處理。乙方以免費方式提供設備，不需甲方辦理付匯進口，也不需用加工費或差價償還設備款。
二、甲方向乙方購買原料、輔料
┌────────────────────┬────────────────────────┐
│原料│輔料│
├───┬────┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬──────┬─────┤
│編碼 │單位│數量 │單價 │金額 │品名 │單位 │數量 │單價│金額 │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│ ││ │ │ │ │ │ ││ │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│ ││ │ │ │ │ │ ││ │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│ ││ │ │ │ │ │ ││ │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│ ││ │ │ │ │ │ ││ │
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴─────┘
三、甲方供乙方製成品的數量及金額
┌────────────────────┬────────────────────────┐
│原料│輔料│
├───┬────┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬──────┬─────┤
│編碼 │單位│數量 │單價 │金額 │品名 │單位 │數量 │單價│金額 │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│ ││ │ │ │ │ │ ││ │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│ ││ │ │ │ │ │ ││ │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│ ││ │ │ │ │ │ ││ │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤
│ ││ │ │ │ │ │ ││ │
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴─────┘
四、乙方供料於____________________ 起運抵 _______________
甲方製成品於_________________ 日前運往______________
五、運輸方式及運費用
六、保險費負擔
七、付款方式
八、包裝要求
九、仲裁：因執行本契約所發生的爭議或與本契約有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如果協商不能解決，應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程式進行仲裁，仲裁裁決為最終裁決，對雙方都有約束力。
十、本契約一式八分，由簽雙方各執一分，其餘六分報送有關部門備案。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
訂立契約雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品：
|
品 名 |
規 格 |
單 位 |
數 量 |
備 注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２， 承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條驗收標準和方法：__________________________________________
________________（１，按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１， 交（提）定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________（如：１． 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按契約規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約自 年____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
年 月 日訂
原告北京中德環宇橋樑模板有限公司，住所地北京市通州區於家務回族鄉於家務村。
法定代表人張建軍，懂事長。
委託代理人王成，男，北京中德環宇橋樑模板有限公司法務主管，住該單位。
被告中鐵十九局集團有限公司，住所地遼寧省遼陽市白塔區和平路17號。
法定代表人左春文，董事長。
委託代理人張桂新，男，中鐵十九局集團有限公司法律顧問，住該單位。
委託代理人趙彪，男，中鐵十九局集團有限公司工程部部長，住該單位。
原告北京中德環宇橋樑模板有限公司(以下簡稱原告)與被告中鐵十九局集團有限公司(以下簡稱被告)加工契約糾紛一案，本院受理後，依法由代理審判員吳宏獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委託代理人王成、被告的委託代理人張桂新、趙彪到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告訴稱，XX年9月27日，原告與被告訂立加工契約，約定原告為被告加工全圓組合鋼模板。契約訂立後，原告履行了契約義務，被告給付原告部分加工款後，餘款54 934元至今未付。原告要求被告給付加工款54 934元及違約金5044.46元，訴訟費由被告承擔。
被告辯稱，原告加工的全圓組合模板台車存在嚴重的質量缺陷，是不合格產品，故要求駁回原告的訴訟請求，被告保留追究原告違約責任和賠償責任的權利。
經審理查明：XX年9月27日，原告與被告訂立全圓組合鋼模板加工契約，約定原告為被告加工全圓組合鋼模板，用於北京市南水北調西四環暗涵工程四標，契約價款204 934元，原告按照國家技術標準進行模板加工和設計，契約簽訂之日，被告給付原告預付款50 000元，原告下料完畢經被告確認後，被告支付100 000元，模板運至被告現場後，再支付 34 934元，剩餘款項20 000元作為質量保證金，自組合模板投入使用開始計算，10個月內無質量問題將付清。契約還約定了其他內容。XX年9月28日，被告給付原告預付款50 000元，XX年10月19日，被告給付原告預付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日，原告將加工完畢的模板交付被告。此後，被告未給付原告加工款。
上述事實有加工契約、支票存根、收據、發票、物品發貨單、雙方當事人陳述等證據在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的全圓組合鋼模板加工契約，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規的強制性規定，合法有效，雙方應當恪守履行。原告履行了加工義務，被告應當按照約定付款。被告辯稱原告加工的模板存在質量問題，因被告未能提供充分證據予以證明模板加工質量不符合契約約定，亦不能提供證據證明曾通知原告模板存在質量問題，故對此答辯意見本院不予採納。原告要求被告給付加工款的請求，證據充分，本院予以支持。原告要求被告給付違約金的請求，因原、被告雙方並未約定違約金內容，故本院不予支持。依據《中華人民共和國契約法》第一百零九條、第二百六十三條之規定，判決如下：
一、被告中鐵十九局集團有限公司給付原告北京中德環宇橋樑模板有限公司加工款五萬四千九百三十四元，自本判決生效之日起七日內執行清;
二、駁回原告北京中德環宇橋樑模板有限公司的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費六百四十九元，由原告北京中德環宇橋樑模板有限公司負擔六十二元(已交納)，由被告中鐵十九局集團有限公司負擔五百八十七元，於本判決生效後七日內交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交抗訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，交納抗訴案件受理費，抗訴於北京市第二中級人民法院。如在抗訴期滿後七日內未交納抗訴費的，按自動撤回抗訴處理。
代理審判員 吳 宏
二00八 年 五 月 四 日
書 記 員 李 京 超
更多文章
最高人民法院關於如何確定加工承攬契約履行地問題的函
輻照加工契約範本
貨物加工承攬契約
2017承攬加工契約範本
外包加工契約範本
佛山市高明區某電子有限公司加工契約糾紛
光碟複製加工契約書
委託加工契約精選範文
從一件加工承攬契約糾紛案看民事訴訟證據的認定
波導公司與凱莎公司加工契約糾紛